2024年全国监理工程师之合同管理考试绝密预测题详细参考解析

姓名:_________________编号:_________________地区:_________________省市:_________________ 密封线 姓名:_________________编号:_________________地区:_________________省市:_________________ 密封线 密封线 全国监理工程师考试重点试题精编注意事项:1.全卷采用机器阅卷，请考生注意书写规范；考试时间为120分钟。2.在作答前，考生请将自己的学校、姓名、班级、准考证号涂写在试卷和答题卡规定位置。

3.部分必须使用2B铅笔填涂;非选择题部分必须使用黑色签字笔书写，字体工整，笔迹清楚。

4.请按照题号在答题卡上与题目对应的答题区域内规范作答，超出答题区域书写的答案无效:在草稿纸、试卷上答题无效。一、选择题

1、某勘察合同，委托方向勘察单位支付了合同约定的定金。合同履行过程中，委托方进行阶段支付时，()。A.每次按已完成工作量占总工作量比例相应的定金冲抵部分勘察费B.每次按已完成工作价值占合同总价比例扣回定金C.每次阶段支付时均不允许扣减定金D.勘察单位完成合同总价20％工作后的后续支付中分次平均扣回定金

2、根据《标准设计施工总承包合同》，工程实施中应给予承包人延长工期、增加费用并支付合理利润的情形是()。A.不可抗力不能按期竣工B.监理人的指示错误C.不可预见的物质条件D.异常恶劣的气候条件

3、工程施工应遵守工程所在地对环境保护的管理规定。《建设工程施工合同（示范文本）》对办理施工环保许可的规定是()。A.承包人按规定办理有关手续，发包人承担由此发生的费用B.承包人按规定办理有关手续，承包人承担由此发生的费用C.发包人按规定办理有关手续，发包人承担由此发生的费用D.发包人按规定办理有关手续，承包人承担由此发生的费用

4、某工程，施工招标时没有标底，编制标底依据的文件有（）A.工程量清单B.承包人的施工方案C.发包人要求的项目功能文件D.发包人提供的设计任务书

5、下列关于勘察人勘察义务的说法正确的是（）。A.应遵守国家法律规定，以及相关规范和标准，并应符合发包人要求B.如果发包人要求中的标准高于现行规范规定，应当按照现行规范规定执行C.应按照勘察合同生效时适用的法律规定.规范和标准完成勘察工作D.法律规定.规范和标准发生重大变化时，应按照最新规定完成勘察工作

6、“不利气候条件”对施工的影响属于（）应承担的风险。A.发包人B.承包人C.监理人D.保险人

7、材料采购合同中，预付款一般为签约合同价的（）A.10%B.15%C.20%D.30%

8、委托监理合同履行过程中，监理人可以按合同约定的程序单方解除合同的情形是()。A.委托人增加监理工作内容较多B.执行监理业务时间已到合同约定日期而工程施工还未结束C.委托人订购的大型设备延误到货，工程停工超过半年D.委托人不及时提供与监理业务有关的信息资料

9、用于计算营养标签标示值的数据，至少需要（）次以上的检测结果。A.5B.10C.50D.20

10、某材料采购合同中约定了提交数量与订购数量之间的合理磅差，合同履行过程中，供货方交付的材料多于订购数量，且超过了合理磅差界限，当采购方同意接受多付材料时，下列关于货款的说法中，正确的是（）。A.按订购数量加多付数量计算货款B.按订购数量支付货款，多交付部分不再追加货款C.按交货数量减去合理磅差时的数量计算货款D.按交货数量加上合理磅差时的数量计算货款

11、在施工合同履行过程中发生紧急情况，监理人未及时下达暂停施工指示，承包人先暂停施工，并向监理人提出暂停施工的书面请求。监理人在24小时内未答复，视为（）。A.同意承包人的暂停施工请求B.不同意承包人的暂停施工请求C.须继续等待24小时方是规定的回复期限D.必须马上复工

12、关于地下工程的防水设计，下列表述中哪一条是正确的？()A.人员出入口应高出室外地面不小于300mmB.设有排水设施时，汽车坡道出入口宜高出室外地面100mmC.附建式全地下或半地下工程的防水设防高度，应高出室外地面高度500mm以上D.窗井墙高出室外地面不得小于300mm

13、在保证合同中，当事人双方未约定保证方式的（）。A.保证合同无效B.视为连带保证C.视为一般保证D.当事人可以自由选择采用一般保证或连带保证

14、投标保证金（）。A.不记利息B.如是现金不计利息，如是保函则计息C.按银行同期存款利息计息D.按银行同期贷款利息计息

15、（）是指设计人依据约定向发包人提供建设工程设计文件，发包人受领该成果并按约定支付酬金的合同。A.九部委设计合同文本B.建设工程设计合同C.建设工程设计合同的内容D.合同文件

16、土方填筑工程的施工中，因连续降雨导致停工15天，其中6天的降雨强度超过专用条款约定的标准构成延长合同工期的条件，则需要承包人承担的是（）。A.其中6天的不利气候条件风险B.其余9天的不利气候条件风险C.停工15天的工期延误D.停工15天造成的费用损失

17、适用的条件较为特殊，有利于及早交货，但采购来源单一，缺少对价格的比选的采购方式是（）。A.招标选择供货商B.询价选择供货商C.直接向供货商订购D.服务采购

18、(2016年真题)根据《标准施工合同》，当中标通知书、图纸和专用合同条款出现含义或内容矛盾时，合同文件的优先解释的顺序是（）。A.图纸→专用合同条款→中标通知书B.图纸→中标通知书→专用合同条款C.中标通知书→图纸→专用合同条款D.中标通知书→专用合同条款→图纸

19、关于工程设计管理的说法，正确的是（）。A.设计人可允许其他单位以本单位名义承担设计业务B.除有特殊要求的建筑材料与专用设备外，设计人不得指定生产厂家或供应商C.设计注册执业人员可受聘于其他设计单位完成专门的设计任务D.设计人不应当参与与设计相关的工程质量事故分析

