市天桥区政府采购招标文件模板

济南市天桥区政府采购招标文件项目名称：济南市天桥区桑梓店镇人民政府刘庙提水站及配电室工程施工项目(三次)项目编号：JNTQ(YL)-GK-001山东颐隆招标二〇一六年六月目录TOC\h\z\t"样式19,4,样式3,2,样式4,3,样式7,1"第一部分招标公告 3第二部分投标人须知 5一、适用范围 7二、定义 7三、踏勘现场 7四、招标文件说明 8五、投标文件编写 9六、合格投标人 16七、投标使用期 16八、投标费用 17九、投标确保金 17十、无效投标 17十一、解释权 18十二、质疑 18第三部分项目说明 20第四部分开标、评标、中标 21一、投标文件递交及开标仪式 21二、评标小组 21三、评标标准和评审措施 21四、评标纪律 23第五部分协议格式 25第六部分投标函部分格式 25一、投标函 41二、法定代表人授权委托书 42三、投标确保金 43四、唱标一览表 44第七部分投标文件资格审查部分 45第八部分投标文件商务部分格式 50第九部分投标文件技术部分格式 52第十部分评标细则 62附：封面格式 63第一部分招标公告济南市天桥区桑梓店镇人民政府刘庙提水站及配电室工程施工项目(三次)招标公告一、招标人：济南市天桥区桑梓店镇人民政府地址：济南市天桥区桑梓店镇联络人：吕庆国联络电话：二、招标代理机构：山东颐隆招标地址：济南市经十路12588号名士豪庭1号公建17楼联络人：郑华联络方法：三、项目名称：济南市天桥区桑梓店镇人民政府刘庙提水站及配电室工程施工项目(三次)项目编号：JNTQ(YL)-GK-001四、项目说明：本项目共分为2个包；济南市天桥区桑梓店镇人民政府刘庙提水站及配电室工程施工项目(三次)具体要求详见招标文件及施工图纸。本项目采购预算为A包刘庙提水站工程152.296941万元整；B包配电室工程45.9万元五、投标人资格要求：符合《中国政府采购法》第二十二条要求，且应符合以下要求：济南市天桥区桑梓店镇人民政府刘庙提水站及配电室工程施工项目(三次)A包：（1）投标人必需含有独立法人资格；（2）投标人应含有水利、水电工程施工总承包叁级及以上资质；（3）含有有效安全生产许可证；（4）拟派项目经理含有水利、水电专业贰级及其以上注册建造师执业资格，须含有安全生产考评合格证；（5）本项目不接收联合体投标。B包：（1）投标人必需含有独立法人资格；（2）投标人应含有五级承装（修、试）电力设施许可证及以上资质；（3）含有有效安全生产许可证；（4）拟派项目经理含有机电专业贰级及其以上注册建造师执业资格，须含有安全生产考评合格证；（5）本项目不接收联合体投标。六、报名及招标文件获取：报名时间：6月8日—6月15日，每日早晨9:30-11:30，下午13:30-16:00（北京时间，法定节假日除外）。地址：济南市经十路12588号名士豪庭1号公建1705室招标文件售价：A包450元，B包300元，售后不退。购置招标文件时请携带企业法人营业执照副本、组织机构代码证副本、税务登记证副本、资质证书副本、安全生产许可证副本、拟配置项目经理注册建造师证书及安全生产考评合格证。法定代表人证书或法定代表人授权委托书（原件）及其身份证（原件），以上证件需提供原件及加盖单位公章复印件一套，不然不予办理报名登记手续。报名时资料查验不代表资格审查最终经过或合格。七、提交投标文件截止日期：6月29日早晨9:00（北京时间）开标时间：6月29日早晨9:00（北京时间）开标地点：济南市经十路12588号名士豪庭1号公建1703室八、联络方法：招标单位：济南市天桥区桑梓店镇人民政府联络人：吕庆国联络电话：招标代理单位：山东颐隆招标联络人：郑华联络电话：山东颐隆招标6月8日第二部分投标人须知前附表序号内容说明和要求1综合说明项目名称：济南市天桥区桑梓店镇人民政府刘庙提水站及配电室工程施工项目(三次)计划工期：90日历天（以甲方开工令为准）；质保期：实施国家相关标准；采购范围：济南市天桥区桑梓店镇人民政府刘庙提水站及配电室工程施工，含图纸及工程量清单范围内全部内容。承包方法：包工包料。质量标准：合格。2采购方法公开招标3投标人资格要求符合《中国政府采购法》第二十二条要求，且应符合以下要求：A包：（1）投标人必需含有独立法人资格；（2）投标人应含有水利、水电工程施工总承包叁级及以上资质；（3）含有有效安全生产许可证；（4）拟派项目经理含有水利、水电工程专业贰级及其以上注册建造师执业资格，须含有安全生产考评合格证；（5）本项目不接收联合体投标。B包：（1）投标人必需含有独立法人资格；（2）投标人应含有五级承装（修、试）电力设施许可证及以上资质；（3）含有有效安全生产许可证；（4）拟派项目经理含有机电专业贰级及其以上注册建造师执业资格，须含有安全生产考评合格证；（5）本项目不接收联合体投标。4资格审查方法资格后审5资金起源财政资金6投标使用期开标后90日历天7投标确保金投标确保金：A包：叁万元整，B包：玖仟元整提交时间：6月24日早晨11:00前（北京时间）（确保金以到账时间为准）；提交形式：应以银行汇票、支票、或电汇形式从投标人基础账户中提交至招标文件指定账户，不接收现金及个人汇款。开户单位：山东颐隆招标开户银行：齐商银行济南分行开户帐号：000289行号：3财务电话：联络人：周会计。财务地址：济南市历下区名士豪庭1号公建17楼1706。投标确保金须在要求时间内提交，不然视为自动放弃此次投标资格。确保金交纳时，必需在用途栏（款项起源）中注明项目名称、项目编号及包号。8投标文件份数壹份正本,肆份副本，壹份电子文档（可编辑Word/Excel版本，电子版报价表必需是可读Excel格式，电子版采取存放介质应为U盘或光盘。资格后审文件必需单独密封胶装，具体内容详见第七部分。9踏勘现场投标人自行勘察现场。10付款方法工程全部完工后付至协议价款70%，工程验收合格审计结束后付至工程结算审计值95%，余5%作为质保金，质保期满分批无息返还。11递交投标文件截止时间、地点时间：6月29日早晨9：00（北京时间）地点：济南市经十路12588号名士豪庭1号公建1703室12开标时间及地点时间：6月29日早晨9：00（北京时间）地点：济南市经十路12588号名士豪庭1号公建1703室13投标人报价方法工程量清单进行报价，固定综合单价。14评审方法综合评分法（详见第十部分）。一、适用范围本招标文件仅适适用于此次招标资格公告中所叙述项目。经过公开招标方法择优选择中标人。二、定义1.“招标人”系指济南市天桥区桑梓店镇人民政府2.“招标代理机构”系指山东颐隆招标。3.“投标人”系指响应招标并进行投标竞争单位。4.“中标人”系指由评标小组评审确定取得和招标人签署协议资格投标人。5.“监督管理机构”系指济南市天桥区财政局三、踏勘现场1.