建筑加固施工合同2024年

建筑加固施工合同2024年通用合同编号：__________地址：联系方式：地址：联系方式：鉴于：2.施工方具备建筑工程施工总承包资质，且有丰富的建筑加固施工经验；3.双方同意按照平等、自愿、公平、诚信的原则，签订本合同，明确双方的权利和义务。第一条工程内容1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程规模：__________1.4工程预算：__________第二条施工方的义务2.1施工方应按照本合同约定的工程内容、工程规模、工程预算等进行施工，确保工程质量符合国家相关标准和业主的要求。2.2施工方应按照约定的工期完成工程，如有延期，应承担相应的违约责任。2.3施工方应保证施工安全，确保工程过程中不发生安全事故。2.4施工方应承担工程过程中因施工原因导致的一切损失和费用。第三条业主的义务3.1业主应按照本合同约定的工程预算支付施工费用。3.2业主应提供施工所需的现场条件和必要的施工许可。3.3业主应协助施工方办理工程所需的各种手续。3.4业主应按照约定的工期接受工程。第四条合同价格及支付方式4.1本合同的工程预算为：__________元。（1）合同签订后7天内，支付预算的30%作为预付款；（2）工程进度达到50%时，支付预算的30%；（3）工程竣工验收合格后，支付预算的20%；（4）剩余的10%作为质量保证金，质保期结束后支付。4.3施工方开具正规发票，业主按照约定时间支付。第五条工期5.1双方约定工程开工日期为：__________年__________月__________日。5.2工程竣工日期为：__________年__________月__________日。5.3施工方如因自身原因导致工期延误，应承担相应的违约责任。第六条工程质量及验收6.1工程质量应符合国家相关标准和业主的要求。6.2工程竣工后，施工方应按照约定的时间、地点向业主提交工程验收。6.3业主应在收到验收申请后7天内进行验收，验收合格的，支付剩余的工程款项。6.4如有验收不合格的情况，双方应协商整改，直至验收合格。第七条违约责任7.1双方应严格按照本合同约定履行各自的权利和义务，如一方违约，应承担违约责任。7.2施工方如未按照约定工期完成工程，应支付违约金，违约金为合同金额的5%。7.3业主如未按照约定时间支付施工费用，施工方有权暂停施工，并要求支付逾期付款的利息。第八条争议解决8.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。8.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。第九条其他约定9.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。9.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程竣工验收合格之日止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________签订日期：__________年__________月__________日一、附件列表：

1.施工方案

2.工程设计图纸

3.施工进度计划

4.施工安全措施

5.工程质量标准

6.施工费用明细表

7.验收报告

8.工程保修书二、违约行为及认定：

1.施工方未按约定工期完成工程，属于违约行为。

2.业主未按约定时间支付施工费用，属于违约行为。

3.工程质量不符合约定标准，属于违约行为。

4.施工过程中发生安全事故，属于违约行为。

5.双方未履行协商义务，导致工程延期或质量问题，属于违约行为。三、法律名词及解释：

1.甲方：指拥有建筑物所有权的当事人。

2.乙方：指承担建筑加固施工的当事人。

3.施工方案：指施工方为完成工程制定的具体施工计划。

4.工程设计图纸：指施工依据的设计图纸。

5.施工进度计划：指施工方承诺按时的施工计划。

6.施工安全措施：指施工过程中为保障人员安全和工程安全采取的措施。

7.工程质量标准：指工程质量应达到的法定或约定标准。

8.施工费用：指完成工程所需的全部费用。

9.验收报告：指工程完成后，施工方向业主提交的验收报告。

10.工程保修书：指施工方对工程质量提供的保修承诺。四、执行中遇到的问题及解决办法：

1.工程进度延误：

解决办法：按照合同约定，施工方应承担违约责任，支付违约金。双方也可协商延长工期。

2.施工质量问题：

解决办法：及时整改，重新验收。如仍不合格，按合同约定处理。

3.安全事故发生：

解决办法：施工方应立即采取措施防止事故扩大，及时报告业主，并承担相应责任。

4.付款争议：

解决办法：双方按照合同约定的付款方式及时支付，如发生争议，可协商解