20、FIDIC《施工合同条件》采用（）模式。A.单价合同B.总价合同C.成本加酬金合同D.工程量清单计价

21、乙未经授权，却以甲代理人的名义与丙签订了买卖合同。乙以甲代理人的名义与丙签订的买卖合同()A.效力待定B.无效C.有效D.经过乙催告甲后生效

22、材料采购合同供货周期超过12个月且合同材料交付时材料价格变化超过专用合同条款约定的幅度的，双方应（）。A.采用固定价格合同B.采用可变价格合同C.通过补充协议确定合同价格D.照专用合同条款中约定的调整方法对合同价格进行调整

23、依据监理合同示范文本规定，下列职权中，不属于监理人的是()A.工程规划设计的建议权B.工程款支付审核和签认权C.工程项目设计标准的认定权D.协调工程项目有关协作单位的主持权

24、停止运动的指征包括（）。A.严重气短B.不正常的心跳C.特别眩晕D.上腹部区疼痛或“烧心”E.身体任何一部分突然疼痛

25、某工程竣工验收阶段，承包人于3月1日向工程师送交了竣工验收报告，发包人于3月15日组织生产设备启动试车检验，3月18日试车完毕后发包人、承包人、工程师和设计代表在试车记录上签字确认质量合格，工程师于3月20日签发工程移交证书。则承包商的实际竣工日应为()A.3月1日B.3月15日C.3月18日D.3月20日

26、下列情况承包人只能索赔工期和费用的是()。A.发包人要求违法B.不可预见物质条件C.发包人要求提前交货D.发包人原因指示的暂停施工

27、(2016年真题)工程施工过程中，对于变更工作的单价在已标价工程量清单中无适用或类似子目时，应由监理人按照（）的原则商定或确定。A.成本加酬金B.成本加利润C.成本加规费D.直接成本加间接成本

28、依据《建设工程设计招标投标管理办法》，关于建筑工程设计可以不进行招标的做法，错误的是（）。A.采用不可替代的专利或者专有技术的B.建设单位承诺能够自行设计的C.对建筑艺术造型有特殊要求，并经有关主管部门批准的D.建筑工程项目的改建.扩建或者技术改造，需要由原设计单位设计，否则影响功能配套要求的

29、在施工招标程序中，发售招标文件后的下一个工作阶段是（）。A.踏勘现场B.召开投标预备会C.组建评标委员会D.递交投标文件

30、下列关于施工合同计价方式的说法中，正确的是()。A.工期在18个月以上的合同，因市场价格不易准确预测，宜采用可调价格合同B.业主在初步设计完成后即招标的，因工程量估算不够准确，宜采用固定总价合同C.采用新技术的施工项目，因合同双方对施工成本不易准确确定，宜采用固定单价合同D.设备安装工程因无法估算工程量，宜采用成本加酬金合同

31、按照《建设工程设计合同(示范文本)》规定，设计人按合同规定时限交付设计资料及文件后，如果在1年内项目未开始施工，则设计人（）。A.仍应负责处理有关设计问题，但可不再负责设计变更B.仍应负责处理有关设计问题，但可适当收取咨询服务费C.仍应无偿负责处理有关设计问题D.不再负责处理有关设计问题

32、某施工项目招标采用最低评标价法评标，招标文件规定工期提前1个月，评标优惠20万元。某投标人报价1000万元，工期提前1个月，如果只考虑工期因素，则其评标价应为（）A.1020万元B.1000万元C.980万元D.960万元

33、按照建设工程设计合同示范文本规定，设计人按合同规定时限交付设计资料及文件后，如果在1年内项目未开始施工，则设计人()。A.不再负责处理有关设计问题B.仍应无偿负责处理有关设计问题C.仍应负责处理有关设计问题，但可适当收取咨询服务费D.仍应负责处理有关设计问题，但可不再负责设计变更

34、在大型工程设备的采购招标招标文件中，针对标准文本，提出本次招标项目的具体要求的文件是（）。A.投标资料表B.合同条款资料表C.货物需求一览表D.投标邀请

35、根据FIDIC《施工合同条件》，“不可预见”的风险分配方式正确的是（）。A.“不可预见”指承包商在提交投标书日期前不能合理预见的风险B.承包商在投标时将风险限制在“不可预见的”范围内C.业主获得的标价和施工方案中承包商已考虑不可预见的风险D.承包商因不可预见的物质条件遭受损失，有权提出工期和费用索赔，但不包括利润

36、（2020年真题）通用条款规定的费用是指（）。A.施工合同履行中发生的不计利润的合理开支B.施工合同履行中由发包人支付给承包人的全部款项C.发包人对承包人履行合同支付的结算价D.承包人完成工程的实际成本

37、FIDIC《施工合同条件》中，对工程量增减变化较大需要调整合同约定单价不包括的条件是（）。A.合同中没有规定此项工作为固定费率B.该部分工作通过计量超过工程量清单中估计工程量的数量变化超过10%C.计量的工作数量与工程量清单中该项单价的乘积，超过中标合同金额（我国标准合同中的“签约合同价”）的0.01%D.数量的变化导致该项工作的施工单位成本变化超过2%

38、以下有关九部委发布的《标准勘察合同》内容说法不正确的是（）。A.适用范围是依法必须招标的与工程建设有关的勘察项目B.履约保证金采用银行保函的，应当提供无条件地、不可撤销担保C.房屋建筑和市政工程等工程勘察项目招标可以使用《建设工程勘察合同（示范文本）》D.双方可协商约定专用条款

39、某工程在缺陷责任期内，因施工质量问题出现重大缺陷，发包人通知承包人进行维修，承包人不能在合理时间内进行维修，发包人委托其他单位进行修复，修复费用由()承担。A.发包人B.承包人C.使用人D.以上都不正确

40、对债务人以明显不合理低价转让财产危害债权人利益的行为，债权人可以()撤销。A.自行B.请求主管部门C.请求人民法院D.请求工商行政管理部门

41、在合同履行过程中，由于发包人提供的图纸设计错误，导致承包人施工放线返工，则应（）。A.仅延长工期，不补偿利润B.既不延长工期，也不补偿利润C.既补偿承包人费用，又补偿利润D.仅补偿利润部分，不补偿费包人费用