各投标人应依据本身情况，对本项目标现场及周围环境进行踏勘和审阅，方便投标人获取相关编制投标文件和签署协议所包含现场资料，踏勘现场所需车辆及相关费用自理。因投标人不到场勘察或勘察不严谨造成经济损失由乙方自负。2.投标人自行踏勘现场所取得资料将被认为已了解了本项目标现场情况，掌握了编制投标文件相关条件。招标人向投标人提供相关现场资料和数据，是招标人现有能使投标人利用资料，对投标人由此而做出推论、了解和结论概不负责。3.投标人及其人员经过招标人许可，可为踏勘目标进入招标人工程现场，但投标人及其人员不得所以使招标人及其人员负担相关责任和蒙受损失。投标人并应对由此次踏勘现场而造成死亡、人身伤害、财产损失、损害和任何其它损失、损害和引发费用和开支负担责任。四、招标文件说明（一）招标文件组成第一部分招标公告第二部分投标人须知第三部分项目说明第四部分开标、评标、中标第五部分协议格式第六部分投标函部分格式第七部分投标文件资格后审资料第八部分投标文件商务部分格式第九部分投标文件技术部分格式第十部分评分细则第十一部分清单及图纸（二）招标文件修改1．招标代理机构对招标文件必需修改内容，需在招标文件要求提交投标文件截止时间15日前，以书面形式通知已购置招标文件全部投标人。补充文件将作为招标文件组成部分，对全部投标人均含有约束力。2．为使投标人有足够时间按招标文件要求修改投标文件，招标代理机构可酌情推迟投标截止时间和日期，并将此变更书面通知上述每一投标人。（三）招标文件澄清投标人对招标文件如有疑问可要求澄清，应在获取招标文件时间结束后两日前将答疑文件或澄清要求以书面形式和电子版形式向招标代理机构提出（电子信箱：），并电话通知公告中所列联络人，在要求时间以后提出答疑及澄清要求将不予受理。招标代理机构将视情况采取合适方法给予澄清或以书面形式回复。在其认为必需时，将不标明问题起源书面回复于投标截止时间15日前发给全部购置招标文件投标人。投标人在收到该答疑或澄清文件后应该签字盖章并于当日内，以书面形式给确定，逾期不确定视为认同。澄清或回复作为招标文件组成部分，含有约束作用。五、投标文件编写投标人应仔细阅读招标文件全部内容，按招标文件要求提供投标文件，并确保所提供全部资料真实性、正确性及完整性，以使其投标对招标文件做出实质性响应。不然，其投标有可能被拒绝或被视为无效。（一）投标文件组成投标人应按招标文件要求编写投标文件，提交证实其有资格进行投标和有能力推行协议文件。投标文件由资格审查部分、投标函部分、商务部分、技术部分四部分组成。1.资格审查部分（1）以下内容要求投标人在开标时提供原件，并在资格审查文件中附加盖公章复印件：1）企业法人营业执照副本；2）组织机构代码证副本；3）税务登记证副本；4）资质证书副本5）安全生产许可证副本；6）拟配置项目经理注册建造师证书及安全生产考评合格证；7）法定代表人授权委托书原件及被委托人身份证原件,如法定代表人参与投标，提供法定代表人证书原件或法定代表人身份证原件。（2）其它资格审查资料（见资格审查资料附表格式）1）投标人基础情况表；2）上十二个月度财务会计报表(包含资产负债表、现金流量表、利润表等材料)；3）提供项目班子人员（拟派项目经理、授权委托人及施工员、预算员、材料员、质检员、安全员）近三个月（不包含开标时间本月）养老保险缴纳证实；4）近三年完成类似项目情况表（以后注册企业需写明情况）；5）正在施工和新承接项目情况表；6）近二年发生诉讼及仲裁情况。2.投标函部分：（1）投标函；（2）法定代表人授权委托书，如法定代表人参与投标，提供法定代表人证实材料复印件及身份证复印件；（3）投标确保金；（4）唱标一览表。3.商务部分(1)总说明；(2)工程项目投标报价汇总表；(3)单项工程投标报价汇总表；(4)单位工程投标报价汇总表；(5)分部分项工程量清单和计价表；(6)工程量清单综合单价分析表；(7)方法项目清单计价汇总表；(8)方法项目清单和计价表（一）；(9)方法项目清单和计价表（二）；(10)方法项目清单分析表；(11)其它项目清单和计价汇总表；(12)暂列金额明细表；(13)材料暂估价一览表/专业工程暂估价表；(14)计日工表；(15)总承包服务费清单和计价表；(16)规费、税金项目清单和计价表；(17)材料汇总表；(18)人机汇总表；(19)全部设备清单及关键材料清单计价表；(20)投标人认为需要提供其它表格及资料。4.技术部分（1）施工组织设计1）综合说明，质量、工期、安全文明施工目标；2）关键施工方法；降低工程造价关键方法；新技术、新材料、新工艺、新设备应用；针对项目实际，关键施工技术、工艺及工程项目实施关键、难点，分析和处理方案；3）工程投入关键物资和施工机械设备情况、关键施工机械进场计划；4）劳动力安排计划；5）确保工程质量技术组织方法；6）确保安全生产技术组织方法；7）确保文明施工技术组织方法；8）工期：总进度工期安排及进度网络图、进度节点控制阶段划分及节点完成时间；总工期及节点工期控制及确保方法；9）施工总平面部署设计；10）水电用量计划。（2）人员配置及经验业绩1）项目管理机构配置情况表及组织机构图；2）项目经理简历表和项目经理同类项目业绩；3）项目技术责任人简历表和承建类似项目情况；4）拟投入本项目标关键管理人员情况；5）其它辅助说明资料、施工力量布署。（3）投标人对本身承建本工程有利条件和优势说明，相关质量、工期、文明施工、服务等方面对业主承诺、合理化提议及优惠条件；（4）质保期内服务内容方法及承诺，其内容最少包含以下内容：保修年限：应承诺质保年限及相关内容；（5）质保期外每十二个月正常维护保养收费说明（总报价中不包含此费用）；（6）投标人认为有必需说明其它内容。（二）投标文件编写方法1.投标文件按以上次序装订成册（投标文件及资格审查文件必需胶装），并在首页编制“投标文件目录”。2.投标文件正本和副本用A4幅面纸张打印，并提供电子文档一份，以供备份。3.“唱标一览表”用A4幅面，竖版。（三）投标文件签署投标人必需按招标文件要求签署投标文件（正本、副本）、唱标一览表，并在投标文件封面、唱标一览表上加盖投标单位公章。（四）语言及计量单位1.投标人和招标代理机构就本项目交换文件和来往信函，使用汉字。2.除招标文件另有要求外，投标文件中所使用计量单位应使用中国法定计量单位。（五）投标文件及电子文档密封和标识1.投标人应准备五份投标文件，一份正本和四份副本。在每一份投标文件上要明确注明“正本”或“副本”字样。投标人应确保投标文件正本和副本内容严格一致，假如正本和副本不一致，以正本为准。投标文件须胶装。未胶装投标文件不予接收。2.投标人应将投标文件正本、副本、唱标一览表、电子文档分别密封，在封口处加盖投标人单位公章，并在封面显著处注明：（1）项目编号、项目名称；（2）投标人名称（加盖公章）、地址、电话、传真；（3）包封内容（正本、副本、唱标一览表、电子文档）；（4）注明“于月日时分之前不准启封”字样。