2024年二级建造师考前培训模拟试题解析

二级建造师建设工程法规及有关知识试题二级建造师考前培训模拟试题(建设工程法

规及有关知识)

一、单项选择题(共70题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)1、某甲于

2023年参与并通过了建造师执业资格考试，下面说法对的的是(D)

(A)他肯定会成为项目经理了

(B)只要经所在单位聘任，他立即就可以成为项目经理了

(C)只要通过注册，他就可以成为项目经理了A(D)只要通过注册，他就可以以建造师名义执

业了

2、某建设单位拖欠了某施工单位的工程款，则有关这笔工程款的说法对时时是(B)

(A)是工程建设法律关系主体&(B)是工程建设法律关系客加(C)是工程建设法律关系的

内容

(D)是工程建设法律关系内容中的义务

3、法律关系产生、变更和消灭的原因是(D)。

(A)法律主体

(B)法律客体

(C)法律内乱(D)法律事实小、由于施工单位偷工减料，致使工程质量低劣，在协商不成的

状况下，建设单位聘任了一位律师将施工单位诉诸法庭，那么前述这种行为属于(D)。

(A)法定代理A(B)约定代理A(C)指定代理

(D)委托代理幺、某工地发生安全事故导致一名工人受伤，该工人应在多长的时间内提起诉

讼才能使自己的权利得到保障？(B)(A)2年

(B)l笔(C)4笔(D)23年

注:对于诉讼时效的有关考题，首先要判断出题干所举的例子是属于哪种诉讼时效，然后就不

难选出对的答案了。

6、某承包商在支付某工人工资的时候，由于会计的疏忽，误将500当作了5000,多支付

了4500元。承包商发现后，向这名工人讨还。这种债产生的原因是(D)

(A)协议A(B)侵权行为&(C)无因管理

(D)不妥'得利

A7、根据《建筑法》的规定，下面有关申请施工许可证的条件说法错误的是(B)(A)已经

办理该建筑工地用地同意手续MB)已经完毕初步设计A(C)已经确定建筑施工企业A(D)

建设资金已经贯彻

8、根据《建筑法》的规定，建设单位应当自领取施工许可证之日起(B)内动工。

(A)一种月

(B)三个月

(C)六个月A(D)一帘9、根据《建筑法》，下面说法对时时是(B)A(A)总包单位可

以将所承揽的工程转包给他人

(B)建设单位可以直接规定分包商承担分包工程的质量责任

(C)有的分包商需要通过建设单位承认，有时不需要，只需要总包商承认就可以了

(D)总承包商与分包商承担连带责任18、根据《建筑法》，有关建设工程监理的说法对的时

是(C)

(A)工程监理单位代表建设行政主管部门对承包单位进行监督

(B)工程监理人员发现工程设计不符合建筑工程质量原则时，都应当以书面形式告知承包商

予以改正

(C)尽管建筑承包协议的当事人中没有工程监理单位，但也是工程监理单位实行监理的一种

重要根据

(D)任何工程的监理工作范围和监理权限都是由法律法规所决定的

11、根据《工程建设项目招标范围和规模原则规定》，下面说法对的的是(C)

(A)假如单项协议估算价低于原则，可以对这个单项协议项目不进行招标

(B)所有设备、材料等货品的采购，只要协议估算价在100万元人民币以上的就必须招标

(C)属于必须招标的项目范围，监理协议估算价在50万元人民币以上的就必须招标

(D)与否对设计项目进行招标由招标人根据工程实际需要自行决定

12、某工程建设项目招标人在招标文件中规定了只有获得过本省工程质量奖项的潜在投标人才有资格参加该

项目的投标-根据《招标投标法》，这个规定违反了（B）原则.

（A）公开

（B）公平

（O公正

（D）诚实信用

13、《招标投标法》中规定“投标人不得以低于成本的报价竟标”.这里的“成本”指的是（D）.

6）根据估算指标算出的成本

（B）根据概算定额算出的成本

（C）根据预售定额算出的成本

（D）根据投标人各自的企业内部定颔算出的成本

14、下列选项中关于开标的说法正确的是5）。

（A）开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行（B）开标她点由招标人在开标

前通知

（C）开标地点应当根据行政主管部门指定的地点确定

（D）开标由建设行政主管部门主持，威请所有投标人参加

15、根据《招标投标法》，在一般招标项目中，下面评标委员会成员中符合法律规定的是（C）

（A）某甲，由投标人从省人民政府有关部门提供的专家名册的专家中确定

（B）某乙，现任某公司法定代表人，该公司常年为某投标人提供建筑材料

（C）某丙，从事招标工程项目领域工作满10年并具有高级职称

（D）某丁，在开标后，中标结果确定前将自己担任评标委员会成员的事告诉了某投标人

16、根据《招标投标法》的有关规定，招标人和中标人应当自中标告知书发出之日起（C）

日内，按照招标文献和中标人的投标文献签订书面协议。A（A）10

（B）15A（C）30

（D）60

17、《安全生产法》规定，安全生产管理，坚持（A）的方针。A（A）安全第一、防止为主A（B）

防止为主、防治结合△（C）安全第一、兼顾效益

（D）安全第一、事前控制

18、下面行为中没有违反《安全生产法》的是(B)