42、根据九部委《标准设计合同》的规定，以下有关发包人代表和项目负责人的说法，正确的是（）。A.发包人代表发出的指示，在征得发包人同意后，由发包人承担法律责任B.设计单位应在合同签订后14天内指派项目负责人C.发包人更换发包人代表应事先征得设计人同意D.设计人更换项目负责人应事先征得发包人同意

43、根据标准施工合同通用条款的规定，下列事件中，承包商索赔可获得利润补偿的有（）。A.不利的物质条件B.发包人提供的材料和工程设备提前交货C.异常恶劣的气候条件D.基准资料的错误

44、某基础工程施工过程中，承包人未通知工程师检查即自行隐蔽，后又遵照工程师的指示进行剥露检验。经与工程师共同检验，确认该隐蔽工程的施工质量满足合同要求。下列关于处理此事件的说法中，正确的是()。A.给承包人顺延工期并追加合同价款B.给承包人顺延工期，但不追加合同价款C.给承包人追加合同价款，但不顺延工期D.工期延误和费用损失均由承包人承担

45、担保方式中的保证，实际运用过程中应理解为（）。A.债务人和债权人约定，债务人向债权人保证履行合同义务B.债务人和债权人约定，当债务人不履行债务时，由保证人代为履行债务C.保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按约定履行债务D.保证人和债务人约定，当债务人不履行债务时，保证人按约定履行债务

46、根据九部委发布的《标准施工合同》，预付款担保的期限为（）。A.自预付款支付给承包人起生效，至签发工程移交证书日止B.自预付款支付给承包人起生效，至发包人支付完成全部的预付款止C.自预付款支付给承包人起生效，发包人签发的进度付款证书说明已完全扣清预付款止D.自预付款支付给承包人起生效，至签发缺陷责任终止证书止

47、根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，因不可抗力导致工期延长，监理人按发包人要求指令承包人采取赶工措施发生的合理赶工费用应由（）承担。A.发包人B.承包人C.发包人和监理人共同D.参与验收的各方共同

48、对于既有设备采购又有安装服务的项目招标，下列说法正确的是（）。A.设备和安装应当合并招标B.可以按照设备和安装工程所占的费用比例来确定具体招标类型C.应当由承包商负责采购D.供货方不得通过各种渠道组织货源完成供货或设备成套

49、投标书中出现下列（）情形的，评标委员会按预定方法换算成相应价格值，在投标报价上进行扣减形成评标价。A.交货期晚于招标文件规定的交货时间B.可以减少招标文件说明的预付款金额C.投标材料性能高于标准D.交货期早于招标文件规定的交货时间

50、关于概念数据层的描述正确的是（）。A.概念数据层是膳食调查数据库的中间一层B.概念数据层是数据库的整体逻辑表示C.概念数据层是逻辑记录的集合D.概念数据层所涉及的是数据库所有对象的物理情况，而不是它们的逻辑关系E.概念数据层是数据库管理员概念下的数据库二、多选题

51、由于发包人的原因发生暂停施工的紧急情况，且监理人未及时下达暂停施工指示，承包人可先暂停施工并及时向监理人提出暂停施工的书面请求。监理人应在接到书面请求后的（）h内予以答复，逾期未答复视为同意承包人的暂停施工请求。A.8B.12C.16D.24

52、设计施工阶段总承包合同的承包人应提前（）d将申请竣工试验的通知送达监理人。并按照专用条款约定的份数，向监理人提交竣工记录、暂行操作和维修手册。A.14B.21C.35D.42

53、如果工程延期竣工，承包人有义务保证履约担保继续有效。由于发包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需的费用由（）承担；由于承包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需费用由（）承担。A.承包人，承包人B.发包人，发包人C.承包人，发包人D.发包人，承包人

54、下列监理人指示变更中，不属于直接指示变更的是()。A.按照发包人的要求提高质量标准B.设计错误需要进行的设计修改C.增加承包范围外的某项新增工作D.协调施工中的交叉干扰

55、关于材料采购合同货样买卖的表述中，不正确的是（）。A.货样买卖，是指当事人双方按照货样或样本所显示的质量进行交易B.凭样品买卖的当事人应当封存样品，并可以对样品质量予以说明C.出卖人交付的标的物应当与样品及其说明的质量相同D.凭样品买卖的买受人不知道样品有隐蔽瑕疵的，即使交付的标的物与样品相同，出卖人交付的标的物质量仍然应当符合同种物的最高标准

56、材料采购招标中，投标报价与分项报价的合价不一致，应以（）为准。A.投标报价B.分项报价的合价C.评标委员会的意见D.应否决投标

57、合同解除后，合同中的()条款仍然有效。A.结算和清理B.仲裁和诉讼C.结算、清理、违约D.结算、仲裁、违约

58、根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，因不可抗力导致工期延长，监理人按发包人要求指令承包人采取赶工措施发生的合理赶工费用应由（）承担。A.发包人B.承包人C.发包人和监理人共同D.参与验收的各方共同

59、设计施工总承包合同文件中，专用条款内需约定（）对承包人提交文件应批准的合理期限。A.分包人B.工程师C.监理人D.发包人

60、适用于采购生产线、成套设备、车辆等运行期内各种费用较高的货物的评标方法是（）。A.最低投标价法B.综合评标法C.以设备寿命周期成本为基础的评标价法D.综合评估法

61、（2021年真题）根据《标准设计施工总承包招标文件》，发包人与承包人在履行合同中发生争议，经争议评审组评审但当事人不接受评审意见而提交仲裁的，应在仲裁结束前暂按（）执行。A.争议评审组的评审意见B.发包人的意见C.承包人的意见D.总监理工程师的确定

62、设计施工总承包合同订立时，无条件补偿条款规定承包人复核时未发现发包人要求的错误，实施过程中因该错误导致承包人增加了费用和(或)工期延误，发包人应（）。A.仅承担由此增加的费用B.仅承担由此增加的工期延误C.承担由此增加的费用和(或)顺延合同工期D.承担由此增加的费用和(或)工期延误.并向承包人支付合理利润

