劳务分包合同中劳务费用的合理确定_第1页
劳务分包合同中劳务费用的合理确定_第2页
劳务分包合同中劳务费用的合理确定_第3页
劳务分包合同中劳务费用的合理确定_第4页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

劳务分包合同中劳务费用的合理确定合同编号：__________劳务分包合同地址：联系人：联系电话：地址：联系人：联系电话：鉴于分包人具备完成某项劳务的能力，且承包人需要该项劳务，经双方协商一致，特订立本合同，以便共同遵守。第一条劳务内容1.1分包人同意按照本合同约定的标准和质量要求，完成承包人委托的劳务工作。1.2劳务工作的具体范围、要求和标准，详见附件一。第二条劳务费用2.1劳务费用的计算方式：（1）按照附件一中约定的工作量及单价计算；（2）按照实际工作量计算，但不得低于附件一中的最低单价。2.2劳务费用的支付方式：（1）双方确认完成劳务工作后，承包人应在10日内支付劳务费用；（2）劳务费用支付至分包人指定账户。2.3劳务费用不包含税金和其他费用，如需要，由承包人另行支付。第三条劳务质量3.1分包人应按照附件一中的质量要求，完成劳务工作。3.2分包人应保证劳务质量，如出现质量问题，承包人有权要求分包人返工或赔偿。第四条合同的履行和违约责任4.1分包人应按照本合同约定的时间、地点和标准，完成劳务工作。4.2承包人应按照本合同约定的时间支付劳务费用。4.3如分包人未按照约定完成劳务工作，应承担违约责任；如承包人未按照约定支付劳务费用，应承担逾期支付的违约责任。第五条争议解决5.1本合同履行过程中发生的争议，双方应友好协商解决。5.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第六条其他约定6.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至劳务工作完成之日止。6.2本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（分包人）：乙方（承包人）：签订日期：__________一、附件列表：1.附件一：劳务内容详细说明2.附件二：劳务费用计算明细3.附件三：质量要求及验收标准4.附件四：返工及赔偿标准5.附件五：税收及费用说明二、违约行为及认定：1.分包人未按照约定时间、地点和标准完成劳务工作，视为违约。2.分包人劳务质量不符合约定，视为违约。3.承包人未按照约定时间支付劳务费用，视为违约。4.双方未按照约定协商解决争议，视为违约。三、法律名词及解释：1.劳务分包合同：一方（分包人）提供劳动力，完成另一方（承包人）委托的劳务工作，并由承包人支付劳务费用的合同。2.劳务费用：分包人完成劳务工作所应得的报酬。3.违约行为：合同当事人不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的行为。4.争议解决：合同履行过程中发生的纠纷，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式予以解决。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.劳务工作进度延误：分包人应增加人力、物力投入，确保按期完成劳务工作。2.劳务质量问题：分包人应按照约定标准进行整改，直至满足质量要求。3.劳务费用支付纠纷：双方应积极沟通，明确费用计算方式，按时支付劳务费用。4.争议解决不畅：选择合适的争议解决方式，如协商、调解、仲裁或诉讼，尽快解决争议。五、所有应用场景：1.建筑工程中的专业分包商与总包商之间的劳务分包。2.企业间的产品制造

人人文库> 全部分类> 应用文书 > 合同范本

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论