建设工程施工合同范本HNJS22024年

建设工程施工合同范本(HNJS~22024年通用合同编号：__________地址：联系方式：地址：联系方式：鉴于：1.业主为实施建设工程，拟委托承包商承担该工程的施工任务；2.承包商愿意接受业主的委托，按照约定的条款和条件为业主提供施工服务；3.双方本着平等互利的原则，经充分协商，达成一致，特订立本合同，以便共同遵守。第一条工程概况1.1工程名称：____________________1.2工程地点：____________________1.3工程规模：____________________1.4工程内容：____________________1.5工程总投资：__________________第二条合同价格2.1本工程的合同总价为人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。2.2合同价格包括：____________________2.3合同价格不包括：__________________2.4合同价格的调整：__________________第三条合同工期3.1合同约定的工期为____个月，自双方签订合同之日起计算。3.2工期延误：________________________第四条质量标准4.1工程质量应符合国家现行有关法律、法规、规范、标准和设计文件的要求。4.2工程质量的验收：__________________第五条付款方式5.1业主应按照本合同约定的付款节点和付款比例向承包商支付工程款。5.2付款方式：________________________5.3付款条件：________________________第六条承包商义务6.1承包商应按照合同约定的时间和质量要求完成工程施工。6.2承包商应承担工程现场的安全防护和环境保护工作。6.3承包商应负责工程资料的整理和归档。第七条业主义务7.1业主应按照合同约定向承包商支付工程款。7.2业主应履行合同约定的其他义务。第八条违约责任8.1承包商违约：_______________________8.2业主违约：_______________________第九条争议解决9.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。9.2若协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第十条其他约定10.1合同的签订、修改和解除：__________________10.2合同的解释：________________________10.3合同的生效：________________________第十一条合同的附件11.1本合同附件包括：____________________11.2附件与合同具有同等法律效力。第十二条合同的签订本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：______________乙方（盖章）：______________代表（签名）：______________代表（签名）：______________签订日期：__________________签订日期：__________________一、附件列表：1.工程设计文件2.施工图纸3.工程量清单4.材料和设备的技术规格书5.施工组织设计6.安全生产管理制度7.质量保证措施8.环境保护措施9.工程进度计划10.支付申请表11.验收报告12.工程变更通知单13.合同履行报告14.争议解决裁决书二、违约行为及认定：1.承包商未按照合同约定的时间和质量要求完成工程施工，视为违约。2.业主未按照合同约定向承包商支付工程款，视为违约。3.双方未履行合同约定的其他义务，视为违约。4.违约行为的认定：根据合同条款和法律法规，对违约行为进行认定。三、法律名词及解释：1.甲方：指承担工程建设的法人或其他组织。2.乙方：指承担工程施工的法人或其他组织。3.合同总价：指双方约定的工程完成所需支付的总金额。4.工期：指合同约定的工程完成所需的时间。5.质量标准：指国家现行有关法律、法规、规范、标准和设计文件对工程质量的要求。6.违约：指合同当事人不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的行为。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：协商调整工期，并根据实际情况协商赔偿。2.工程质量问题：及时整改，重新验收，必要时解除合同并追究责任。3.工程变更：双方协商一致后签订变更合同，并调整工程价款。4.付款问题：严格按照合同约定的付款节点和付款比例支付工程款。5.争议解决：通过友好协商解决，协商不成时向合同签订地人民法院提起诉讼。五、所有应用场景：1.适用于各类建设工程项目的