63、设计招标确定中标人后，发包人与中标人在工程设计合同上签字、盖章时，表明()A.要约生效B.承诺生效C.合同成立D.合同生效

64、某施工项目招标采用最低评标价法评标，招标文件规定工期提前1个月，评标优惠20万元。某投标人报价1000万元，工期提前1个月，如果只考虑工期因素，则其评标价应为（）A.1020万元B.1000万元C.980万元D.960万元

65、设计施工总承包合同模式下，承包人的设计文件提交监理人后，为了不影响后续工作，自监理人收到承包人的设计文件之日起，对承包人的设计文件审查期限不超过（）天。A.7B.14C.21D.28

66、下列不属于工程总承包招标文件中包括的内容是（）。A.发包人的要求B.工程量清单C.合同条款及格式D.发包人提供的资料

67、施工工程竣工验收合格后，当事人对实际竣工日期有争议，则承包人的竣工日为（）。A.提交竣工验收申请报告日B.开始进行竣工验收日C.竣工验收合格日D.签发工程接收证书日

68、（2018年真题）关于保证人资格的说法，正确的是（）。A.公民个人不得作为保证人B.企业法人的职能部门一律不得作为保证人C.企业法人的分支机构一律不得作为保证人D.学校在一定条件下可以作为保证人

69、公司甲以其自有办公楼作为抵押物为公司乙向银行申请贷款提供抵押担保，并在登记机关办理了抵押登记，该担保法律关系中，抵押人为（）。A.公司甲B.公司乙C.银行D.登记机关

70、《招标投标法》规定，招标人应当确定投标人编制投标文件所需的合理时间，该合理时间表述正确的是（）。A.自招标文件开始发出之日起不少于15日B.自招标文件停止发售之日起不少于15日C.自招标文件开始发出之日起不少于20日D.自招标文件停止发售之日起不少于20日

71、（2019年真题）根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款，竣工验收管理程序中，监理人审查竣工验收申请报告的各项内容，认为工程尚不具备竣工验收条件时，应当在收到竣工申请报告后（）天内通知承包人。A.28B.30C.56D.60

72、设计施工总承包合同模式下，（）是对“发包人要求”的响应文件，作为合同文件的组成部分。A.投标函B.价格清单C.承包人建议书D.进度款支付分解表

73、在施工招标程序中，发售招标文件后的下一个工作阶段是（）。A.踏勘现场B.召开投标预备会C.组建评标委员会D.递交投标文件

74、根据《标准施工合同》，关于暂估价的说法，错误的是()。A.暂估价是签约合同价的组成部分B.暂估价内的专业工程不一定实施C.暂估价的内容在投标时难以确定准确价格D.暂估价的内容不包括计日工

75、FIDIC系列合同条件中最具代表性的文本是指（）A.《施工合同条件》B.《简明合同格式》C.《土木工程施工合同条件》D.《设计施工和运营合同条件》

76、分包人应在工程变更确定后（）天内向承包人提出变更分包工程价款的报告，经承包人确认后调整合同价款。A.10B.11C.12D.13

77、根据《建设工程施工合同（示范文本）》的规定，下列发包人违约的情形中，承包人依法可以与发包人协议将工程折价并就该工程折价的价款优先受偿的是()。A.发包人严重拖欠工程进度款B.发包人拖延组织工程竣工验收C.发包人拒绝支付工程竣工结算款D.发包人指令使用质量不合格的建筑材料

78、关于设计施工总承包合同履约担保的表述中，不正确的是（）。A.承包人应保证其履约担保在发包人颁发工程接收证书前一直有效B.如果合同约定需要进行竣工后试验，承包人应保证其履约担保在竣工后试验通过前一直有效C.如果工程延期竣工，承包人有义务保证履约担保继续有效D.由于发包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需的费用由发包人与承包人共同承担

79、根据FIDIC《施工合同条件》，关于指定分包商的说法，正确的是()A.指定分包商可以与雇主直接订立合同B.指定分包商的施工任务可以是承包商的任何工作C.承包商不能收取指定分包商的管理费D.承包商对指定分包商的违约不承担责任

80、关于资格预审申请文件的澄清，下列说法正确的是（）。A.申请人的澄清可以采用口头形式B.申请人主动提出的澄清经审查成立，资格审查委员会应当接受C.经资格审查委员会同意，申请人的澄清可以改变资格预审申请文件的实质性内容D.申请人的澄清内容属于资格预审申请文件的组成部分

81、施工合同履行中，关于承包人提出索赔的期限，说法不正确的是（）。A.承包人接受了竣工付款证书后，不得再对施工阶段、竣工阶段的事项提出索赔要求B.承包人接受了最终结清证书后，不得再对施工合同履行阶段的事项提出索赔要求C.承包人提交的最终结清申请单中，可以对缺陷责任期的事项提出索赔要求D.承包人提交的最终结清申请单中，只限于提出工程接收证书颁发后发生的索赔

82、施工合同中，不可预见物质条件的风险由发包人承担，承包人遇到不可预见物质条件时，及时通知了监理人，监理人没有发出指示，承包人因采取合理措施而增加的费用和工期延误，由()承担。A.发包人B.承包人C.监理人D.发包人和承包人

83、当事人对建设工程实际竣工日期有争议，承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，则实际竣工日为（）。A.竣工验收合格之日B.承包人提交竣工验收报告之日C.实际竣工之日D.转移占有之日

84、尿液保存时加入（）防腐效果较好，但能干扰尿糖测定。A.浓盐酸B.甲苯C.氯仿D.碳酸钠

85、程序复杂、工作量大、周期长，适合于较为充分竞争的市场环境的采购方式是（）。A.招标选择供货商B.询价选择供货商C.直接向供货商订购D.服务采购

86、(2018年真题)《标准施工合同》中“暂估价”的含义是（）。A.暂估价是指用于支付必然发生但暂时不能确定价格的计日工费用B.暂估价是指可能发生的劳务分包费用C.暂估价是指用于支付可能发生工程变更增加的费用D.暂估价属于签约合同价的组成部分

