设计总包合同范本

设计总包合同范本第一篇范文：合同编号：[设计总包合同编号]设计总包合同（示范文本）甲方（发包方）：[甲方全称]地址：[甲方地址]法定代表人：[甲方法定代表人]联系电话：[甲方联系电话]乙方（承包方）：[乙方全称]地址：[乙方地址]法定代表人：[乙方法定代表人]联系电话：[乙方联系电话]鉴于甲方为实施[项目名称]，同意乙方作为设计总包方负责项目的总体设计工作，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就设计总包事项达成以下合同：一、项目概述1.1项目名称：[项目名称]1.2项目地点：[项目地点]1.3项目规模：[项目规模]1.4项目内容：[项目内容]二、设计范围及要求2.1乙方根据甲方的要求，负责项目的总体设计工作，包括：（1）初步设计；（2）施工图设计；（3）设计概算；（4）设计联络及施工配合等。2.2乙方应按照甲方的要求，提交设计文件及资料，并保证设计文件及资料的完整性、准确性和合法性。2.3乙方应按照合同约定的时间节点完成设计工作，并保证设计质量符合国家及行业相关标准。三、合同价格3.1乙方向甲方提供的设计服务费用为人民币[金额]元（大写：[金额]元整），乙方应按照合同约定的付款节点向甲方支付合同价款。3.2甲方支付合同价款后，乙方应向甲方提供等额的正式发票。四、设计进度及交付4.1乙方应按照合同约定的时间节点完成设计工作，并提交设计文件及资料。4.2甲方应在收到乙方提交的设计文件及资料后[时间]天内进行审查，并将审查意见通知乙方。4.3乙方应根据甲方的审查意见进行修改完善，并重新提交设计文件及资料。五、知识产权5.1乙方保证设计文件及资料不侵犯他人的知识产权。5.2设计文件及资料归甲方所有，未经甲方书面同意，乙方不得以任何形式泄露、转让或用于其他项目。六、违约责任6.1乙方未按照合同约定的时间节点完成设计工作的，应当按照逾期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：违约金=合同价款×[违约金比例]。6.2甲方未按照合同约定的付款节点支付合同价款的，应当按照逾期天数向乙方支付违约金，违约金计算方式为：违约金=合同价款×[违约金比例]。七、争议解决双方因履行本合同发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。八、其他约定8.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为[时间]年。8.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：[签订日期]1.设计范围及要求详细说明2.设计文件及资料提交清单3.付款计划及时间节点4.设计成果验收标准5.相关法律法规及行业标准第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导设计总包合同（示范文本）甲方（发包方）：[甲方全称]地址：[甲方地址]法定代表人：[甲方法定代表人]联系电话：[甲方联系电话]乙方（承包方）：[乙方全称]地址：[乙方地址]法定代表人：[乙方法定代表人]联系电话：[乙方联系电话]丙方（第三方主体）：[丙方全称]地址：[丙方地址]法定代表人：[丙方法定代表人]联系电话：[丙方联系电话]鉴于甲方为实施[项目名称]，同意乙方作为设计总包方负责项目的总体设计工作，并引入丙方作为第三方主体提供支持，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规的规定，甲乙丙三方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就设计总包事项达成以下合同：一、第三方主体概述1.1丙方作为第三方主体，负责为甲方和乙方提供技术支持、咨询服务以及必要的资源共享。1.2丙方应确保其提供的技术支持和服务符合国家及行业相关标准，并保证不侵犯他人的知识产权。二、甲方的权益及优先权2.1甲方作为项目的主导方，享有项目实施过程中的最终决策权和对设计成果的最终验收权。2.2甲方有权对乙方和丙方的履约情况进行监督和评估，并提出合理化的建议和整改要求。2.3甲方在合同履行过程中享有优先权，包括但不限于优先使用丙方提供的技术支持和服务，以及在项目实施过程中的相关信息和资料的优先获取权。三、乙方的义务及限制条款3.1乙方应按照甲方的要求，提交设计文件及资料，并保证设计文件及资料的完整性、准确性和合法性。3.2乙方应按照合同约定的时间节点完成设计工作，并保证设计质量符合国家及行业相关标准。3.3乙方不得未经甲方同意，将设计文件及资料泄露、转让或用于其他项目。四、丙方的义务及违约条款4.1丙方应按照甲方的要求，提供技术支持和服务，并保证技术支持和服务符合国家及行业相关标准。4.2丙方应按照合同约定的时间节点完成技术支持和服务，并保证服务质量。4.3若丙方未能按照合同约定提供技术支持和服务，或提供的技术支持和服务不符合约定，乙方应承担相应的违约责任。五、设计进度及交付5.1乙方应按照合同约定的时间节点完成设计工作，并提交设计文件及资料。