3.为方便评标小组对投标人资格审查，请投标人准备一份“资格后审文件”，胶装，单独密封，并注明资格后审文件，项目名称、项目编号、投标人名称（加盖公章），和投标文件同时提交。4.为方便公开唱价，请投标人将三份“开标一览表”单独密封，并注明开标一览表，项目名称、项目编号、包号、投标人名称（加盖公章），和投标文件同时提交。（六）投标文件递交1.递交投标文件地点和时间见前附表2.投标人代表必需在投标截止时间前将投标文件送达指定地点。如因招标文件修改推迟投标截止日期，则按招标代理机构通知要求时间递交。3.招标代理机构收到投标文件后，投标人在签四处进行签到。4.电话、传真、电子邮件等形式投标文件概不接收。5.对投标人提交投标文件不予退还。（七）迟交投标文件招标代理机构将拒绝接收在投标截止时间后送达投标文件。（八）投标文件修改、补充和撤回1.投标人在招标文件要求提交投标文件截止时间前，能够补充、修改或撤回已提交投标文件，并以书面形式通知招标代理机构。补充、修改内容作为投标文件组成部分。任何补充或修改内容必需由投标人法定代表人或其授权代表签字。经法定代表人或其授权代表正式签署修改和补充文件组成投标文件一部分，份数和密封要求同投标文件一致。2.投标文件使用期为开标后90天（日历日），在使用期内不得撤回。（九）投标要求1.本项目报价一次性报价，报价币种为人民币。2.本工程投标人按现行《山东省建筑工程工程量清单计价措施》、《山东省安装工程工程量清单计价措施》、《山东省装饰装修工程量清单计价措施》进行报价；投标人报价，应是完成本招标文件所列采购范围及工期（含质保期）全部工作所需费用总和，多种费用不得以任何理由给予反复，作为投标人计算单价或总价依据。投标人应参考招标文件、工程量清单及招标人提供图纸，充足对工程现场实地考察，获取踏勘资料并充足了解招标人建设意图。投标人应重新核实招标人提供工程量清单，如有异议需在采购文件要求时间提出书面意见，由招标人最终确定统一工程量清单；如未在要求时间内提出异议，视为对本清单认可。3.投标人报价，应是完成采购范围全部内容，如分项计算错误或有遗漏，视为投标人减让，工程结算不予调整。4.投标人应先到工地勘察以充足了解工地位置、情况、道路储存空间、装卸限制及任何其它足以影响报价情况，任何因忽略或误解工地情况而造成索赔或工期延长申请将不获同意。5.投标人应按工程量清单报价格式要求内容进行编制、填写、签字、盖章。工程量清单及其报价格式中任何内容不得随意删除或修改。6.工程量清单报价格式中全部需要填报单价和合价，投标人均应填报，每一项目只许可有一个报价，未填报单价和合价视为此项费用已包含在工程量清单其它单价或合价中。7.投标人应按本措施要求统一格式，提供“分部分项工程量清单综合单价分析表”、“方法项目费分析表”、“人工、材料、施工机械台班单价价格取定表”等，方便于进行价格分析。8.工程量清单应按综合单价报价。综合单价应包含为完成工程量清单项目，每计量单位工程量所需人工费、材料费、施工机械使用费、管理费、利润，并考虑风险费用。方法项目清单计价表应列出在施工过程中所发生全部方法项目费。单项工程费汇总表应包含分部分项工程量清单计价合价、方法项目清单计价合价、其它项目清单计价合价、规费、税金、风险金和协议明示或暗示全部责任、义务和不可抗力以外一切风险。9.投标人报价应包含负担本项目全部工程施工、检测（含国家要求材料、半成品试验、检测费）、验收和保修所需全部设备费、材料费、施工费、安装费、临时设施费等全部费用；除招标人提出工程设计变更造成工程量增减或工程内容有改变可对应按成交固定综合单价调整协议总价外，其它任何原因，均不予调整协议价格。10.投标人在报价中单价和合价，和报价汇总表中价格均包含完成该工程项目标施工机械、劳务、管理、运输、材料、检测、验收、维护、保险、利润、税金、政策性文件要求及风险等各项应有费用，和不可抗力以外一切风险原因等全部费用。投标人在计算报价时应充足考虑企业本身实力和承受风险能力。11.在施工过程中，如因中标人违反相关部门要求而造成处罚，费用由中标投标人自行负担。12.技术规范、施工规范、国家及地方主管部门要求施工单位应负担费用应包含在报价中。13.投标人应先到工地踏勘以充足了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其它足以影响报价情况，任何因忽略或误解工地情况而造成索赔或工期延长申请将不获同意。14.人工工日单价（按现行文件要求实施）和机械台班单价由投标人依据本身情况和本工程实际自主报价，材料价格除招标采购文件要求外，可参考济南市材料价格信息或按市场价格依据企业本身情况进行投报。15.此次采购范围全部工程，承包方均应严格按相关规范要求优质选材，合格施工。招标人要求材料全部为国家标准产品。全部材料均需有对应资质检测部门检测并出具检测合格汇报。凡进入施工场地材料均由招标人驻工地代表会同监理工程师共同签字认可后方可使用。16.建筑垃圾由施工单位负责清理。费用综合考虑，不再另行增加价款。17.假如协议实施期间发生变更需要重新组价，按《山东省消耗量定额》重新组价，人工费、机械台班及关键材料价格等实施报价文件；结算时工程量按实调整；其报价方法费包干使用，在任何情况下，结算时方法费均不再调整。18.投标人不管中标是否，其参与报价所耗各项费用均由投标人自行负担。19.其它要求及说明：1）本项目所用材料由投标人负责采购，但采购材料品牌及价格必需经招标人同意。2）项目施工过程中出现一切安全问题，均由施工单位自行负担。3）施工时必需立即清理现场垃圾，不能影响周围居民正常生活，且费用自行负担。4）工程开工宣传工作费用如开工见报费、工程公告费及沿线居民、单位通告费用等均由承包人负责，所需费用均已包含在投标报价中。5）施工期间交通组织及周围关系协调等问题均由承包人自行考虑处理，相关费用计入报价中。6）工程中如有土方调运工作，不管远近均由承包人负责，费用包含在投标报价中。7）承包人必需根据相关要求负责道路恢复原貌工作，费用已包含在投标报价中。8）开工前场地清理（包含附着物）由承包人负责，费用包含在投标报价内。9）施工过程中应确保沿线道路随时通畅，立即清理路面，保护沿线设施，所需费用包含在投标报价中。10）因施工需要拆除设施及构筑物应按原标准给予恢复；造成破坏、损失，由施工单位负全责，给予处理、赔偿，费用包含在报价内。11）不管是在投标报价还是施工过程中，投标人应最大程度降低对周围建筑物、构筑物等影响，采取有效施工方法、施工方法对周围建筑物、构筑物等给予保护，相关方法费用含在报价中。12）安全文明施工、公共利益保护、公众出行便利等问题承包人必需考虑，相关费用包含在报价中。13）因承包人原因造成工程返工，返工工程量不予计算，工期不予顺延，并负担对应责任。