87、根据FIDIC《施工合同条件》的规定，下列关于对承包商自有施工设备管理的说法中，正确的是()。A.承包商根据施工需要自行决定施工机械进场和撤离的时间B.施工机械从施工现场运出须经过工程师的批准C.运送承包商人员的运输车辆只能在施工现场使用D.承包商自备的施工机械一经运抵现场即为业主所有

88、(2015年真题)根据《标准施工合同》，缺陷责任期满承包人提交最终结清单前，仍有权提出索赔要求。索赔的原因应是在（）发生的事项。A.施工期间B.竣工验收期间C.缺陷责任期内D.合同有效期内

89、监理人当在收到承包人报送的支付分解报告后（）天内给予批复或提出修改意见，经监理人批准的支付分解报告为有合同约束力的支付分解表。A.7B.14C.21D.28

90、公开招标时，下列对投标人提供的文件进行评审的内容中，不属于评标委员会评审内容的是()。A.投标文件的符合性鉴定B.投标人的资格预审C.商务标评审D.技术标评审

91、由评标委员会认定投标人以低于成本报价竞标，后果是（）。A.否决其投标B.优先中标C.重新报价D.直接中标

92、下列组织或机构中，不能作为保证人的是（）。A.非银行金融机构B.国家机关C.机关D.合伙企业

93、设备采购招标评标中，对零配件及其售后服务的评审，应以设备运行（）年内各类易损备件的获取途径和价格作为评审要素。A.1B.2C.3D.4

94、根据《施工合同标准文本》的规定，在工程量的计量中，总价子目结算通常()。A.不进行现场计量，只进行图纸计量B.进行现场计量，不进行图纸计量C.现场计量和图纸计量必须均进行D.无须进行现场计量和图纸计量

95、承包人应在收到变更指示或变更意向书后的（）天内，向监理人提交变更报价书，详细开列变更工作的价格组成及其依据，并附必要的施工方法说明和有关图纸。A.7B.14C.21D.28

96、设计施工总承包合同文件组成中，解释顺序在投标函及投标函附录条款之前的为()。A.投标函B.中标通知书C.专用条款D.承包人建议书

97、影响人体健康最重要的因素是（）。A.医疗条件B.遗传因素C.个人生活方式D.社会条件

98、根据《标准设计施工总承包合同》，需政府有关部门审查或批准的设计文件，发包人应在对其审查同意后的（）日内向政府有关部门报送审查。A.7B.15C.21D.30

99、根据《标准施工合同》，发包人提供的材料和工程设备由承包人会同监理人验收后，由承包人负责接收，由（）承担施工现场内的二次搬运费。A.发包人B.承包人C.监理人D.材料供应商

100、（2021年真题）根据《标准设备采购招标文件》，除专用合同条款另有约定外，卖方按合同约定交付全部合同设备后，买方应向卖方支付合同价格的（）作为交货款。A.40%B.50%C.60%D.70%

参考答案与解析

1、答案：C本题解析：根据《合同法》规定，约定一方向对方给付定金作为债权的担保。债务人履行债务后，定金应当抵作价款或者收回。

2、答案：B本题解析：2020/2021版教材P110-112本题考查的是索赔管理。标准施工合同中应给承包人补偿的条款表6-2中监理人的指示延误或错误指示：工期、费用、利润均可补偿。（教材111页）

3、答案：A本题解析：本题考查的是施工环境管理。承包人按规定办理有关环境保护手续，发包人承担由此发生的费用。（本知识点新教材已经删除）

4、答案：A本题解析：工程量清单是载明建设工程分部分项工程项目、措施项目、其他项目的名称和相应数量以及规费、税金项目等内容的明细清单。标底是由招标人组织专门人员为准备招标的工程计算出的一个合理的基本价格。它不等于工程的概(预)算，也不等于合同价格。标底是招标人的绝密资料，在开标前不能向任何无关人员泄露。

5、答案：A本题解析：各项规范、标准和发包人要求之间如对同一内容的描述不一致时，应以描述更为严格的内容为准。除专用合同条款另有约定外，勘察人完成勘察工作所应遵守的法律规定，以及国家、行业和地方的规范和标准，均应视为在基准日适用的版本。基准日之后，前述版本发生重大变化，或者有新的法律，以及国家、行业和地方的规范和标准实施的，勘察人应向发包人提出遵守新规定的建议。发包人应在收到建议后7天内发出是否遵守新规定的指示。

6、答案：B本题解析：“异常恶劣的气候条件”属于发包人的责任；“不利气候条件”对施工的影响则属于承包人应承担的风险。

7、答案：A本题解析：2022/2021版教材P142-143合同生效后，买方在收到卖方开具的注明应忖预付款金额的财务收据正本一份井经审核无误后28日内，向卖方支付签约合同价的10%作为预付款。买方支付预付款后，如卖方未履行合同义务，则买方有权收回预付款;如卖方依约履行了合同义务，则预付款抵作进度款。

8、答案：C本题解析：暂无解析

9、答案：B本题解析：用于计算营养标签标示值的数据，至少有10次以上的送检结果才比较稳定。

10、答案：A本题解析：本题考查重点是“交货检验”。交付货物的数量在合理的尾差和磅差内，不按多交或少交对待，双方互不退补。超过界限范围时，按合同约定的方法计算多交或少交部分的数量。合同内对磅差和尾差规定出合理的界限范围，既可以划清责任，还可为供货方合理组织发运提供灵活的变通条件。如果超过合理范围，则按实际交货数量计算。不足部分由供货方补齐或退回不足部分的货款；采购方同意接受的多交付部分，进一步支付溢出数量货物的货款。但在计算多交或少交数量时，应按订购数量与实际交货数量比较，均不再考虑合理磅差和尾差因素。因此，本题的正确答案为A。

11、答案：A本题解析：知识点:施工进度管理。紧急情况下的暂停施工，由于发包人原因发生暂停施工的紧急情况，且监理人未及时下达暂停施工指示，承包人可先暂停施工并及时向监理人提出暂停施工的书面请求。监理人应在接到书面请求后的24小时内予以答复，逾期未答复视为同意承包人的暂停施工请求。教材P102。