5.2甲方应在收到乙方提交的设计文件及资料后[时间]天内进行审查，并将审查意见通知乙方。5.3乙方应根据甲方的审查意见进行修改完善，并重新提交设计文件及资料。六、知识产权6.1乙方保证设计文件及资料不侵犯他人的知识产权。6.2设计文件及资料归甲方所有，未经甲方书面同意，乙方不得以任何形式泄露、转让或用于其他项目。七、违约责任7.1乙方未按照合同约定的时间节点完成设计工作的，应当按照逾期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：违约金=合同价款×[违约金比例]。7.2甲方未按照合同约定的付款节点支付合同价款的，应当按照逾期天数向乙方支付违约金，违约金计算方式为：违约金=合同价款×[违约金比例]。7.3丙方未按照合同约定的时间节点提供技术支持和服务，或提供的技术支持和服务不符合约定的，应当按照甲方和乙方协商确定的违约金计算方式向甲方和/或乙方支付违约金。八、争议解决双方因履行本合同发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。九、第三方主体介入的意义和目的丙方的介入旨在为甲方和乙方提供额外的技术支持和服务，以确保项目的顺利进行和设计质量的提高。丙方作为独立的第三方主体，能够提供客观的技术评估和建议，促进甲方和乙方之间的沟通与协作，并共同解决项目中可能出现的技术难题。十、甲方为主导的目的和意义甲方作为项目的主导方，有权对项目的实施进行最终的决策和控制。通过引入第三方主体丙方，甲方能够更好地监督和评估乙方的履约情况，并享有优先权使用丙方的技术支持和服务。这样的安排有助于确保项目的设计质量和进度，同时保护甲方的利益和权益。甲方（盖章）：乙方（盖章）：第三篇范文：第三方主体+乙方权益主导设计总包合同（示范文本）甲方（发包方）：[甲方全称]地址：[甲方地址]法定代表人：[甲方法定代表人]联系电话：[甲方联系电话]乙方（承包方）：[乙方全称]地址：[乙方地址]法定代表人：[乙方法定代表人]联系电话：[乙方联系电话]丙方（第三方主体）：[丙方全称]地址：[丙方地址]法定代表人：[丙方法定代表人]联系电话：[丙方联系电话]鉴于甲方为实施[项目名称]，同意乙方作为设计总包方负责项目的总体设计工作，并引入丙方作为第三方主体提供支持，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规的规定，甲乙丙三方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就设计总包事项达成以下合同：一、第三方主体概述1.1丙方作为第三方主体，负责为乙方和甲方提供技术支持、咨询服务以及必要的资源共享。1.2丙方应确保其提供的技术支持和服务符合国家及行业相关标准，并保证不侵犯他人的知识产权。二、乙方的权益及优先权2.1乙方作为项目的设计总包方，享有项目实施过程中的决策权和对设计成果的最终验收权。2.2乙方有权对甲方和丙方的履约情况进行监督和评估，并提出合理化的建议和整改要求。2.3乙方在合同履行过程中享有优先权，包括但不限于优先使用丙方提供的技术支持和服务，以及在项目实施过程中的相关信息和资料的优先获取权。三、甲方的义务及限制条款3.1甲方应按照乙方的要求，提供必要的项目资料和信息，并保证资料的完整性、准确性和合法性。3.2甲方不得未经乙方同意，将设计文件及资料泄露、转让或用于其他项目。四、丙方的义务及违约条款4.1丙方应按照乙方的要求，提供技术支持和服务，并保证技术支持和服务符合国家及行业相关标准。4.2丙方应按照合同约定的时间节点完成技术支持和服务，并保证服务质量。4.3若丙方未能按照合同约定提供技术支持和服务，或提供的技术支持和服务不符合约定，乙方应承担相应的违约责任。五、设计进度及交付5.1乙方应按照合同约定的时间节点完成设计工作，并提交设计文件及资料。5.2甲方应在收到乙方提交的设计文件及资料后[时间]天内进行审查，并将审查意见通知乙方。5.3乙方应根据甲方的审查意见进行修改完善，并重新提交设计文件及资料。六、知识产权6.1乙方保证设计文件及资料不侵犯他人的知识产权。6.2设计文件及资料归甲方所有，未经甲方书面同意，乙方不得以任何形式泄露、转让或用于其他项目。七、违约责任7.1乙方未按照合同约定的时间节点完成设计工作的，应当按照逾期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：违约金=合同价款×[违约金比例]。7.2甲方未按照合同约定的付款节点支付合同价款的，应当按照逾期天数向乙方支付违约金，违约金计算方式为：违约金=合同价款×[违约金比例]。7.3丙方未按照合同约定的时间节点提供技术支持和服务，或提供的技术支持和服务不符合约定的，应当按照乙方和甲方协商确定的违约金计算方式向乙方和/或甲方支付违约金。八、争议解决双方因履行本合同发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。九、乙方为主导的目的和意义乙方作为项目的设计总包方，有权对项目的实施进行最终的决策和控制。通过引入第三方主体丙方，乙方能够更好地监督和评估甲方的履约情况，并享有优先权使用丙