(A)某甲发现了安全事故隐患没有向现场安全生产管理人员汇报，后事故发生

(B)某乙发现脚手架要倒塌，在没有采用其他措施的状况下迅速逃离现场

(C)某项目经理强行规定有“恐高症”的某丙高空作业A(D)某丁没有按照本单位的规定在

施工现场戴安全帽

19、危险物品的生产、经营、储存单位以及矿山、建筑施工单位应当(B)。

(A)建立应急救援体系

(B)建立应急救援组织或指定兼职应急救援人员

(C)生产经营规模较小，可以不建立应急救援体系的，应当指定兼职的应急救援人员

(D)生产经营规模较小，可以不建立应急救援组织的，应当指定专职时应急救援人员

20、在建设工程安全生产管理基本制度中，

(A)是建筑生产中最基本的安全管理制度，是所有安全规章制度的关键。A(A)安全生产责任制

度A(B)群防群治制度A(C)安全生产教育培训制度A(D)安全责任追究制度

21、下面说法对的日勺是(A)A(A)建设单位在编制工程概算时，应当确定建设工程安全作

业环境及安全施工措施所需费用

(B)对于建设单位规定购置的不符合规定的安全防护用品,承包商应当折价购置

(C)施工单位在申请领取施工许可证时，应当提供安全施工措施的资料

(D)拆除工程的施工单位应当将包括拆除施工组织方案在内的有关资料报送建设工程所在地

的县级以上地方人民政府主管部门立案

22、根据《建设工程安全生产管理条例》，下面说法对的的是(D)

(A)设计单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施与否符合工程建设强制性原则

(B)假如由于施工组织设计不合理导致了安全事故，监理工程师不必为施工单位的安全生产

承担任何责任

(C)监理单位必须严格按照建设单位与施工单位签订的协议进行监理

(D)工程监理单位在实行监理过程中,发现存在安全事故隐患的，应当规定施工单位整改

23、根据《建设工程安全生产管理条例》，总承包单位与分包单位在安全生产管理工作中的

关系是(A)

(A)总承包单位对施工现场的安全生产负总责A(B)分包单位自己负责安全管理工作，

不需要服从总承包单位的管理

(C)总承包单位对分包工程日勺安全生产不负有任何责任A(D)分包单位假如不服从总承包单

位的安全生产管理，则总承包单位对分包单位的安全生产不负有任何责任

24、根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位的安全生产费用不应当用于(C)。A(A)

购置安全帽A(B)更新防护网

(C)购置先进施工机械A(D)工人安全培训

25、某施工单位由于现场空间狭小,将雇佣来的农民工的集体宿舍安排在了一栋还没有竣工

的楼房里，这种行为(A)

(A)违反了《建设工程安全生产管理条例》

(B)假如这栋楼房主体工程已经结束,并且有证据证明其质量可靠，就没有违反《建设工程安全

生产管理条例》

(C)只要农民工同意，就成为一种协议行为，没有违反《建设工程安全生产管理条例》

(D)假如施工单位同步采用了安全防护措施，就没有违反《建设工程安全生产管理条例》

26、某甲是某分包单位从事高空作业的作业人员，则(A)

(A)他有权规定施工单位为他办理意外伤害保险A(B)假如办理意外伤害保险，则保险费由分包

单位支付A(C)假如他在工程竣工验收的过程中因公受伤，则不属于意外伤害险的承保范围

(D)必须遵守项目负责人的一切指令

27、为了保证某工程在“十？一”前竣工，建设单位规定施工单位不惜一切代价保证工程进度,

对此,下面说法对的的是(C)

(A)由于工程是属于业主的，业主有权这样规定A(B)假如施工单位同意,他们之间就形成了原

协议的变更,是合法有效的

(C)施工单位有权拒绝建设单位这样的规定

(D)建设单位不可以直接这样规定,应当委托监理工程师来下达这样的指令

28、根据《建设工程质量管理条例》有关质量保修制度的规定，屋面防水工程、有防水规定

的卫生间、房间和外墙面防渗漏的最低保修期为(D)。MA)二年A(B)一笔(C)三年

(D)五年2%、工程建设原则可以分为强制性原则和推荐性原则，这种分类是根据(A)划

分的)(A)原则的约束性

(B)内容A(C)属性&(D)原则的分级

30、作为建设项目的建设单位，对(D)。A(A)也许导致较大环境影响的，应当编制环境影响

汇报书，对产生日勺环境影响进行全面评价

(B)也许导致一定环境影响的,应当编制环境影响汇报书，对产生的环境影响进行分析或者

专题评价

(C)也许导致重大环境影响的，应当编制环境影响汇报表，对产生的环境影响进行全面评价

(D)也许导致重大环境影响的，应当编制环境影响汇报书，对产生的环境影响进行全面评价

AA

31、下列选项中，(D)不属于建筑工程一切险承保的)危险与损害。A(A)火灾A(B)水灾A(C)