12、答案：C本题解析：根据《地下工程防水技术规范》第5.7.1条规定，地下工程通向地面的各种孔口应设置防地面水倒灌措施。人员出入口应高出地面不小于500mm，汽车出入口设明沟排水时其高度宜为150mm，并应有防雨措施。第5.7.5条规定，窗井内的底板，应比窗下缘低300mm。窗井墙高出地面不得小于500mm。窗井外地面应作散水，散水与墙面间应采用密封材料嵌填。

13、答案：C本题解析：2021教材P13知识点：担保方式。未约定保证方式的，视为一般保证。

14、答案：C本题解析：2021教材P16知识点：保证在建设工程中的应用。招标人最迟应当在书面合同签订后5日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息。

15、答案：B本题解析：A项，九部委设计合同文本由通用合同条款、专用合同条款和合同附件格式构成。B项，建设工程设计合同，是指设计人依据约定向发包人提供建设工程设计文件，发包人受领该成果并按约定支付酬金的合同。C项，建设工程设计合同的内容所指的建设工程设计范围，包括工程范围、阶段范围和工作范围，具体设计范围应当根据三者之间的关联内容进行确定。D项，合同文件（或称合同）：指合同协议书、中标通知书、投标函和投标函附录、专用合同条款、通用合同条款、发包人要求、设计费用清单、设计方案，以及其他构成合同组成部分的文件。

16、答案：B本题解析：本题考查的是施工进度管理。土方填筑工程的施工中，因连续降雨导致停工15天，其中6天的降雨强度超过专用条款约定的标准构成延长合同工期的条件，而其余9天的停工或施工效率降低的损失，属于承包人应承担的不利气候条件风险。参见教材P100。

17、答案：C本题解析：本题考查的是材料设备采购招标特点。直接向供货商订购方式达成交易快，有利于及早交货，但采购来源单一，缺少对价格的比选，适用的条件较为特殊。参见教材P62。

18、答案：D本题解析：（二）合同文件的优先解释次序组成合同的各文件中出现含义或内容的矛盾时，如果专用条款没有另行的约定，以上合同文件序号为优先解释顺序。*合同条款中未明确由谁来解释文件之间的歧义的，但可以结合监理工程师职责中的规定，总监理工程师应与发包人和承包人进行协商，尽量达成一致。不能达成一致时，总监理工程师应认真研究后审慎确定。

19、答案：B本题解析：本题考查的是设计合同履行管理。选项A错误，设计人不可允许其他单位以本单位名义承担设计业务；选项C错误，设计注册执业人员只能受聘于一家设计单位完成专门的设计任务；选项D错误，当发生质量事故时，设计人应当参与与设计相关的工程质量事故分析。参见教材P70。

20、答案：D本题解析：《施工合同条件》采用工程量清单计价模式，当工程师要求对工程量进行计量时，应提前通知承包商代表，承包商应派员及时协助工程师进行测量并提供工程师所要求的详细资料。

21、答案：A本题解析：对于无权代理行为，"被代理人"可以根据无权代理行为的后果对自己有利或不利的原则，行使"追认权"或"拒绝权"。行使追认权后，将无权代理行为转化为合法的代理行为。

22、答案：D本题解析：考核合同价格与支付（材料采购合同）。材料采购合同供货周期超过12个月且合同材料交付时材料价格变化超过专用合同条款约定的幅度的，双方应照专用合同条款中约定的调整方法对合同价格进行调整。参见教材P142。

23、答案：C本题解析：工程项目设计标准的认定权不属于监理人的职权。关于委托人和监理人的权利和义务是历年考试的重点内容。

24、答案：A、B、C、D、E本题解析：停止运动的指征：①不正常的心跳；②运动中或运动后即刻出现胸部、上臂或咽喉部疼痛或沉重感觉；③特别眩晕或轻度头痛，意识紊乱、出冷汗、晕厥；④严重气短。⑤身体任何一部分突然疼痛或麻木；⑥上腹部区疼痛或“烧心”。

25、答案：A本题解析：工程竣工验收通过，承包人送交竣工验收报告的日期为实际竣工日期。工程按发包人要求修改后通过竣工验收的，实际竣工日期为承包人修改后提请发包人验收的日期。这个日期的重要作用是用于计算承包人的实际施工期限，与合同约定的工期比较是提前竣工还是延误竣工。

26、答案：B本题解析：2020/2021版教材P110-112本题考查的是索赔管理。标准施工合同中涉及应给承包人补偿的条款标准施工合同通用条款中，可以给承包人补偿的条款如表6-2所示。选项A，可以索赔工期、费用、利润；选项C，只能索赔费用；选项D可以索赔工期、费用、利润。

27、答案：B本题解析：本题考查的是变更管理。已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，可按照成本加利润的原则，由监理人商定或确定变更工作的单价。

28、答案：B本题解析：依法必须招标的项目，经批准可以不进行招标的情形：（1）涉及国家安全、国家秘密、抢险救灾或属于利用扶贫资金实行以工代赈、需要使用农民工等特殊情况，而不适宜招标；（2）采购人或已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行勘察、设计；（3）已建成项目需要改、扩建或者技术改造，由其他单位进行设计影响项目功能配套性；（4）主要工艺、技术采用不可替代的专利、专有技术；（5）建筑艺术造型有特殊要求；（6）技术复杂或专业性强，能够满足条件的勘察设计单位少于3家，不能形成有效竞争。

29、答案：A本题解析：召开投标预备会、递交投标文件、组建评标委员会，均在踏勘现场之后进行。

30、答案：A本题解析：本题考查的是合同的计价方式。可调价合同是针对固定价格而言，通常用于工期较长的施工合同。如工期在18个月以上的合同，发包人和承包人在招投标阶段和签订合同时不可能合理预见到一年半以后物价浮动和后续法规变化对合同价款的影响，为了合理分担外界因素影响的风险，应采用可调价合同。（本知识点新教材发生变化）