14）专门用于本工程施工全部设备、设施和材料一经运至现场，即应被视为是专门供本工程施工使用，由施工单位负责保管，到场装卸、二次倒运及保管费招标人不再单独支付。15）工程全部试验检测费用应包含于报价中，不因任何原所以调整。16）施工单位负责工程开工至工程终验前工程维护和保养工作。17）施工过程中所发生一切安全问题均由施工单位负责，采购方概不负责。18）报价含设计费等10万元，结算时在工程款中扣除。（十）报价错误修正1.假如正本和副本或电子文档不一致，以正本为准；假如单独唱标一览表和投标文件正本有差异，以唱标一览表为准；投标文件中唱标一览表和投标文件中明细表内容不一致，以唱标一览表为准。三份唱标一览表不一致，按无效投标处理。2.假如以文字表示数据和数字表示有差异，以文字为准。假如大写金额和小写金额不一致，以大写金额为准。投标人须提供分部分项综合单价和投标总价，假如单价和总价不符，以单价为准，但单价金额小数点有显著错误除外。3.调整后数据对投标人含有约束力，投标人不一样意以上修正，其投标将被拒绝。六、合格投标人符合以下条件投标人，为合格投标人：（一）投标人资格要求：详见本工程公告及投标人须知前附表。（二）经过资格后审投标人。七、投标使用期1.从投标截止之日，投标使用期为90天（日历日）。2.特殊情况下，在投标使用期满之前，招标代理机构能够以书面形式要求投标人同意延长投标使用期。投标人能够书面形式拒绝或接收上述要求。拒绝延长投标使用期投标人有权收回投标确保金；同意延长投标使用期投标人应该对应延长其投标确保金使用期，但不得修改投标文件实质性内容。八、投标费用1.不管投标结果怎样，投标人自行负担自己全部和参与投标活动相关全部费用。2.中标服务费：中标单位在签署协议前，按国家计委计价格[]1980号、国家发展和改革委员会办公厅发改办价格[]857号文收费标准交纳中标服务费。3.公证费：中标人在签署协议前按中标金额1‰向公证机关交纳公证费。九、投标确保金1.投标人须根据前附表要求交纳投标确保金（投标确保金递交时间以招标代理机构实际到账为准），请注明项目名称及包号。2、未按要求交纳投标确保金投标人，其投标文件不予接收。3、未中标单位确保金，在发出中标通知书后5个工作日内无息退还。中标人确保金在签署协议后5个工作日内无息退还。十、无效投标（一）投标人有下列情况之一，其投标文件将被视为无效：1.在要求截止时间以后递交；2.未按招标文件要求要求编制、装订、密封、签署、盖章；3.未按要求交纳确保金；4.不含有招标文件中要求资格要求；5.未经财政部门核准，提供进口产品；6.分项报价、总价超出采购预算或招标控制价；7.未全部响应招标文件要求实质性要求；8.投标文件载明工期超出招标文件要求时间且不能被招标人接收；9.经检察院查询后，发觉行贿犯罪统计；10.不符正当律、法规要求其它情形。11.超出营业执照经营范围投标。12.对照搬照抄采购文件投标文件做无效投标处理。（二）投标人有下列情况之一，其投标不仅被视为无效，而且招标人将严格按摄影关法律、法规及规章制度要求行使权利并没收其投标确保金。投标人给招标人和代理机结组成损失，应给予赔偿。1.投标人在投标使用期内撤回投标；2.投标人提供相关资格、资质证实文件不真实或提供虚假材料；3.以她人名义投标或以其它方法弄虚作假，骗取中标；4.投标人向招标人、招标代理机构、评标小组组员提供不正当利益；5.在整个开标、评审过程中，投标人有企图影响中标结果公正性任何活动或以任何方法诋毁其它投标人或串通投标；6.无故不参与开标会议；7.中标人不按要求签协议；8.法律法规要求其它情况。（三）尤其说明1.本项目不许可转包。2.多家投标人参与投标，如其中两家或两家以上投标人法定代表人为同一人或相互之间存在投资关系且达成控股，同时提供是同一品牌产品，应该按一个投标人认定。评审时，取其中经过资格审查后报价最低一家为有效投标人；当报价相同时，则以技术标最优一家为有效投标人；均相同时，由评标委员会集体决定。多家代理商或经销商参与投标，如其中两家或两家以上投标人存在分级代理或代销关系，且提供是其所代理品牌产品，评审时，按上述要求确定其中一家为有效投标人。十一、解释权1.此次采购最终解释权为招标代理机构，当对一个问题有多个解释时以招标代理机构书面解释为准。2.招标文件未做明示，而又有相关法律、法规要求，招标代理机构对此所做解释以相关法律、法规要求为依据。十二、质疑1.投标人对采购活动事项有疑问，能够向招标人或招标代理机构提出问询，招标人或招标代理机构将依法作出回复，但回复内容不包含商业秘密。2.投标人认为评审过程和中标结果使自己正当权益受到损害，能够在知道或应该知道其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向招标人或招标代理机构提出质疑，超出期限不予受理。3.质疑文件应包含以下关键内容，并根据“谁主张、谁举证”标准，附上相关证实材料。不然，招标人或招标代理机构不予受理：（1）质疑项目名称、项目编号、公告公布时间、开标时间；（2）具体质疑事项及法律依据（具体条款）；（3）质疑相关证实文件或证实材料；（4）质疑投标人名称、地址、联络方法（包含手机、传真号码）；（5）法定代表人签署本人姓名或印盖本人姓名章并加盖单位公章，或法定代表人尤其授权加盖单位公章，并由参与采购项目标授权代表签署本人姓名或印盖本人姓名章等。4.投标人不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容真实性负担责任。投标人或其它利害关系人经过捏造事实、伪造证实材料等方法提出异议或投诉，阻碍采购活动正常进行，属于严重不良行为，招标人或招标代理机构将提请财政部门列入不良行为统计名单，并依法给予处罚。5.招标人或招标代理机构在收到投标人书面质疑后将立即组织调查核实，在7个工作日内作出回复，并以书面或在网站公告形式通知质疑投标人和其它相关投标人，回复内容不包含商业秘密。6.质疑投标人对招标人或招标代理机构回复不满意，或招标人或招标代理机构未在要求时间内作出回复，能够在回复期满后15个工作日内向天桥区财政局投诉。第三部分项目说明一、工程概况：济南市天桥区桑梓店镇人民政府刘庙提水站及配电室工程施工具体内容详见工程量清单及图纸。二、依据设计技术文件要求，本工程项目标材料、设备、施工必需达成现行中国及省、市、行业一切相关法规、规范要求，如各标准及规范要求有出入则以较严格者为准。三、实施国家、省市现行建设工程施工及工程质量验收规范、施工技术标准、程序，建设工程施工操作规程、“建设工程质量管理条例”、“工程建设强制性标准”、“工程建设标准强制性条文”、“建筑工程安全生产管理条理”、“建筑施工安全检验标准”和相关建筑质量、安全施工建筑材料及半成品立案证制度等相关文件、要求、技术交底、地质勘察等相关技术说明和“建筑工程质量检验评定标准”，“建筑安装工程质量检验评定统一标准”等。四、项目说明1.施工过程中不影响正常教育教学活动，做好工程施工防护方法，确保施工安全。2.施工过程中，施工单位对原有建筑物品、设备造成破坏、拆除，由施工单位负责恢复；造成污染，由施工单位负责自行翻新；产生垃圾清理洁净。其费用包含在总价内。3.投标单位施工过程中应充足考虑风险原因，施工过程所发生一切安全问题由中标单位负责。4.施工单位负责协调学校周围村队及施工现场周围关系。因乙方协调不力造成甲方或乙方任何损失，其损失由乙方负全责。5.工期：90个日历天，投标人在此范围内竞报最短工期。6.投标单位报价超出采购预算，按废标处理。7.清单部分：详见工程量清单。