雷击MD)协议罚款A32、某高新技术开发企业与大学生某甲签订了一份劳动协议，协议中规

定,某甲的重要任务是伪造试验数据。在工作的过程中，由于某甲没有很好完毕任务，该企业

根据签订的劳动协议规定其承担违约责任。对此，说法对的日勺是(B)

(A)某甲违约，应当承担违约责任

(B)该协议内容违反了法律，该协议无效

(C)假如某甲是由于不可抗力的原因而没有完毕任务，则可以免责

(D)假如是大学生非主观原因没有完毕任务，则可以酌情减免违约责任

33、下面说法对时的是(D)

(A)所有的建筑工程都需要进行消防设计

(B)消防设计需要变更的，需要经公安消防机构审核A(C)任何人不得变更消防设计

(D)消防设计未经审核的，建设行政主管部门不得发给施工许可证

34、根据《企业法》对股份有限企业的规定，股东大会对企业合并、分立或者解散企业作出

的决策以及修改企业章程的决策,必须经(D)通过。A(A)代表1/2以上表决权的股东A(B)

代表2/3以上表决权的股东

(C)出席股东大会的股东所持表决权的1/2以上A(D)出席股东大会的股东所持表决权的2

/3以上

35、根据《税收征收管理法》，纳税人因有特殊困难,不能按期缴纳税款的，经县以上税务局(分

局)同意，可以延期缴纳税款，但最长不得超过(B)。

(A)一种月A(B)三个月A(C)六个月A(D)一年

36、根据《协议法》，下面的多种行为中,也许是要约也也许是要约邀请的是(D)(A)拍卖

公告

(B)招标公告A(C)招股阐明书A(D)商业广告A37、根据《协议法》，下面有关要约和承诺

时表述不对的的一项是(D)

(A)要约可以撤回，撤回要约的告知应当在要约抵达受要约人之前或者与要约同步抵达受

要约人

(B)要约可以撤销，撤销要约的告知应当在受要约人发出承诺告知之前抵达受要约人

(C)承诺可以撤回，撤回承诺时告知应当在承诺告知抵达要约人之前或者与承诺告知同步

抵达要约人

(D)承诺可以撤销，撤销承诺的告知应当在承诺告知抵达要约人之后，签订协议之前抵达要约

人注：在一般状况下，承诺生效则协议成立且生效。依法成立的协议受法律保护，生效的承

诺假如被撤销，将也许构成违约。因此，承诺只能撤回，而不能撤销。38M某承包商甲向某

水泥厂乙发出采购10吨水泥的要约，乙于5月1日寄出承诺信件，5月8日信件寄至,时逢甲

的总经理丙外出，5月9日丙知悉了该信内容，遂于5月10日电传告知乙收到承诺。该承诺

何时生效?(B)

(A)5月1日A(B)5月8日

(C)5月9日

(D)5月10日3分、某甲向某乙发出了承诺的告知，不过由于客观的原因导致该承诺的告知抵

达某乙时已经超过了某乙规定承诺返回的期限，对于此，下面说法对时的是(C)

(A)该承诺属于承诺超期，假如某乙不及时告知某甲该承诺无效，则该承诺视为有效

(B)该承诺属于承诺超期，假如某乙不及时告知某甲该承诺有效，则该承诺视为无效

(C)该承诺属于承诺延误，假如某乙不及时告知某甲该承诺无效，则该承诺视为有效

(D)该承诺属于承诺延误，假如某乙不及时告知某甲该承诺有效，则该承诺视为无效

40、下面的行为中当事人应当承担缔约过错责任的是(D)

(A)承包商没有按照协议约定的时间完毕工程

(B)发包人没有按照协议约定的时间支付工程款

(C)承包商在投标时借用了其他企业的资质，在资格预审时没有通过审查

(D)招标人在发出中标告知书后，变化了中标人

李

41、某甲与某乙在协议中约定：由某甲到建筑工地盗窃钢材卖给某乙。协议中同步约定第二

批盗窃的钢材运到某乙的工地后协议生效。双方签字时日期为5月2日。则下面说法对的的

是(D)(A)该协议5月2日起生效A(B)第二批盗窃的钢材运到某乙的工地后协议生效△(C)

