光伏停车场施工合同

光伏停车场施工合同合同编号：__________1.名称：____________________2.地址：____________________3.联系人：__________________4.联系电话：_______________1.名称：____________________2.地址：____________________3.联系人：__________________4.联系电话：_______________鉴于业主拥有光伏停车场项目的所有权和决策权，并愿意委托施工方负责该项目的施工；施工方具备光伏停车场施工的资质和能力，愿意承担该项目的施工任务。为了保障双方的合法权益，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规的规定，双方经协商一致，订立本合同。第一条项目概况1.1项目名称：光伏停车场施工项目1.2项目地点：____________________1.3项目规模：____________________1.4项目内容：包括但不限于光伏停车场的土建工程、光伏发电系统安装、电气设备安装、调试及验收等。第二条施工期限本项目的施工期限为______个月，自双方签订合同之日起计算。第三条质量标准3.1施工质量应符合国家、行业及地方的相关法律法规、规范和标准。3.2施工方应按照业主提供的施工图纸和技术要求进行施工，确保工程质量。3.3施工方应承担工程质量的维修和保养责任，自工程验收合格之日起算，保修期限为______年。第四条合同价格4.1本项目的合同总价为人民币（大写）：________元整（小写）：_________元。4.2合同价款支付方式：（1）合同签订后______天内，业主支付合同总价的______%；（2）工程进度达到______%时，业主支付合同总价的______%；（3）工程验收合格并交付使用后______天内，业主支付合同总价的______%。4.3施工方开具符合国家法律法规的税务发票。第五条施工方的义务5.1按照约定的工期完成施工任务，确保工程质量。5.2遵守施工现场的管理规定，确保施工安全。5.3负责办理工程所需的相关手续和证件。5.4工程验收合格后，按照约定时间交付业主使用。第六条业主的义务6.1按照约定的时间和金额支付合同价款。6.2提供施工所需的水、电、通信等基础设施。6.3协助施工方办理工程所需的相关手续和证件。6.4工程验收合格后，按照约定时间接收和使用工程。第七条违约责任7.1双方应严格履行本合同的约定，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，违约金为合同总价款的______%。7.2因不可抗力因素导致工程无法按照约定完成的，双方可协商顺延工期。第八条争议解决8.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。第九条其他约定9.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。9.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程验收合格并交付使用之日止。甲方（盖章）：_______________乙方（盖章）：_______________甲方代表（签名）：________乙方代表（签名）：________签订日期：____年____月____日一、附件列表：1.光伏停车场施工图纸2.施工方案和施工工艺说明3.光伏发电系统技术参数和安装要求4.电气设备安装图纸和接线说明5.工程质量验收标准和方法6.施工安全防护措施和应急预案7.税务发票和支付凭证8.工程进度报告和验收报告二、违约行为及认定：1.施工方未按照约定工期完成施工任务的，视为违约。2.施工质量不符合约定标准的，视为违约。3.施工方未按照约定时间支付合同价款的，视为违约。4.业主未按照约定提供施工所需基础设施的，视为违约。5.双方未按照约定履行合同义务的，视为违约。三、法律名词及解释：1.光伏停车场：利用光伏发电技术为停车场提供照明和电力供应的设施。2.施工方：具有光伏停车场施工资质和能力的企业或个人。3.业主：光伏停车场的所有者和使用者。4.合同总价：双方约定的完成光伏停车场施工所需的全部费用。5.违约金：违约方应向守约方支付的赔偿金，按合同总价的一定比例计算。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：解决办法：双方协商顺延工期，必要时追加合同价款。2.工程质量问题：解决办法：施工方负责修复，必要时承担违约金。3.合同价款支付纠纷：解决办法：双方核对支付凭证，协商解决支付问题。4.施工安全事故：解决办法：施工方立即采取应急措施，报告业主，依法承担责任。5.不可抗力因素影响：解决办法：双方协商顺延工期，必要时调整合同价款。五、所有应用场