第四部分开标、评标、中标一、投标文件递交及开标仪式1.投标文件递交时间及地点：详见投标人须知前附表第11项。2.开标时间及地点：详见投标人须知前附表第12项。3.招标代理机构组织投标文件递交，投标人法定代表人或其授权代表签字确定。4.公证处或律师对各投标人提交投标文件密封情况按签到次序进行检验，并当场宣告检验结果。5.唱价：工作人员当众按投标人签到次序开启唱标一览表，唱价员宣读投标人名称、基础报价等关键内容，投标人法定代表人或其授权代表签字确定。6、投标人应持以下证件原件参与开标仪式：1）企业法人营业执照副本；2）组织机构代码证副本；3）税务登记证副本；4）资质证书副本；5）安全生产许可证；6）拟配置项目经理相关工程类专业注册建造师证书及安全生产考评合格证；7）法定代表人授权委托书原件及被委托人身份证原件,如法定代表人参与开标仪式，提供法定代表人证书原件或法定代表人身份证原件。以上证书、证件须按要求在开标时提供原件，不然其投标无效。二、评标小组招标人将依据本项目标特点依法组建评标小组，其组员由山东省政府采购教授库中相关方面教授和招标人等5人及以上单数组成，其中工程技术、经济方面教授不得少于评标小组组员总数三分之二，评标小组负责审阅投标文件，对各投标人投标文件进行商务、技术评审，依据招标文件评审措施直接确定中标人。三、评标标准和评审措施（一）评标标准“公平、公正、择优、效益”为此次评标基础标准，评标小组根据这一标准要求，公正、平等地对待各投标人。同时，在评标过程中恪守以下标准：1.统一性标准：评标小组将根据统一评标标准和评标方法，用同一标准进行评审。2.独立性标准：评标工作在评标小组内部独立进行，不受外界任何原因干扰和影响。评标小组组员对出具评标意见负担个人责任。3.保密性标准：招标代理机构应该采取必需方法，确保评标在严格保密情况下进行。4.综合性标准：评标小组将综合分析、评审投标人各项指标，而不以单项指标优劣评定出中标候选人或中标人。（二）评审措施此次评标采取百分制综合评分法，评标委员会组员依据招标文件中确定评分措施（见第十部分评分细则）综合评定各投标人提交投标文件，根据评标得分由高到低确定中标人。（三）评审程序1、初步评审（1）评标小组对投标人进行资格审查。资格审查指依据法律、法规和招标文件要求，对投标文件中资格证实、投标确保金等进行审查，假如投标人出现没有根据要求提交全部资格证实文件或资格证实无效、未按要求提交投标确保金等则视为该投标人资格审查不合格。（2）评标小组将依据对投标人是否实质性响应招标文件进行评审确定。实质性响应是指投标文件符合招标文件全部条款、条件和要求且没有重大偏离或保留。评标委员会许可投标人修改投标文件中不组成重大偏离、微小、非正规、不一致或不规则地方。不过修改内容不能改变投标文件实质性内容、投标人修改内容以书面文件为准。（3）评标委员会将拒绝被确定为非实质性对应投标文件，投标人不能经过修正或撤销投标文件中不符之处而使其投标成为实质性响应投标。（4）评标委员会组员一致认为投标单位存在串标行为，评标委员会有权否决其投标文件。2.综合评审：评标小组将严格根据招标文件要求对经过初步评审投标人投标文件技术部分和商务部分进行综合评审。（1）为有利于对投标文件进行审查、评定和比较，评标委员会有权向投标人问询。投标人有义务以书面形式对其投标文件中含义不明确内容进行澄清和说明，但澄清和说明内容不得超出投标文件范围或改变投标文件实质性内容。投标人澄清和说明内容组成投标文件组成部分。（2）评标委员会依据评分措施（第十部分）对入围投标人进行综合评分，根据评标得分直接确定得分最高投标人作为中标人.如出现投标人达不到法定数量，投标人最终报价均超出采购预算，评标小组有权否决全部投标，招标人报请监督管理机构同意后另行采购。3、确定中标人本项目招标人依据评标委员会提交书面评标汇报依法确定中标人。4、在招标活动中，有下列情形之一，招标人、代理机构应该给予废标或终止招标活动，并将理由通知全部投标人：1）.在投标截止时间结束后参与投标投标单位不足3家，符合招标文件要求条件投标单位不足3家或对招标文件作实质性响应投标单位不足3家；2）.出现影响采购公正违法违规行为；3）.投标人报价均超出采购预算；4）.因重大变故，采购任务取消。除上述第四项要求情形外，招标人、招标代理机构应该重新组织采购。四、评标纪律1、评标小组内部讨论情况和意见必需保密，任何人不得以任何形式透露给投标人或和投标人相关单位或个人。2、评标小组组员在评标期间不得和投标人进行私下接触，不得私自离开评标现场，如确需离开现场须在公证员监督下进行，并按时返回。3、在评标过程中，投标人不得以任何形式对评标小组组员进行意在影响评标及结果任何行为，不然取消其评标资格。4、在评标过程中，投标人对投标文件内容在符合招标文件前提下可进行修改，但最终修改必需以书面形式确定。五、中标通知书确定中标结果后，在投标使用期内，招标代理机构向成交投标人签发《中标通知书》。对未中标者，招标人不对未中标原因做出解释，同时亦不退还投标文件。六、授予协议《中标通知书》发出后15日内，招标人和中标人签署协议。招标文件、中标人投标文件和评标过程中书面报价、相关澄清、承诺文件均为协议组成部分。注：本项目投标人中标后，需根据中标金额和济南市天桥区桑梓店镇人民政府签署采购协议。