31、答案：B本题解析：本题考查重点是“设计合同履行管理”。设计人按合同规定时限交付设计资料及文件后，本年内项目开始施工，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。如果在1年内项目未开始施工，设计人仍应负责上述工作，但可按所需工作量向发包人适当收取咨询服务费，收费额由双方以补充协议商定。因此，本题的正确答案为B。

32、答案：C本题解析：本题考查的是施工评标办法。评标价=1000-20=980（万元）。

33、答案：C本题解析：设计人按合同规定时限交付设计资料及文件后，本年内项目开始施工，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。如果在1年内项目未开始施工，设计人仍应负责上述工作，但可按所需工作量向发包人适当收取咨询服务费，收费额由双方以补充协议商定。

34、答案：B本题解析：本题考查的是招标文件。在大型工程设备的采购招标招标文件中，合同条款资料表－针对标准文本，提出本次招标项目的具体要求。

35、答案：D本题解析：“不可预见”指一个有经验的承包商在提交投标书日期前不能合理预见的风险。承包商在投标时将风险限制在“可预见的”范围内；业主获得的应是承包商未考虑不可预见风险的正常标价和施工方案。

36、答案：A本题解析：2021教材P104知识点：工程款支付管理。通用条款内对费用的定义为，履行合同所发生的或将要发生的不计利润的所有合理开支，包括管理费和应分摊的其他费用。

37、答案：D本题解析：此项工作测量的工程量比工程量表或其他报表中规定的工程量的变动超过10%；工程量的变动与费率的乘积超过了中标合同额的0.01%；工程量的变动直接导致该项工作每单位成本的变动超过1%；合同中没有规定此项工作为固定费率。

38、答案：D本题解析：2021教材P75知识点：九部委勘察合同的相关规定。选项D，除通用合同条款明确规定可以作出不同约定外，专用合同条款补充和细化的内容不得与通用合同条款相抵触，注意有条件。

39、答案：B本题解析：如果承包人不能在合理时间内修复缺陷，发包人可以自行修复或委托其他人修复，修复费用由缺陷原因的责任方承担。

40、答案：C本题解析：撤销权的行使必须向法院请求。

41、答案：C本题解析：本题考查的是工程款支付管理。导致承包人增加开支的事件如果属于发包人也无法合理遇见和克服的情况，应补偿费用但不计利润；若属于发包人应予控制而未做好的情况，如因图纸资料错误导致的施工放线返工，则应补偿费用和合理利润。

42、答案：D本题解析：知识点:设计合同中发包人代表和项目负责人。设计人的项目经理的指派时间没有统一规定。教材P85。

43、答案：D本题解析：不利的物质条件可索赔工期和费用；发包人提供的材料和工程设备提前交货可索赔费用；异常恶劣的气候条件可索赔工期；基准资料的错误可索赔工期、费用和利润。

44、答案：D本题解析：本题考查的是隐蔽工程的验收。本题承包人未通知工程师检查即自行隐蔽，不符合规定，所以应该承担此费用及时间责任。

45、答案：C本题解析：2021教材P13知识点：担保方式。保证是指保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按照约定履行债务或者承担责任的行为。

46、答案：C本题解析：2021教材P90知识点：施工合同标准文本中履约担保的期限。

47、答案：A本题解析：2021教材P110本题考查的是不可抗力。发包人要求赶工的，承包人应采取赶工措施，赶工费用由发包人承担。

48、答案：B本题解析：对于既有设备采购又有安装服务的项目，可以采用设备和安装分开招标，也可以采用合并招标。如果采用合并招标，可以按照各部分所占的费用比例来确定具体招标类型。建设单位应当筹划并明确建设工程所需的机电设备、工程机械、工程用料、施工用料哪些由业主自行采购，哪些由承包商采购，提前做好具体计划和安排，与施工、安装工作有序配合。材料设备招标采购的货物既可以由供货方自己全部生产或部分生产，也可以由供货方通过各种渠道组织货源完成供货或设备成套。

49、答案：B本题解析：交货期晚于招标文件规定的交货时间，将在投标价上增加招标文件中规定的投标价的某一百分比。提前交货不考虑降低评标价。材料性能高于标准的，不考虑降低评标价。

50、答案：A、B、E本题解析：概念数据层是存储记录的集合，它所涉及的是数据库所有对象的逻辑关系，而不是它们的物理情况。

51、答案：D本题解析：本题考核的是紧急情况下的暂停施工。由于发包人的原因发生暂停施工的紧急情况，且监理人未及时下达暂停施工指示，承包人可先暂停施工并及时向监理人提出暂停施工的书面请求。监理人应在接到书面请求后的24h内予以答复，逾期未答复视为同意承包人的暂停施工请求。

52、答案：B本题解析：2020/2021版教材P136-137承包人应提前21d将申请竣工试验的通知送达监理人，并按照专用条款约定的份数，向监理人提交竣工记录、暂行操作和维修手册。

53、答案：D本题解析：2020/2021版教材P126本题考查的是设计施工总承包合同模式下履约担保。如果工程延期竣工，承包人有义务保证履约担保继续有效。由于发包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需的费用由发包人承担；由于承包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需费用由承包人承担。

54、答案：C本题解析：直接指示变更属于必须实施的变更，如按照发包人的要求提高质量标准、设计错误需要进行的设计修改、协调施工中的交叉干扰等情况。此时不需征求承包人意见，监理人经过发包人同意后发出变更指示要求承包人完成变更工作。

55、答案：D本题解析：2022/2021版教材P141-142本题考核的是货样买卖。货样买卖是指当事人双方按照货样或样本所显示的质量进行交易。凭样品买卖的当事人应当封存样品，并可以对样品质量予以说明。出卖人交付的标的物应当与样品及其说明的质量相同。凭样品买卖的买受人不知道样品有隐蔽瑕疵的，即使交付的标的物与样品相同，出卖人交付的标的物质量仍然应当符合同种物的通常标准。

56、答案：B本题解析：2021教材P69知识点：材料采购的评标。投标报价为各分项报价金额之和，投标报价与分项报价的合价不一致，应以各分项合价累计数为准，修正投标报价。

57、答案：A本题解析：根据《合同法》规定，合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失。合同的权利义务终止，不影响合同中结算和清理条款的效力。

