2024版建设工程施工合同范本gf

2024版建设工程施工合同范本gf合同编号：__________合同各方：甲方：（全称）乙方：（全称）鉴于甲方为建设工程项目的业主，乙方为具有相应资质和能力的施工单位，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规的规定，经双方协商一致，就乙方向甲方提供建设工程施工服务事宜，达成如下协议：一、工程概况1.1工程名称：（工程名称）1.2工程地点：（工程地点）1.3工程规模：（工程规模）1.4工程内容：（工程内容）1.5工程总价：（工程总价）二、合同工期2.1工期自双方签订合同之日起至工程竣工验收合格之日止。2.2乙方应当按照约定的工期完成工程。如因乙方原因导致工程延期，甲方有权按约定向乙方追究违约责任。三、工程质量3.1乙方应当按照国家有关工程质量的标准和约定进行施工，保证工程质量符合相关法律法规及规范要求。3.2工程竣工后，乙方应当向甲方提供完整的竣工资料，并按照甲方的要求进行验收。如验收不合格，乙方应当及时整改，直至达到约定标准。四、工程造价与支付4.1工程总价包括：（具体列出包括的款项）4.2甲方应当按照约定的付款节点和金额向乙方支付工程进度款。4.3工程竣工验收合格后，甲方应当按照约定向乙方支付尾款。五、违约责任5.1乙方未按照约定的工期完成工程的，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金计算方式为：（具体列出计算方式）5.2甲方未按照约定支付工程进度款的，乙方有权拒绝继续施工，并要求甲方支付违约金，违约金计算方式为：（具体列出计算方式）六、争议解决6.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应当通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。七、其他约定7.1双方应当遵守国家相关法律法规，不得违法从事工程建设活动。7.2双方应当保护对方的商业秘密，未经对方同意，不得向第三方披露。7.3双方签订的补充协议、修正案等与本合同具有同等法律效力。八、合同的生效、变更和解除8.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。8.2合同生效后，双方应当严格按照约定履行合同义务。8.3除非双方达成书面一致意见，否则任何一方不得单方面变更或解除合同。九、合同份数9.1本合同一式肆份，甲方执贰份，乙方执贰份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：__________签订日期：__________一、附件列表：1.工程设计图纸和技术规范

2.工程量清单

3.乙方资质证明文件

4.工程进度计划表

5.工程质量保修书

6.付款凭证和银行账户信息

7.工程变更协议

8.工程验收报告

9.竣工资料移交清单

10.双方签订的保密协议二、违约行为及认定：1.乙方未按照约定的工期完成工程，视为违约。

2.甲方未按照约定支付工程进度款，视为违约。

3.乙方施工质量不符合约定标准，视为违约。

4.甲方无正当理由单方面变更或解除合同，视为违约。

5.双方泄露对方商业秘密，视为违约。三、法律名词及解释：1.甲方：指合同所述工程项目的业主。

2.乙方：指具有相应资质和能力的施工单位。

3.工期：指双方约定的工程开始施工至竣工验收合格的时间。

4.工程质量：指工程符合国家有关标准、规范和设计要求的状态。

5.工程总价：指双方约定的完成工程所需支付的总金额。

6.违约金：指违约方按照约定或法律规定向守约方支付的赔偿金。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：乙方应及时与甲方沟通，制定整改措施并抢抓进度。

2.工程质量问题：乙方应立即整改，直至符合约定标准。

3.付款纠纷：双方应按照合同约定履行付款义务，必要时可寻求法律途径解决。

4.合同变更或解除：双方应协商一致，并签订书面协议。

5.保密协议违反：违约方应承担相应的法律责任。五、所有应用场景：1.适用于各类建设工程项目的施工合同签订。