该协议生效的日期将取决于盖章的日期，目前无法确定(D)该协议无效42、根据《协议法》，

当事人对协议的价款约定不明又不能按照协议法第61条确定的，可以按照(C)执行

(A)履行协议步履行地市场价格

(B)签订协议步签订协议地市场价格A(C)签订协议步履行地市场价格

(D)履行协议步签订协议地市场价格43A、某施工协议中约定了承包商先进行工程建设，业主

后支付工程款，则如下表述对的的一项是(B)

(A)在任何状况下，承包商都要先履行义务，否则就要承担违约责任

(B)假如承包商有确切证据证明业主将丧失支付工程款能力时，可以中断履行协议

(C)假如承包商有确切证据证明业主将丧失支付工程款能力时，就可以终止履行协议

(D)假如承包商有确切证据证明业主丧失支付工程款能力时，承包商可以自由选择是先履

行义务还是解除协议

44、某乙是某甲的债务人，某甲是某丙的债务人。由于某甲怠于行使自己到期的债权则(C)

(A)某丙可以行使代位权，替代某甲向某乙主张债权A(B)某乙可以行使代位权，直接向某

丙偿还债务A(C)只有某甲的这种行为对某丙导致损害，某丙才可以行使代位权(D)假如某

丙行使代位权，由此发生的必要费用由某乙承担

45、施工协议中约定了10月1日竣工。8月1日，承包商将现场的所有设备、材料、人员

调离了施工现场。8月10日，业主根据目前的状况,经专家论证证明该承包商已经不也许按期

竣工了，则(O

(A)业主目前不可以规定承包商承担违约责任，需要等到10月1日才可以规定其承担违约

责任

(B)业主目前可以规定承包商承担违约责任，不过需要承包商明确体现自己不履行协议才可

以

(C)业主目前可以规定承包商承担违约责任A(D)目前可以规定承包商承担缔约过错责

任48、下面的行为中属于违约的是(B)A(A)施工图未经审查就开始施工A(B)因不可抗

力导致承包商没能准时竣工

(C)中标告知书发出后招标人变化中标成果的A(D)以上答案都不对的

47、某材料采购协议中约定假如一方违约，则支付协议价款的8%作为违约金。同步，该协

议中还约定了承包商向材料供应商缴纳500元作为定金。成果材料供应商没能按照协议的约

定及时提供材料，假如该批材料价值1万元，在保证承包商最大获利日勺选择下，材料供应商

因其违约应当支付给承包商的违约金是(A(A)800元A(B)1000元A(C)1800元

(D)500元48、有关不可抗力的说法对的的是(D)

(A)施工期间下雨属于不可抗力

(B)由于不可抗力原因导致承包商不能按照约定的工期竣工，承包商不属于违

(C)由于不可抗力的发生，承包商可以所有免责

(D)对于因不可抗力发生在迟延履行期间而导致的协议不能履行，不能免除责

49、承包商已经将材料供应商提供的水泥用于工程，不过它们之间却还没有按照约定签订书

面协议，则它们之间的协议关系(C)

(A)承包商不必为已经用于工程的水泥付款，由于它们之间协议并未成立

(B)承包商不必为已经用于工程的水泥付款，它们之间只有正式签订协议后才成立

(C)承包商应当为用于工程的水泥付款，它们之间的协议关系己经成立

(D)承包商应当为已经用于工程的水泥付款，不过不付款也可以，由于它们之间没有建立协

议关系

50、某甲被某乙胁迫而签订的购置走私香烟的协议是(D)。

(A)可变更的协议A(B)可撤销的协议

(C)有效的协议4(D)无效的协议

51、根据《协议法》，下列说法中对的的一项是(B)

(A)债权转让中，债权人需要征得债务人的同意，该转让行为才有效

(B)债权转让中，债权人只要告知了债务人，该转让行为就有效

(C)债务转移中，债务人只要告知了债权人，该转让行为就有效

(D)债权债务概括转让中，债务人只要告知了债权人，该转让行为就有效

52、根据《担保法》，下列具有担任保证人资格的是(A)。

(A)某国有独资企业

(B)某公办学校A(C)某市立医院

(D)某省人民政府

53、下面说法对的的是(DA(A)质押不转移对质物的占有

(B)土地使用权都可以抵押

(C)债务履行期届满质权人未受清偿的，可以与债务人协议将质物拍卖

(D)以汇票作为质物的权利质押协议,自权利凭证交付之日起生效

54、根据《担保法》，定金数额由当事人约定，但不得超过主协议标的额的(C)。A(A)百分

之五

(B)百分之十五A(C)百分之二十A(D)百分之五十

55、下列各类协议中，合用《协议法》的是(D)