第五部分协议格式政府采购协议 项目名称:项目编号:甲方:乙方:代理机构名称：协议生成日期：协议书发包人（全称）：承包人（全称）：依据《中国协议法》、《中国建筑法》及其它相关法律、行政法规、遵照平等、自愿、公平和老实信用标准，双方就本建设工程施工项协商一致，签订本协议。第一条工程概况工程名称：工程地点：工程内容：群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件1）工程立项同意文号：_____________________资金起源：财政资金第二条工程承包范围承包范围：第三条协议工期开工日期：完工日期：协议工期总日历天数天第四条质量标准工程质量标准：第五条协议价款金额（大写）：元（人民币）￥：元。协议价款：双方约定由审计部门对工程造价进行审计，并以审计值为最终止算值。第六条组成协议文件组成本协议文件包含：１、本协议协议书２、中标通知书３、投标文件及其附件４、采购文件５、本协议专用条款６、本协议通用条款７、标准、规范及相关技术文件８、图纸９、工程量清单10、工程报价单或预算书双方相关工程洽商、变更等书面协议或文件视为本协议组成部分。第七条本协议书中相关词语含义本协议第二部分《通用条款》中分别给予它们定义相同。第八条承包人向发包人承诺根据协议约定进行施工、完工并在质量保修期内负担工程质量保修责任。第九条发包人向承包人承诺根据协议约定期限和方法支付协议价款及其它应该支付款项。第十条协议生效协议签订时间：年月日协议签订地点：本协议双方约定后生效。发包人：（公章）：承包人：（公章）住所：住所：法定代表人：法定代表人：委托代表人：委托代表人：电话：电话：传真：传真：开户银行：开户银行：账号：账号：邮政编码：邮政编码：此处加盖代理机构协议审核章，并签署日期（同时甲方、乙方、代理机构加盖骑缝章）生效。

本协议使用中国建设部、国家工商行政管理局1999年版《建设工程施工协议（示范文本）》（GF-1999-0201）。1、协议协议书采取《建设工程施工协议（示范文本）》（GF-1999-0201）内“协议书”格式。2、通用条款本工程协议通用条款采取《建设工程施工协议（示范文本）》（GF-1999-0201）中通用条款内容。3、专用条款下列各项内容序号均采取“示范文本”中序号、（一）词语定义及协议文件协议文件组成及解释次序：（1）本协议协议书（2）中标人通知书（3）投标文件及其附件（4）采购文件（5）本协议专用条款（6）本协议通用条款（7）标准、规范及相关技术文件（8）图纸及招标前书面变更说明（9）工程报价单级预算书。3、语言文字和使使用方法律、标准及规范3.1投标文件均采取汉字、汉语。3.2中国现行和笨工程相关法律法规文件均适适用于本工程。3.3使用标准、规范凡和工程相关中国现行多种规范、标准均适适用于本工程承包人施工中所需各类国家级行业标准、规范发包人不予提供，均由承包人自行处理。4、图纸发包人对图纸保密要求：无特殊保密要求。（二）双方通常权利和义务5.工程师5.2监理单位委派工程师姓名：职务：总监发包人委托职权：见监理协议和授权委托书。需要取得发包人同意才能形式职权：（1）同意分包工程或指定分包人（2）变更价款（3）本工程公布停工令、复工令、工期延误（4）确定索赔（5）因不可抗力原因产生费用（9）其它需要发包人行驶权利。5.3发包人派驻工程师姓名职务：业主代表职权：见授权委托书。5.6不实施监理，工程师职权：无7.承包人项目经理姓名：职务：项目经理8.发包人工作8.1发包人应按约定时间和要求完成以下工作：（1）施工场地含有施工条件要求及完成时间；发包人不再对施工场地进行整修，发包人视为该场地已含有施工条件条件，若需调整，由承包人自行处理，费用自行负担。（2）施工所需水、电由承包人自行处理，费用自行负担。（3）施工场地和公共道路通道，发包人已视为开通，若承包人视为仍不含有开通条件，则由承包人自行处理，费用自行负担。（4）工程地质和地下管线材料在开工前部分提供。（5）国家省市要求技术监督局、劳动局、安全等方面许可证、各项手续均由承包人负责办理。（6）水准点和坐标点交验要求，在开工前提交给承包人。（7）图纸会审和设计交底在开工前完成。（8）协调处理施工场地周围底下管道和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木保护工作。开标前发包人将召集相关单位进行现场交底，并负责协调相关单位工作配合。（9）双方约定发包人应做其它工作，双方另行协商。9.1承包人应按约定时间个要求完成以下工作：（1）应提供计划、报名名称及完成时间：依据形象进度提供已完成工程量报表一式四份提交工程师计量。（2）负担施工安全保卫工作及非夜间照明责任和要求；切实做好施工范围内照明工作，如因承包人安全保卫及文明施工方法或夜间照明方法不到位造成施工无关工作人员进入施工范围并发生事故或纠纷，全部责任由承包人负担。（3）向发包人提供办公和生活房屋及设施要求：无。（4）需承包人办理相关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续;由承包人办理相关手续，发包人协力，承包人负担经同意安全文明施工方法费用。（5）已完工程成品保护特殊要求及费用负担已完工程完工验收前，由施工单位负责费用自理。（6）施工场地周围地地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木保护要求及费用负担：依据发包人交底资料做好保护，属交底范围内地下管线及其它需保护物损坏，属于负担人责任，修理费用由承包人负担；若承包人对地下管线及其它需保护物有不负责任行为，除修复并负担修复费用外，视情节严重程度给和一定数额罚款。（7施工场地清洁卫生要求符合国家相关施工现场文明程度要求。（8）双方约定承包人应做其它工作：需要时双方协商。（三）施工组织设计和工期10.进度计划10.1承包人提供中标后施工组织设计（施工方案）和进度计划时间：图纸会审后7日内。工程师确定时间：收到后7日内批复。13.工期延误13.1双方依法约定工期和顺延其它情况：须符合“通用条款”中许可工期顺延条件，并均须经总监理工程师和发包人同意方可计算顺延天数。（四）质量和验收17.隐蔽工程和中间验收17.1双方约定中间验收部位：隐蔽工程均需报建设单位、施工单位及监理工程师共同验收。（五）安全施工中标单位必需根据国家相关安全生产要求进行施工，施工过程中由施工单位原因所造成一切安全事故均由施工单位负担。（六）协议价款和支付协议价款：双方约定由审计部门对工程造价进行审计，并以审计值为最终止算值。23.协议价款及调整23.2本协议价款采取固定价格（1）本协议采取固定综合单价。（2）变更及签证调整：在协议价款±3%以内（含3%）部分不予调整，超出±3%部分给予增减，变更及签证项目标综合单价，如在投标时有相同项，按报价时中标价格。没有相同项如在投标时有相类似项，套用施工做法相类似综合单价，并在单价分析中置换主材价格，其它子项不变，作为此项目标综合单价，新主材价格必需经招标人认可后方可置换，若无类似做法项目标按《山东省建筑工程消耗量定额》及招标时现行《山东省济南市建筑工程价目表》、Ⅲ类工程取费，人工、机械单价按报价时价格进行计算，其主材价格必需经招标人认可，得出综合单价。并按报价时原始报价和中标价格同百分比下浮。如发生零工按报价一览表，经过最终报价同百分比下调后单价计算。（3）不管工程变更是否，结算时本项工程方法费均不调整。25.工程进度款支付工程全部完工后付至协议价款70%，工程验收合格审计结束后付至工程结算审计值95%(提供不拖欠工人工资证实后支付)，余5%作为质保金，质保期满后分批无息返还。