建设工程施工的协议书2024年

建设工程施工的协议书2024年通用合同编号：__________一、工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程规模：__________1.4工程内容：__________1.5工程质量标准：__________1.6工程总价：__________二、施工方的义务2.1施工方应按照约定的工期完成施工任务。2.2施工方应按照约定的质量标准进行施工。2.3施工方应严格按照有关法律法规及安全操作规程进行施工，确保施工安全。2.4施工方应承担因施工造成的第三人损害的责任。2.5施工方应保证施工过程中对周围环境的保护，避免对周围环境造成污染。三、业主的义务3.1业主应按照约定向施工方支付工程价款。3.2业主应提供施工所需的施工场地、施工用水、施工用电等基础设施。3.3业主应协助施工方办理施工所需的相关手续。3.4业主应按照约定的时间交付施工图纸及相关技术资料。四、工程价款及支付4.1工程总价款为：__________元（大写：_______________________元整）。（1）合同签订后七个工作日内支付合同总价款的30%；（2）工程进度达到50%时支付合同总价款的30%；（3）工程验收合格后支付合同总价款的30%；（4）剩余的10%作为质量保证金，保修期满后无息退还。4.3支付方式：银行转账、支票或现金。五、工程验收5.1工程验收标准按照约定的质量标准执行。5.2工程验收不合格的，施工方应按照业主的要求及时整改，并承担整改费用。5.3工程验收合格的，业主应按照约定支付工程价款。六、保修6.1施工方对施工的工程承担保修责任。6.2保修期限自工程验收合格之日起计算，保修期限为：__________年。6.3保修范围包括但不限于：__________七、违约责任7.1施工方未按照约定的工期完成施工任务的，应按照逾期天数向业主支付违约金，违约金计算方式为：__________元/天。7.2业主未按照约定的时间支付工程价款的，应按照逾期天数向施工方支付违约金，违约金计算方式为：__________元/天。7.3的一方违反合同的，应承担相应的违约责任。八、争议解决8.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。九、其他约定9.1双方应遵守国家有关法律法规，不得擅自变更、解除合同。9.2双方应共同维护工程项目的正常进行，互相配合，互相支持。9.3合同自双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：__________签订日期：__________附件：1.施工图纸及相关技术资料2.工程量清单3.施工方案4.施工组织设计5.施工人员名单一、附件列表：1.施工图纸及相关技术资料2.工程量清单3.施工方案4.施工组织设计5.施工人员名单6.工程进度报告7.质量检验报告8.安全评估报告9.环保评估报告10.工程保修手册二、违约行为及认定：1.施工方未按照约定的工期完成施工任务的，属于违约行为。2.业主未按照约定的时间支付工程价款的，属于违约行为。3.施工方未按照约定的质量标准进行施工的，属于违约行为。4.施工方未按照约定的施工方案、组织设计进行施工的，属于违约行为。5.施工方未按照约定的保修期限、保修范围承担保修责任的，属于违约行为。6.任何一方违反国家有关法律法规，擅自变更、解除合同的，属于违约行为。三、法律名词及解释：1.甲方：指承担合同义务，有权获得合同利益的一方。2.乙方：指承担合同义务，向甲方提供商品或服务的一方。3.施工方：指承担建设工程施工任务的一方。4.工程价款：指甲方按照约定向乙方支付的施工费用。5.工期：指双方约定的完成施工任务的时间。6.质量标准：指双方约定的工程质量要求。7.保修：指施工方对施工的工程承担一定期限的免费维修责任。8.违约金：指违约方按照约定向守约方支付的赔偿金。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.施工进度延误：解决办法：按照合同约定向施工方追究违约责任，要求支付违约金或赔偿损失。2.工程质量问题：解决办法：要求施工方按照约定的质量标准进行整改，必要时委托第三方进行质量检测，并要求施工方承担整改费用。3.工程变更：解决办法：双方协商一致后，签订变更协议，明确变更内容、工期、价款等事项。4.支付纠纷：解决办法：按照合同约定的支付方式和进度向施工方支付工程价款，如有逾期支付，可要求支付违约金。5.法律纠纷：解决办法：协商解决不成的情况下，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。五、所有应用场景：1.适用于各类建设工程施工合同，如房屋建筑工程、市政公用工程、道路桥梁工程等。2.适用于施工方为甲方提供施工服务，并按照约定的工期、质量标准完成施工任务的场景。3.适用于甲