(A)甲与乙签订的婚前财产协议A(B)乙与丙签订的监护协议A(C)丙与丁签订的收养协议

(D)丁与戊签订的赠与协议

56、当事人可以自己各自选定一种仲裁员，这体现了仲裁的(A)特点(A)体现当事人的

意思自治

(B)专业性

(C)保密性

(D)裁决的终局性57&、甲乙双方订有仲裁协议。发生纠纷后，甲作为申请人申请仲裁。那

么，下列哪种状况仲裁庭可以缺席判决(D)。A(A)甲无合法理由中途退庭A(B)甲无合法理

由拒不到庭MC)乙对甲的申请未进行答辩A(D)乙未经许可中途退庭

58、根据《民事诉讼法》，合用一般程序审理的案件，应当立案之日起(C)个月内审结。

(A)中(B)5

(C)6A(D)7

59、下列不属于民事诉讼法中规定的证据日勺是(B)。

(A)物证A(B)律师的辩护A(C)视听资料(D)被告人陈说

60、根据《民事诉讼法》，在下列地区管辖中，(C)具有排他性(A)一般地区管辖

(B)特殊地区管辖

(C)专属管辖

(D)协议管辖

*61、上海市某建筑企业与天津市某建材厂签订了一份建材购销协议，双方约定在济南站交

货，但最终因不可预见的原因协议未得实际履行，若建筑企业欲对建材厂提起协议纠纷诉讼,

应在(A)起诉。

(A)天津市人民法院

(B)上海市人民法院

(C)济南市人民法院A(D)铁路运送法院A注:严格讲，本题有些超纲。对于此类题，在无法精确

判断时，合用一般诉讼管辖的“原告就被告”原则，就能选出对时的答案了。

62、根据《仲裁法》，下列有关仲裁管辖时对时表述是(C)。

(A)实行级别管辖，但不实行地区管辖

(B)实行地区管辖，但不实行级别管辖A(C)既不实行级别管辖，也不实行地区管辖

(D)既实行级别管辖，也实行地区管辖

63、甲建设单位与乙建筑企业签定了仲裁协议，约定一旦发生纠纷由甲、乙、丙三地中的

任何一种仲裁机构进行裁决，当发生纠纷时，甲单位诉至法院，乙单位规定甲地仲裁机构仲

裁，此时(A)(A)仲裁协议无效，法院应受理该案件A(B)仲裁协议效力待定，可由双方选择甲

或已或丙地仲裁机构仲裁

(C)仲裁协议有效，由甲地仲裁机构仲裁

(D)仲裁协议与否有效由法院来决定

64、有关建设工程纠纷的处理，如下说法对时的一项是(B)

(A)假如双方当事人没有在协议中约定仲裁，则诉讼是处理纠纷的唯一途径

(B)仲裁协议可以在纠纷发生前，也可以在纠纷发生后形成

(C)假如当事人对仲裁的成果不服，可以到法院诉讼

(D)仲裁成果假如当事人不予执行，仲裁委员会可以依法强制执行

65、根据《招标投标法》，中标人不按照与招标人签订的协议履行义务，情节严重的，取消

其(A)参与依法必须进行招标的项目的投标资格并予以公告，直至由于商行政管理机关吊

销营业执照。A(A)2年至5年内

(B)l年至2年内

(C)1年至3年内

(D)2年至3年内66、根据《安全生产法》，生产经营单位的重要负责人，根据安全生产法

规定受刑事惩罚或者罢职处分时,自刑罚执行完毕或者受处分之日起,(A)不得担任任何生产

经营单位的重要负责人。A(A)5年内

(B)3年内

(C)3-5年内A(D)1—3年内67&、施工单位违反工程建设强制性原则的，责令改正，处工程协

议价款(A)的罚款。

(A)2%以上4%如下A(B)0.5%以上1%如下A(C)O.5%以上2%如下A(D)l%以上4%如

下

68、下列不属于承担民事责任的方式是:(D)A(A)停止侵害

(B)排除阻碍

(C)返还财产A(D)责令改正

69、下列属于行政责任承担方式时是：(A)

