光伏农业大棚施工合同

光伏农业大棚施工合同合同编号：__________鉴于业主拟建设光伏农业大棚，为确保工程质量和双方合法权益，经双方友好协商，特订立本合同，以便共同遵守。第一条工程内容1.1工程名称：光伏农业大棚施工工程1.2工程地点：____________________1.3工程规模：____________________1.4工程预算：____________________第二条施工期限2.1本工程自双方签订合同之日起至______年______月______日止。2.2施工方应按合同约定的时间节点完成工程。第三条工程质量3.1施工方应按照光伏农业大棚施工标准及行业规范进行施工。3.2工程质量应达到国家及行业相关标准要求。3.3施工过程中，施工方应接受业主及相关部门的监督和检查。第四条合同价格及支付方式4.1双方同意，本工程合同价格为人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。4.2业主按下述付款方式向施工方支付合同价款：（1）合同签订后3个工作日内，业主向施工方支付合同价款的30%；（2）工程进度达到50%时，业主向施工方支付合同价款的30%；（3）工程验收合格后，业主向施工方支付剩余的40%。4.3施工方开具等额的正规发票。第五条违约责任5.1施工方未按约定时间完成工程，应向业主支付违约金，违约金为合同价款的1%。5.2业主未按约定时间支付合同价款，应向施工方支付滞纳金，滞纳金为合同价款的1%。5.3因施工方原因导致工程质量问题，施工方应承担返工、维修等费用。5.4因业主原因导致工程中途停工、变更等，业主应承担相应损失。第六条争议解决6.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第七条其他约定7.1本合同一式两份，双方各执一份。7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且合同价款支付完毕之日终止。甲方（盖章）：______________乙方（盖章）：______________签订日期：______年______月______日一、附件列表：1.光伏农业大棚施工设计方案2.光伏农业大棚施工图纸3.光伏农业大棚施工标准及行业规范4.光伏农业大棚施工所需材料清单5.光伏农业大棚施工设备清单6.光伏农业大棚施工进度计划7.光伏农业大棚施工质量检验标准8.光伏农业大棚施工验收报告9.光伏农业大棚施工保修条款二、违约行为及认定：1.施工方未按约定时间完成工程：认定标准为工程进度未达到合同约定的节点。2.业主未按约定时间支付合同价款：认定标准为付款时间超出合同约定的期限。3.工程质量问题：认定标准为国家及行业相关标准要求。4.工程中途停工、变更：认定标准为合同约定的工程内容发生实质性变更或停工时间超过合同约定。三、法律名词及解释：1.光伏农业大棚：利用光伏发电技术与农业大棚相结合的新型农业设施。2.施工方：具有光伏农业大棚施工资质的企业或组织。3.业主：光伏农业大棚工程的投资者和受益人。4.合同价款：双方约定的工程总价。5.违约金：因违约行为产生的经济赔偿。6.滞纳金：因未按约定时间支付合同价款所产生的逾期付款赔偿。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：解决办法：双方协商调整工程进度计划，必要时业主可要求施工方支付违约金。2.工程质量问题：解决办法：施工方按要求进行返工、维修，直至满足质量要求。3.合同价款支付纠纷：解决办法：双方按合同约定履行付款义务，必要时可寻求法律途径解决。4.工程变更：解决办法：双方协商调整合同内容，签订补充协议。五、所有应用场景：1.光伏农业大棚施工工程：适用于光伏农业大棚的新建、改建、扩建项目。2.光伏农业大棚运营管理：适用于已建成光伏农业大棚的运营管理。3.光伏农业大棚维护保养：适用于光