建筑工程设备基础施工合同2024年

建筑工程设备基础施工合同2024年通用合同编号：__________第一条工程概况1.1工程名称：____________________1.2工程地点：____________________1.3工程规模：____________________1.4工程内容：包括但不限于设备基础施工、排水设施、接地设施等。第二条合同价格2.1本合同总价款为人民币（大写）：____________元整（小写）：_____________元。2.2乙方报价包括但不限于施工材料、人工、设备、运输、保险、税费等一切与施工有关的费用。2.3合同价款支付方式：（1）合同签订后，业主支付乙方合同总价款的30%作为预付款；（2）工程进度达到50%时，业主支付乙方合同总价款的30%；（3）工程进度达到100%时，业主支付乙方合同总价款的20%；（4）剩余10%作为质量保证金，待工程验收合格后支付。第三条施工期限3.1乙方应按照双方约定的工期完成施工，工期自开工之日起计算。3.2乙方如因自身原因导致施工延期，应承担相应的违约责任。3.3业主应按照约定时间支付合同价款，否则乙方有权暂停施工，且不承担因此产生的费用。第四条工程质量4.1乙方应按照国家和行业标准进行施工，确保工程质量。4.2工程验收合格标准：（1）基础施工符合设计要求和规范；（2）排水设施、接地设施等功能性项目符合设计要求和规范；（3）工程质量保证资料齐全；（4）业主或其委托的第三方验收合格。4.3乙方应承担工程质量保证期内的一切质量问题，包括但不限于返修、加固、更换等。第五条保密条款5.1双方在合同履行过程中所获悉的对方商业秘密、技术秘密等，应予以严格保密。5.2保密期限自合同签订之日起计算，至合同终止或履行完毕之日止。第六条违约责任6.1乙方如未按照约定工期完成施工，应支付违约金，违约金为合同总价款的5%。6.2业主如未按照约定时间支付合同价款，应支付滞纳金，滞纳金为应付款项的日利率的0.5%。6.3双方如有其他违约行为，应按照相关法律法规和合同约定承担违约责任。第七条争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。第八条其他条款8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至合同约定的工程验收合格之日止。8.3本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（盖章）：____________________乙方（盖章）：____________________签订日期：____________________一、附件列表：

1.工程设计图纸及技术要求

2.施工方案及施工组织设计

3.工程量清单

4.材料及设备采购合同

5.施工进度计划

6.工程质量保证书

7.工程验收标准及方法

8.双方营业执照、资质证书复印件

9.支付凭证及合同履行过程中的相关文件二、违约行为及认定：

1.乙方未按约定工期完成施工，属于违约行为。

2.业主未按约定时间支付合同价款，属于违约行为。

3.乙方施工质量不符合约定或规范要求，属于违约行为。

4.双方未履行保密义务，泄露对方商业秘密、技术秘密等，属于违约行为。

5.双方未履行合同约定的其他义务，属于违约行为。三、法律名词及解释：

1.甲方：指委托施工的一方，具备合同履行能力的法人或其他组织。

2.乙方：指承担施工任务的一方，具备合同履行能力的法人或其他组织。

3.工程验收：指业主或其委托的第三方对工程质量、功能、外观等方面进行检查，确认符合合同约定及规范要求的过程。

4.违约金：指违约方按照合同约定向守约方支付的赔偿金。

5.滞纳金：指未按约定时间支付价款的一方按照应付款项的日利率支付给另一方的费用。四、执行中遇到的问题及解决办法：

1.施工进度延误：乙方应与业主沟通，制定合理的施工计划，确保工程按时完成。如有必要，可签订补充协议调整工期。

2.支付纠纷：双方应严格按照合同约定的支付方式及时支付价款，如有争议，可通过协商解决或依法向人民法院提起诉讼。

3.工程质量问题：乙方应严格按照设计要求和规范施工，确保工程质量。如出现质量问题，乙方应承担返修、加固、更换等责任。

4.保密泄露：双方应履行保密义务，如有泄露，违约方应承担相应的法律责任。

5.合同履行过程中产生的其他问题：双方应积极沟通，友好协商，必要时可签订补充协议，确保合同顺利履行。五、所有应用场景：

1.适用于各类建筑工程设备基础施工项目。

2.适