(A)罚款

(B)支付违约金A(C)返还财产

(D)罚金78、根据我国协议法的规定，当事人一方不履行协议义务或者履行义务不符合

约定的，应当承担继续履行、采用补救措施或者赔偿损失等违约责任。该规定采用的归责原

则是(D)。

(A)过错责任原则&(B)过错推定原则A(C)公平责任原则

(D)无过错责任原则

二、多选题(共30题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有

1个错项。错选，本题不得分;少选，所选的每个选项得0.5分)1、二级注册建造师需要具有

时执业技术能力包括(ABC)。A(A)具有一定的施工管理专业知识

(B)理解工程建设的法律、法规、工程建设强制性原则和行业管理的各项规定

(C)具有一定的施工管理实践经验和资历，有一定的施工组织能力,能保证工程质量和安

全生产

(D)具有一定的外语水平

(E)有一定的计算机应用能力24、法律关系由(ABC)这几种要素构成的。A(A)法律关

系主体

(B)法律关系客体A(C)法律关系内容

(D)法律事实A(E)权利和义务

3、下列选项中，(ACD)属于委托代理终止的原因。

(A)代理期限届满

(B)被代理人获得民事行为能力公(C)代理人辞去委托

(D)代理人死亡

(E)被代理人死亡

4、某业主没有按照协议的约定及时支付工程款，则在诉讼时效期间发生(BCD)状况下，诉

讼时效中断。MA)发生不可抗力不能行使祈求权的

(B)承包商提起诉讼A(C)承包商向业主发出支付工程款的告知公(D)业主书面同意7

天后支付工程款A(E)发生其他障碍不能行使祈求权的5M著作人身权包括(ACDE)。

A(A)刊登权

(B)发行权

(C)签名权

(D)修改权A(E)保护作品完整权8、某承包商为了获得银行的贷款，将自己在建的房屋

进行了抵押。银行对房屋的这种物权属于(ACD)。

(A)他物权A(B)用益物权

(C)担保物权A(D)不动产物权A(E)自物权74、下列行为中，不符合《建筑法》有关建

筑工程发承包规定的是(ABCE)。4(A)发包单位将应当由一种承包单位完毕的建筑工程肢

解成若干部分发包给几种承包单位

(B)甲建筑施工企业以与其资质相似的另一建筑施工企业的名义承揽工程

(C)乙建筑施工企业将其承包的所有建筑工程肢解后来以分包的名义分别转包给他人

(D)发包单位将建筑工程的勘察、设计、施工、设备采购一并发包给一种工程总承包单位

(E)丙建筑施工企业将所承包工程主体构造的施工分包给丁单位

8、甲企业是甲级资质，乙企业是乙级资质，他们构成联合体投标，并且约定假如遭遇业主

索赔，责各自承担50%的损失，贝U(BCD)

(A)根据《建筑法》，这个联合体的资质是甲级A(B)根据《建筑法》，这个联合体的资质是

乙级6(C)假如遭遇了业主1000元的索赔,业主可以规定甲企业自己所有支付，而甲企业不

得拒绝

(D)假如遭遇了业主1000元的索赔，业主可以规定乙企业自己所有支付，而乙企业不得拒绝

(E)假如遭遇了业主1000元的索赔，业主可以规定甲企业支付1000元，同步规定乙企业

支付1000元,两个企业均不得拒绝

9、下面的行为中，违反《招标投标法》的是(ABD)o&(A)投标人互相约定抬高投标价

MB)招标人在招标文献中公开标底

(C)投标人的投标报价低于标底A(D)招标人将其他投标人的状况告知某投标人

(E)投标人在投标截止日前撤回投标文献

10、所谓安全生产“三同步”，是指(BCD)

(A)建设工程项目要同步勘察、设计和施工A(B)安全设施与主体工程同步设计

(C)安全设施与主体工程同步施工

(D)安全设施与主体工程同步使用

(E)要同步抓好安全生产培训、安全生产设施、安全生产投入日勺工作

11、如下勘察设计单位的多种行为中，违反《建设工程安全生产管理条例》的是(ABCD)

(A)勘察文献中提供的数据不精确，不能满足工程安全生产的需要

(B)勘察单位在勘察过程中没有采用措施破坏了周围建筑物的安全

(C)设计单位在设计文献中没有防备安全生产事故的指导意见

(D)设计单位没有对新材料的使用提出保障施工作业人员安全的措施提议

(E)设计单位对工程中使用的所有材料都指定了生产厂A注：E选项虽也属违法行为，但违反

的是《建设工程质量管理条例》，而非《建设工程安全生产管理条例》。

12、根据《建设工程安全生产管理条例》，如下表述对的的是(CE)

(A)施工单位应当在施工组织设计中编制安全技术措施并附具安全验算成果

(B)施工起重机械所有由施工单位自行拆装A(C)专职安全生产管理人员有权对违章操

作予以制止A(D)施工现场临时停止施工的，施工单位应当做好现场防护，所需费用由建设

单位承担

(E)施工现场的机械设备应当定期进行检查并建立对应的档案资料

13、根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，如下有关建设工程的质量保修的表述对

的的是(CE)