（七）材料设备承包28.该工程所需材料，按发包人要求标准，由承包人自行采购（工程中所包含主材均须由甲方、监理、中标单位共同考察确定），严格实施报验制度，未经检验或检验不合格材料、构件、半成品及成品不得用于工程。未经三方考察关键材料不得进入施工场地并应用，不然照成后果自负。（八）工程变更标准上无特殊情况工程不得发生变更，如确实需要变更，由乙方提出书面变更申请和工程造价调整汇报，经甲方同意后方可实施，不然变更无效，由此造成经济损失由乙方负担。29.1若发包人有设计变更，以书面形式通知承包人。29.2变更工程量工程师审核时间：工程师通常在14天内给予认可。（九）工验收及结算32.完工验收32.1本工程完工后后承包人提出申请，双方组织相关教授进行验收，达成本协议要求，双方签字盖章，其中验收费、质检费由乙方负担。32.2承包人应在完工验收合格后15日内将完整一套资料交由甲方（含完工图）34.质量保修建设工程保修期自验收合格之日起计算。（十）违约、索赔和争议35.违约35.2因承包人未能根据协议约定或工程师同意顺延工期完工，每延迟一天完工，承包人应向发包人支付违约金，每延迟一天支付3000元违约金，工程完工验收时，工程质量达不到投标承诺，应由承包人无偿返修，如经过返修仍不能达成，则由发包人委托其它单位完成，对应费用应由承包人负担。上述因承包人违约，给发包人或第三方造成相关损失也由承包人负担。35.3工程质量违约金依据实际情况支付协议总价款5%-20%违约金。37争议处理方法37.1若在推行协议时发生争议，首先由建设行政主管部门调解，调解不成时，可向济南仲裁委员会提起仲裁。3、未尽事宜，以《中国协议法》要求为准。（十一）其它47补充条款47.1投标人应认真踏勘工程现场。中标后，投标人无权因现场调查不周而修改相关文件或要求给予赔偿。47.2工程施工过程中项目部相关人员变动，必需提前14天用书面形式汇报给发包人，经发包人同意后方可变动。工程在建期间发包人对项目经理及项目班子工作进行检验，如发觉项目经理及项目班子和投标中不符或未经发包人同意不在现场，每发觉一人违约，承包人应向发包人支付违约金3000元。情节严重，现场管理人员和投标文件中载明管理人员不相符人员达成30%，拒不更正，给投标人造成损失，追究违约责任，同时发包人有权清退承包人并另行选择施工队伍，承包人应接到通知后3日内无条件退出施工现场并提交和工程相关全部资料。项目经理不得兼职其它工程（包含扫尾工程及新建工程）。47.3由承包人原因造成工期延误监理费用增加部分由承包人负担。47.4因发包方提出工程量增减或工程内容有改变，按双方及相关部门签字确定工程量按实际调整。变更项目单价按承包人投标单价实施；47.5承包人全部临时设施，工程不需要再使用时，如发包人要求拆除，承包人应立即无条件拆除。47.6施工过程中，承包人必需接收发包人代表及监理工程师监督，服从发包人协调，并主动配合；如有不服，发包人有权责令其停工整理或退场，造成经济损失由承包人负责。47.7施工期间，承包人要做到文明施工，材料对方整齐，确保施工现场达成“市级文明示范企业”标准，在施工过程中，如受到相关部门通报批评，则由发包人视情况对承包人进行对应经济处罚。47.8严格施工安全，承包人应对施工人员进行安全教育，不发生人身伤亡事故和火灾事故，并应参与建筑、安装工程保险，施工中发生质量、安全事故及责任和经济损失均由承包人负责。在施工过程中承包方应接收监理、建设单位监督检验，主动修监理、建设单位提出安全隐患，如不服从管理，建设单位有对承包单位进行经济处罚权利。47.9工资确保金乙方确保处理工人工资不拖欠问题，根据济南市相关要求，外地施工企业若须交纳民工工资确保金或其它费用，由承包人根据济南市相关要求缴纳。付款时如不提供不拖欠工人工资证实，将扣留应付款10%作为工人工资。47.10本工程施工过程中尽可能不发生签证，如确实发生需要签证确定工程量，并需对工程造价调整签证，必需以书面形式报批后方可签证。47.11工程完工后28日内乙方必需提交完整完工资料及完工结算，如无按时提交，甲方有权按协议价对工程造价进行确定，而且如有调减项目甲方可单方面提交审计局审减47.12施工过程中，施工单位因施工造成拆除、破坏或污染，由施工单位负责恢复。工程质量保修书发包人（全称）：承包人（全称）：为确保工程（工程名称）在合理使用期限内正常使用，发包人承包人协商一致签署工程质量保修书。承包人在质量保修期内根据相关管理要求及双方约定负担工程质量保修责任。工程质量保修范围和内容质量保修范围。质量保修期质量保修期从工程实际完工之日算起。分单项完工验收工程，按单项工程分别计算质量保修期。双方依据国家相关要求，结合具体工程约定质量保修期以下：1.地基基础工程、主体结构工程为设计文件要求该工程合理使用年限；2.屋面防水工程、有防水要求卫生间、房间和外墙面防渗漏工程为年；3.电气管线工程、给排水管道工程、设备安装工程为年；4.供热和供冷系统，为个采暖期、供冷期；5.装饰装修工程为年；6.其它项目为年。质量保修责任1.属于保修范围和内容项目，承包人应在接到修理通知之以后3天内派人修理。承包人不在约定时限内派人修理，发包人可委托其它人员修理，保修费用从质量保修金内扣除。2.发生须紧急抢修事故，承包人接到事故通知后，应立即抵达事故现场抢修。非承包人施工质量引发事故，抢修费用由发包人负担。3.在国家要求工程合理使用期限内，承包人确保地基基础工程主体和主体结构质量。因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害，承包人应负担损害赔偿责任。质量保修金支付本工程约定工程质量保修金为施工协议价款5%。质量保修金返还发包人在质量保修期满无质量问题后14天内，将剩下保修金无息返还承包人。其它双方约定其它工程质量保修事项：1、2、本工程质量保修书作为施工协议附件，由施工协议发包人承包人双方其同签署。发包人（公章）承包人（公章）法定代表人（签字）法定代表人（签字）年月日年月日工程建设廉政协议书工程名称：甲方：乙方：为了加强经济活动监督，维护公平、公正、公开标准和双方正当权益，规范工程施工活动行为，确保工程施工正常秩序，抵制商业贿赂现象和不正当交易行为，预防暗箱操作和不廉洁行为发生，经甲乙双方约定，签署本协议，同时以乙方工程款作为廉政约定确保金。一、甲方廉政责任1.严格遵守国家政策法令和廉政要求，恪守职业道德。2、甲方工作人员及其家眷不得以任何形式或名义索要、接收乙方红包、礼金、有价证券、礼品和其它馈赠。3、甲方工作人员及其家眷不得以任何形式或名义按受乙方请吃、请钓、旅游和各类娱乐消费活动。4、甲方工作人员不得以打“业务牌”形式接收乙方钱物。5、甲方工作人员及其家眷不得在乙方报销发票、开支费用和领取酬劳。二、乙方廉政责任1.