泥瓦工工程承包协议

泥瓦工工程承包协议合同编号：__________甲方（发包方）：__________地址：__________联系电话：__________乙方（承包方）：__________地址：__________联系电话：__________鉴于甲方为泥瓦工工程的业主，乙方为具有相应资质的泥瓦工工程承包商，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，经友好协商，就甲方委托乙方承包泥瓦工工程事宜，达成如下协议：一、工程内容（1）墙面抹灰；（2）地面铺砖；（3）天花板抹灰；（4）门窗安装；（5）厨卫装修；（6）其他泥瓦工相关工作。1.2乙方应按照甲方的要求及本协议的约定，完成上述工程的施工。二、工程质量2.1乙方应按照国家标准、行业标准和甲方的要求进行施工，保证工程质量。2.2乙方应严格按照设计图纸、施工方案和技术规范进行施工，确保工程安全、美观、实用。2.3乙方应对施工过程中出现的问题及时与甲方沟通，共同解决。三、工程进度3.1乙方应按照双方约定的工期完成工程。3.2乙方应确保工程进度不受影响，如因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的违约责任。四、工程价款及支付4.1本工程合同价为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。4.2甲方按照乙方实际完成的工程量，按约定的单价支付工程款。4.3乙方完成工程后，应向甲方提供完整的工程资料，以便甲方进行验收。4.4甲方应在验收合格后____个工作日内支付工程尾款。五、验收及保修5.1工程完成后，乙方应按照甲方的要求进行验收。5.2验收合格后，乙方应按照约定进行保修，保修期限自验收合格之日起计算。5.3保修期内，如工程出现质量问题，乙方应负责及时修复，并承担修复费用。六、违约责任6.1乙方未按照约定完成工程，甲方有权解除本协议，并要求乙方支付违约金。6.2乙方未按照约定质量完成工程，甲方有权要求乙方重新施工，并承担相应费用。6.3甲方未按照约定支付工程款，乙方有权解除本协议，并要求甲方支付违约金。七、争议解决7.1双方在履行本协议过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。八、其他约定8.1本协议一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本协议自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________签订日期：__________一、附件列表：1.设计图纸2.施工方案3.技术规范4.工程量清单5.工程保修条款6.工程验收标准7.工程款项支付凭证8.乙方资质证明文件二、违约行为及认定：1.乙方未按照约定完成工程，或质量不符合约定：违约金计算：按照合同约定或实际损失金额计算。2.乙方未按照约定进度施工：违约金计算：按照合同约定或实际损失金额计算。3.甲方未按照约定支付工程款：违约金计算：按照合同约定或实际损失金额计算。三、法律名词及解释：3.泥瓦工工程：masonrywork,includingbutnotlimitedtoplastering,tilelaying,ceilingplastering,doorandwindowinstallation,kitchenandbathroomrenovation,etc.5.违约行为：breachofcontract,includingfailuretoperformorincorrectperformanceoftheobligationsunderthecontract.四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：解决问题：Establishapenaltyclausefordelaysinthecontract.Monitortheprojectscheduleregularlyandrequirethecontractortotakecorrectiveactions.2.工程质量问题：解决问题：Conductqualityinspectionsatcriticalstagesoftheproject.Provideclearqualitystandardsandrequirethecontractortorectifyanyissuesidentified.3.PaymentDisputes：解决问题：Definepaymenttermsandconditionsclearlyinthecontract.Utilizeescrowservicestomanagepaymentsifnecessary.4.ChangeOrders：解决问题：Includeachangeorderclausethatoutlineshowchangestotheprojectwillbehandled.Agreeontheadditionalcostsandtimeadjustmentsbeforeproceeding.五、所有应用场景：1.ResidentialRenovations：Homeownershiringcontractorsformasonryworkintheirhomes.2.CommercialConstruction：Companiesrequiringmasonryservicesfornewbuildingconstructionorrenovations.3.RealEstateDevelopers：Developingnewpropertiesandneedingcontractorsformasonrywork.4.PropertyManagement：Managingpropertiesandneedingc