(A)不管什么原因，都要由施工单位履行保修义务

(B)保修费用由施工单位承担

(C)建设工程的保修期自竣工验收合格之日起计算

(D)装修工程的保修期为2年A(E)因不可抗力导致的质量缺陷，不属于法律规定的保修范

围注：对于D选项，2年只是《建设工程质量管理条例》针对装修工程而规定的最低保修期

限,当事人可以约定超过2年的保修期。A14、根据《劳动法》，劳动者有下列情形(BC)之

一时，用人单位可随时解除劳动协议。MA)在试用期间

(B)严重违反劳动纪律

(C)严重违反用人单位规章制度

(D)被依法追究行政责任A(E)劳动者患病，医疗期满后，不能从事原工作也不能从事由用

人单位另行安排的工作注:对于A选项，必须还具有“被证明不符合录取条件”这一要件。

15、根据经济规律和生态规律的规定，环境保护法必须认真贯彻“经济建设、都市建设、环

境建设(BCD)的三同步方针”。

(A)同步建设

(B)同步实行劣(C)同步发展

(D)同步规划A(E)同步生产h6、甲企业主张乙企业违约，乙企业则主张协议未成立，

其理由是自己向甲企业发出时要约已经撤销。在甲企业可以提出的下述理由中，哪些可以被

法院认定为乙企业撤销要约的行为不能成立的根据？(ACD)

(A)乙企业在要约中确定了承诺期限A(B)尽管乙企业在要约中未定承诺期限，但甲企业

接到要约后即为履行协议作了准备工作

(C)乙企业在要约中明确体现等待甲企业的答复A(D)甲企业发出承诺后来才收到乙企业

撤销要约时告知

(E)乙企业在甲企业收到要约后才发出撤销要约的告知

17、根据《协议法》，下列属于无效协议的包括(AE)。A(A)监理工程师与承包商签订的

可以在工程上使用劣质材料的协议

(B)某甲和某乙通过电子邮件签订的建设工程施工协议

(C)某甲乘商场大甩卖，与商场签订的买卖协议

(D)17岁的精神病人某甲在可以识别自己行为的状况下与朋友签订的买卖协议

(E)l9岁的精神病人某乙在不能识别自己行为的状况下与朋友签订的买卖协议

18、A市甲厂与B市乙厂签订了一份买卖协议，约定由甲厂供应乙厂钢材10吨，乙厂支付

货款3万元。但协议对付款地点和交货地点未约定，双方为此发生纠纷，付款地点和交货地点

应为(AB)«

(A)付款地点为A市A(B)交货地点为A市

(C)付款地点在B市A(D)交货地点在B市

(E)交货地点和付款地点均在B市1%、协议中的标的物为执行政府定价的商品，协议中

约定了由甲企业向乙企业交付货品，则(AB)

(A)逾期交付货品，遇价格上涨时按照原价格执行A(B)逾期交付货品，遇价格下降时按照新

价格执行

(C)逾期交付货品，遇价格上涨时按照新价格执行

(D)逾期交付货品，遇价格下降时按照原价格执行＞(E)准期交付标的物,遇价格上涨按

照签订协议步价格执行20、有关抗辩权，如下各项中表述错误的有(BC)A(A)假如协议中

没有约定履行的先后次序，那么应同步履行

(B)抗辩权合用于所有的协议

(C)行使不安抗辩权就是终止协议

(D)抗辩权只能是协议中履行义务的一方行使

(E)后履行一方的抗辩权也叫不安抗辩权印

21、根据《协议法》，下列属于可撤销的协议时包括(ABCD)

(A)因重大误解签订的协议A(B)显失公平的协议

(C)乘人之危签订的协议劣(D)恶意串通签订的协议

(E)因欺诈、胁迫签订的协议，损害国家利益的2A2、某民工与某劳务企业签订了一份带有

显失公平条款的劳务协议,则该协议也许的法律后果有(ABC)

(A)被撤销

(B)被变更

(C)假如该民工乐意按照该协议履约，该协议内容不变公(D)该协议无效

(E)该协议视同于没有签订23M某建筑企业没有委托某甲采购水泥，某甲却以该建筑企业

代理人的身份为之订购了一批水泥，则下面说法对时时是(CD)

(A)某甲的行为属于无权代理，该协议无效MB)某甲的行为属于表见代理，该协议有效MC)

只有水泥供应商有合法理由相信某甲有代理权,该协议才成立

(D)假如水泥供应商有合法理由相信某甲有代理权，则假如建筑企业不支付水泥货款就要

承担违约责任

(E)假如水泥供应商有合法理由相信某甲有代理权，则假如建筑企业不支付水泥货款某甲就

要承担违约责任

24、根据《协议法》，在下列哪些情形中，当事人可以解除协议？(ABC)

