总平建筑施工合同补充协议范本

总平建筑施工合同补充协议范本2024年通用合同编号：__________甲方：__________乙方：__________一、工程范围及内容1.1甲方同意按照主合同约定的工程范围和内容进行施工。1.2乙方同意按照主合同约定的工程范围和内容提供施工所需的各种材料、设备和技术支持。二、工程质量2.1甲方应按照主合同约定的质量标准进行施工，确保工程质量符合国家相关法律法规及行业标准。2.2乙方应按照主合同约定的质量标准提供施工所需的各种材料、设备和技术支持，确保工程质量符合国家相关法律法规及行业标准。三、工程进度3.1甲方应按照主合同约定的工期进行施工，确保工程按时完工。3.2乙方应按照主合同约定的工期提供施工所需的各种材料、设备和技术支持，确保工程按时完工。四、合同价款及支付4.1甲方应按照主合同约定的合同价款向乙方支付。4.2乙方应按照主合同约定的付款方式和时间向甲方支付。五、违约责任5.1任何一方违反本补充协议的，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。5.2违约金的具体数额，按照主合同约定的违约金计算方式进行计算。六、争议解决6.1双方在履行本补充协议过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。七、其他7.1本补充协议自双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。7.2本补充协议与主合同具有同等法律效力，如有冲突，以本补充协议为准。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________签订日期：____年__月__日多方为主导时的，附件条款及说明一、甲方为主导时的附加条款及说明1.1甲方变更：如甲方因客观原因需要变更工程范围、内容、质量标准、工期等，应提前书面通知乙方，并经乙方同意后方可进行变更。变更导致的合同价款增减及工期调整，按照双方协商的结果执行。1.2甲方协调：甲方应负责协调施工现场的相关事宜，包括但不限于与施工地的业主、物业、政府部门等沟通协调，确保施工顺利进行。因甲方协调不力导致的工期延误或其他损失，由甲方承担。1.3甲方监督：甲方有权对乙方的施工过程进行监督，确保乙方按照主合同约定的质量标准、工期要求进行施工。甲方对乙方的监督不力的，应承担相应责任。1.4甲方协助：甲方应协助乙方办理与施工相关的各类手续，包括但不限于施工许可、验收等。因甲方协助不力导致的工期延误或其他损失，由甲方承担。二、乙方为主导时的附加条款及说明2.1乙方质量保证：乙方应对提供的材料、设备及施工质量承担责任，确保工程质量符合国家相关法律法规及行业标准。如工程质量出现问题，乙方应负责修复，并承担由此产生的费用。2.2乙方进度保障：乙方应按照主合同约定的工期进行施工，确保工程按时完工。如乙方原因导致工期延误，乙方应支付违约金，并赔偿甲方因此造成的损失。2.3乙方保密：乙方应对在合同履行过程中获得的甲方商业秘密、技术秘密等予以保密，不得泄露给第三方。如乙方违反保密义务，应承担违约责任。2.4乙方服务：乙方在施工过程中应提供必要的售后服务，包括但不限于工程保修、技术支持等。如乙方服务不到位，甲方有权要求乙方予以改进。三、第三方中介时的附加条款及说明3.1第三方中介选择：甲方、乙方同意选择____（名称）作为本工程的第三方中介，负责工程款项的支付及结算。3.2第三方中介支付：第三方中介应在合同约定的付款时间内，将款项支付给乙方。如第三方中介未按时支付，甲方、乙方均有权要求第三方中介立即支付。3.3第三方中介服务费用：第三方中介应向甲方、乙方收取一定比例的服务费用，具体费率双方协商确定。服务费用应在合同中明确。3.4第三方中介责任：第三方中介在履行过程中如有过错，导致甲方、乙方损失的，由第三方中介承担相应责任。第三方中介因主观原因导致合同无法履行，应承担违约责任。一、附件列表：1.《总平建筑施工合同》2.《总平建筑施工合同补充协议》3.工程设计图纸和技术规范4.施工进度计划表5.工程质量验收标准6.材料设备清单7.付款凭证和结算表格8.工程保修条款9.第三方中介服务协议二、违约行为及认定：1.甲方违反合同约定，未按时支付工程款项，认定为违约行为。2.乙方未能按照约定质量标准、工期要求完成施工，认定为违约行为。3.第三方中介未按时支付款项或提供服务不到位，认定为违约行为。4.任何一方未履行合同约定的其他义务，认定为违约行为。三、法律名词及解释：1.总平建筑施工合同：指甲方委托乙方进行建筑施工的合同。2.补充协议：对主合同内容进行补充和修改的协议。3.工程范围：指合同约定的施工内容和工程量。4.工程质量：指工程符合国家相关法律法规及行业标准的要求。5.工期：指合同约定的工程完成时间。6.违约金：指违约方按照约定向守约方支付的赔偿金。7.第三方中介：指负责工程款项支付及结算的独立第三方机构。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程变更：如甲方提出工程变更，乙方应与甲方协商确定变更内容和影响，并根据实际情况调整合同价款和工期。2.工期延误：如乙方原因导致工期延误，应按照违约金条款向甲方支付违约金，并采取措施加快施工进度。3.质量问题：如工程出现质量问题，乙方应负责修复，并承担修复费用。甲方有权要求乙方支付违约金。4.款项支付：如第三方中介未按时支付款项，甲方、乙方有权要求第三方中介立即支付，并可寻求法律途径解决。5.保密义务：乙方违反保密义务，甲方有权要求乙方承担违约责任，并可要求赔偿因此造成的损失。五、所有应用场景：1.甲方为房地产开发商，乙方为建筑施工企业，双方就某一建筑工程签订总平建筑