58、答案：A本题解析：2021教材P110本题考查的是不可抗力。发包人要求赶工的，承包人应采取赶工措施，赶工费用由发包人承担。

59、答案：C本题解析：本题考查重点是“设计施工总承包合同的订立——订立合同时需要明确的内容”。专用条款内还需约定监理人对承包人提交文件应批准的合理期限。因此，本题的正确答案为C。

60、答案：C本题解析：本题考查的是设备采购的评标。以设备寿命周期成本为基础的评标价法，该方法适用于采购生产线、成套设备、车辆等运行期内各种费用较高的货物，评标时可预先确定一个统一的设备评审寿命期（短于实际寿命期），然后再根据投标书的实际情况在报价上加上该年限运行期间所发生的各项费用，再减去寿命期末设备的残值。参见教材P74。

61、答案：D本题解析：2021教材P138知识点：合同争议的解决。发包人或承包人不接受评审意见，并要求提交仲裁或提起诉讼的，应在收到评审意见后的14天内将仲裁或起诉意向书面通知另一方，并抄送监理人，但在仲裁或诉讼结束前应暂按总监理工程师的确定执行。

62、答案：D本题解析：本题考核的是发包人要求错误的无条件补偿条款。设计施工总承包合同订立时，承包人复核时未发现发包人要求的错误，实施过程中因该错误导致承包人增加了费用和(或)工期延误，发包人应承担由此增加的费用和(或)工期延误，并向承包人支付合理利润。

63、答案：C本题解析：书面合同自当事人双方签字或者盖章时成立，表明双方意愿达成一致，但该合同是否符合法律的规定，还不能确定。

64、答案：C本题解析：本题考查的是施工评标办法。评标价=1000-20=980（万元）。

65、答案：C本题解析：本题考查的是设计管理。为了不影响后续工作，自监理人收到承包人的设计文件之日起，对承包人的设计文件审查期限不超过21天。

66、答案：B本题解析：本题考查的是工程总承包招标程序。工程总承包招标包括下列内容：（1）招标公告或投标邀请书；（2）投标人须知；（3）评标办法；（4）合同条款及格式；（5）发包人要求；（6）发包人提供的资料；（7）投标文件格式；（8）投标人须知前附表规定的其他材料。此外，招标人对招标文件的澄清、修改，也构成招标文件的组成部分。选项B属于施工总承包招标文件的内容。参见教材P60。

67、答案：C本题解析：暂无解析

68、答案：B本题解析：2021教材P13知识点：担保方式。具有代为清偿债务能力的法人、其他组织或者公民，可以作为保证人。但是，以下组织不能作为保证人：（1）企业法人的分支机构、职能部门。企业法人的分支机构有法人书面授权的，可以在授权范围内提供保证。（2）国家机关。经国务院批准为使用外国政府或者国际经济组织贷款进行转贷的除外。（3）学校、幼儿园、医院等以公益为目的的事业单位、社会团体。

69、答案：A本题解析：（二）抵押1.抵押的概念抵押是指债务人或者第三人向债权人以不转移占有的方式提供一定的财产作为抵押物，用以担保债务履行的担保方式。债务人不履行债务时，债权人有权依照法律规定以抵押物折价或者从变卖抵押物的价款中优先受偿。①抵押人可以为债务人，也可以是第三人，债权人称为抵押权人；②抵押可以用自己的财产，也可以用别人的财产。

70、答案：C本题解析：依法必须进行招标的货物，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于20日。

71、答案：A本题解析：2021教材P115知识点：竣工验收管理。监理人审查申请报告的各项内容，认为工程尚不具备竣工验收条件时，应在收到竣工验收申请报告后的28天内通知承包人，指出在颁发接收证书前承包人还需进行的工作内容。

72、答案：C本题解析：知识点:设计施工总承包合同合同文件。设计施工总承包合同模式下，承包人建议书是对“发包人要求”的响应文件，作为合同文件的组成部分。教材P123。

73、答案：A本题解析：召开投标预备会、递交投标文件、组建评标委员会，均在踏勘现场之后进行。

74、答案：B本题解析：暂估价指发包人在工程量清单中给出的，用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料、设备以及专业工程的金额。该笔款项属于签约合同价的组成部分。

75、答案：A本题解析：2020/2021版教材P152-153《施工合同条件》是FIDIC系列合同条件中最具代表性的文本。

76、答案：B本题解析：本题考查的是施工分包合同履行管理。分包人应在工程变更确定后11天内向承包人提出变更分包工程价款的报告，经承包人确认后调整合同价款；若分包人在双方确定变更后11天内未向承包人提出变更分包工程价款的报告，视为该项变更不涉及合同价款的调整。

77、答案：C本题解析：本题考查的是竣工结算。发包人收到竣工结算报告及结算资料后28天内不支付工程竣工结算价款，承包人可以催告发包人支付结算价款。发包人在收到竣工计算报告及结算资料后56天内仍不支付，承包人可以与发包人协议将工程折价，也可以由承包人申请人民法院将该工程依法拍卖，承包人就该工程折价或拍卖的价款优先受偿。（本知识点新教材已经删除）

78、答案：D本题解析：2020/2021版教材P126本题考核的是履约担保。承包人应保证其履约担保在发包人颁发工程接收证书前一直有效。如果合同约定需要进行竣工后试验，承包人应保证其履约担保在竣工后试验通过前一直有效。如果工程延期竣工，承包人有义务保证履约担保继续有效。由于发包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需的费用由发包人承担；由于承包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需费用由承包人承担。

79、答案：D本题解析：指定分包商是指由雇主或工程师选定与承包商签订合同的分包商，完成招标文件中规定承包商承包范围以外工程施工或工作的分包人。指定分包商的施工任务通常是承包商无力完成的特殊专业工程施工，需要使用专门技术、特殊设备和专业施工经验的某项专业性强的工程。指定分包商条款的合理性，以不得损害承包商的合法利益为前提。具体表现为：①招标文件中已说明了指定分包商的工作内容；②承包商有合法理由时，河以拒绝与.雇主选定的具体分包单位签订指定