(A)甲企业遭受火灾失去生产能力，无法执行其签订的订单

(B)乙企业在履行期限届满之前明确向协议对方当事人体现不履行重要债务

(C)丙企业迟延履行自己的重要债务，经对方当事人催告在合理期限内仍未履行

(D)丁企业假如履行债务会遭受一定的损失A(E)戊企业迟延履行债务》5、采用(BCE)作

为质物的质押协议，自登记之日起生效(A)汇票

(B)股票A(C)专利权

(D)存款单A(E)著作权28、下列有关仲裁的表述，对时时是(ABD)

(A)当事人假如想要仲裁，必须要有仲裁协议A(B)仲裁协议可以是在纠纷发生前形成，也可

以在纠纷发生后形成

(C)仲裁实行两审终审制

(D)仲裁裁决作出后是终局时,对当事人具有约束力

(E)仲裁裁决具有强制执行的法律效力，当事人可以向人民法院或仲裁机构申请强制执行

27、根据《仲裁法》，纠纷发生后,当事人申请仲裁应当符合下列条件(ABC)

(A)有仲裁协议

(B)有详细的仲裁祈求A(C)属于仲裁委员会受理范围A(D)申请人已经提交了充足

的证据

(E)仲裁机构所在地便于仲裁

28、根据《民事诉讼法》的规定，因协议纠纷引起的诉讼，由(AB)人民法院管辖。

(A)被告住所地

(B)协议履行地

(C)原告住所地

(D)协议签订地A(E)标的物所在地

29、根据《仲裁法》,下列表述中不对时时是（ABDE）

（A）一方当事人不执行仲裁成果的，另一方可以对之进行诉讼

（B）当事人对仲裁协议的效力有异议的，只能祈求人民法院对其效力做出裁定

（C）仲裁协议排除了法院对纠纷的管辖权MD）协议无效则其中的仲裁协议也无效

（E）仲裁委员会是仲裁协会的管理机构30、有关侵权责任，下列说法对时时是（BCD）。

A（A）由于行为人不履行协议义务而产生的责任

（B）某施工企业在施工过程中扰民将产生侵权责任

（C）某建设单位的办公楼挡住了北面居民住宅区的阳光将产生侵权责任（D）某施工企业在

施工过程中楼上掉下的砖头砸到了路上的行人将会产生侵权责任（E）当对象是法人时，侵权

的客体只能是财产权利

二级建造师一法律法规及知识试题（一）

一、单项选择选择题（共60题，每题1分。每题的备选项中，只有一种最符合题意）

1.下列哪种状况，可以以建造师名义从事建设工程施工项目的管理工作（）。

C.经所在单位考核合格D.获得建设行政主管部门出具的业绩证明AE.无犯罪

记录A2.王某之子王涛今年9周岁，今年父亲节之前，王涛突发奇想,想给父亲一种惊喜。于

是给某酒店打，订了一桌价值3s多元的酒席，规定酒店在父亲节那天送到其家中，并留

下其家中联络。父亲节那天，酒店派人送酒菜到王某楼下并向其家中打，王某

才得知事情真相。于是双方就王涛的行为与否为法律行为产生了分歧。你认为上述状况符合

法律行为成立要件中下列哪几条（）。

A.行为形式合法B.行为主体具有对应的民事权利能力

C.行为人意思体现真实D.行为内容合法

E.行为主体具有对应的民事行为能力A3.下列有关领取施工许可证的条件论述对的的

是（）。

A.已经办理该建筑工程用地同意手续AB.在都市规划区的建筑工程，已经获得规划许可

证AC.需要拆迁的，其拆迁进度符合施工规定AD.已经确定建筑施工企业

E.建设资金正在贯彻

4.下列论述错误时是（）。

A.建筑工程总承包单位按照总承包协议的约定对建设单位负责’

B.分包单位按照分包协议的约定对建设单位负责？iE

C.总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担各自责任EAD.严禁总承包单位

将工程分包给不具有对应资质条件牡，籥

E.容许分包单位将其承包的工程再分包’

5.根据《工程监理企业资质管理规定》,工程监理企业应当按照其拥有的（）等资质条件申

请资质，经审查合格，获得对应等级的资质证书后,方可在其资质等级许可的范围内从事工程

监理活动。’AA.注册资本B.固定资产EAC.办公设

备D.专业技术人员

E.工程监理业绩以

二、多选题（共20题，每题2分。每题的备选项中,有两个或两个以上符合题意，至少有一种

错误选项，错选,本题不得分；少选,所选的每个选项得0.5分。）

1.法律关系的客体分为(ABCE)AA.财B。物Co行为Do非智力成果E«

非物质财富2A.法律行为的成立要件包括(ABCE)

A.法律行为主体具有对应的民事权利能力和行为能力AB.行为人意思体现真实

C.行为内容合法AD.行为属于要式行为

E.行为形式合法

3.代理的形式包括(ABD)AA.委托代理B。法定代理C。表见代理D。指定代理E。

无权代理4>,下面诉讼时效期间是1年的是(