严格遵守国家政策法令和廉政要求，恪守职业道德。2、不发生商业贿赂行为，在工程施工过程中，对甲方不以任何借口和方法馈赠礼金、礼品和有价证券，不发生宴请、旅游、其它消费娱乐行为，不提供任何不妥得利。3、在工程施工过程中，不私下接触和探询企业和业主之间各项工程事宜，不发生任何可能影响公正言行。4、诚信自律。严格根据协议（或协议）约定，规范材料供给过程，不发生偷换材料、供给数量不符、恶意抬价，和其它不正当供给行为。三、违约处罚1、甲方工作人员及其家眷发生违约行为，一经查实，将依据企业相关要求给严厉处理，并由甲方给举报人1000-元奖励。甲方为举报人保密。2、乙方发生违约行为，甲方依据协议依据情节轻重扣除乙方对应廉政约定确保金，同时，乙方工程施工协议将被废除。如所以给甲方造成其它损失，由乙方进行赔偿。四、其它要求1、本协议在乙方向甲方递交供给协议时一并签署，并作为供给协议附件之一，并含有相同法律效力。2、本协议一式三份，甲乙双方及甲方监督部门各执一份。3、甲方举报电话：企业举报电话：举报地址及收信：甲方：（盖章）乙方：（盖章）法定代表人：法定代表人：经办人：（签字）经办人：（签字）施工安全协议书建设单位（以下简称甲方）：承包单位（以下简称乙方）：工程名称：为了切实加强施工现场安全生产管理，依据《中国安全生产法》、《中国建筑法》、《中国协议法》和《建设工程安全生产管理条例》建设部《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-88）、《建筑施工安全检验标准》（JGJ59-99），双方本着平等、自愿标准，签署本协议书。甲方和乙方均严格遵守本协议书要求权力、责任和义务，确保施工现场安全生产和施工现场临时用电安全。一、甲方权利、责任和义务：1、落实落实国家相关施工现场安全生产、文明施工法规和管理要求，对施工现场进行全方面安全生产管理和监督检验并对施工现场临时用电进行安全检验和指导。2、要求乙方提供施工现场《生产安全事故应抢救援预案》。3、建立健全施工现场各项安全生产管理制度。4、对乙方安全生产培训、劳动保护用具使用和危险预知工作提出指导意见，并监督落实情况。5、根据相关临时用电标准对乙方临时用电设备设施进行监督和检验。发觉乙方在临时用电中存在隐患发觉一次罚款1000-元。乙方在二十四小时内完成整改，若二十四小时内未完成整改甲方将加倍处罚。二、乙方权利、责任和义务：1、遵守国家相关施工现场安全生产法规和管理制度，建立健全安全生产责任制和安全生产管理制度。严格实施国家施工现场临时用电及机械设备使用相关技术规范和安全操作规程，对施工区域内自行管辖临时用电负全方面管理责任。2、服从甲方安全生产管理。3、乙方必需为施工作业人员参与人身意外保险。4、乙方造成生产安全事故，造成人员伤亡时，由乙方负担事故责任和经济责任。未经安全生产教育培训和无证人员，不得上岗作业。三、安全用电1、向甲方提供书面临时用电申请。设备设施需要增容时，必需重新办理用电申请手续。2、确保B级配电箱以下管辖区域内多种用电设备、设施完好，临时用电设施和器材必需使用正规厂家合格产品，严禁使用假冒伪劣等不合格产品，加强维护保养工作，严禁多种机电设备带病运行。确保临时用电符合相关安全用电标准。3、实施临时用电安全技术交底制度，对施工区域内自行管辖操作人员进行临时用电安全技术交底，避免违章指挥、违章操作和误操作，确保安全用电。4、在使用甲方提供临时电源时，对不符合临时用电标准电源，向甲方提出整改意见。有权拒绝在不符合临时用电标准电源上拉接电源。对甲方在安全检验中提出相关临时用电方面存在问题或隐患，必需按要求认真落实整改。5、对特种作业人员进行上岗前职业技能、安全生产等方面培训，未经安全生产教育培训及培训不合格和无证人员，不得上岗作业。特种作业人员必需依据相关要求持上岗。向甲方提供特种作业人员花名册、操作证复印件和培训统计。机电设备使用1、乙方应向甲方提供机械设备相关技术文件和出厂说明书，还必需提供含有专业资质检测、检验单位出具安全技术检测证实，不然，不得投入使用。2、起重机械设备安装和拆卸必需由有资格单位和专业人员进行，并应有专员定时进行维修和保养，对达不到安全要求又不能修复机械设备，必需即停用，撤离施工现场。人员安全1、参与施工作业一切人员，必需遵守安全生产纪律，必需佩带工作证（卡）并戴好安全帽进入施工现场，在作业中严格遵守本安全技术操作规程相关要求，安全上岗，不违章作业，不擅离工作岗位，不乱串工作岗位，严禁酒后作业，并按要求穿衣着鞋，正确使用、保管个人安全防护用具。2、必需按要求使用安全带，安全带必需高挂低用，挂设点必需安全、可靠。六、违反安全管理要求处罚措施对严重违规操作及存在重大安全隐患未能造成损失和影响，处予罚款500元，造成损失或影响，除负担所造成全部经济损失及责任外，处予罚款1000元～5000元。进入施工现场乙方人员必需佩带安全帽未佩带安全帽进入现场罚款10元。不许可施工人员酒后作业酒后进入现场罚款100元。高空作业不系安全带罚款500元。非专业操作人员严禁使用多种机械设备，违反罚款100元～1000元。施工现场严禁打架斗殴、聚众赌博，违反罚款100元。罚款发生后，在下一次拨付工程款时，全额扣除。本协议书一式两份，甲乙双方各保留一份。本协议和双方签定施工协议时效相同。签定施工协议同时，签定本协议。施工协议到期后，本协议同时终止。

甲方单位（章）乙方单位（章）代表人：

项目责任人：

年月日第六部分投标函部分格式一、投标函山东颐隆招标：经研究，我方决定参与项目编号为政府采购项目标招标、投标活动并提交投标文件，为此，我方郑重申明以下诸点，并负法律责任。1、我方提交投标文件，正本一份，副本四份，电子文档一份、唱标一览表三份。2、假如我方投标文件被接收，我方将推行招标文件中要求每一项要求，并按我方投标文件及其承诺按期、保质、保量提供服务。3、我方了解贵机构有选择中标人权利。4、我方愿按《中国协议法》推行自己全部责任。5、我方同意按招标文件要求交纳投标确保金并遵守贵机构相关招标活动各项要求。6、我方投标文件自开标之日起使用期为90日历日。7、我方若未成为中标人，贵机构有权不做解释。投标人代表姓名、职务：投标人单位全称（公章）法定代表人或其授权代理人签字：地址：邮政编码：电话：传真：年月日二、法定代表人授权委托书（投标人名称）法定代表人授权我单位（职务或职称）（姓名）为我单位此次投标授权代理人，全权办理此次招标政府采购项目（项目编号：）一切事宜。代理人在该项目活动中所签署一切文件，我（单位）均予认可。代理人无转委托权。特此授权。（附授权代理人身份证实复印件）授权单位（公章）：法定代表人（签字）：年月日三、投标确保金鉴于（下称“投标人”）于年月日参与（下称“招标人”）项目标投标。投标人在此负担向招标人支付总金额元责任。投标确保金在投标使用期内保持有效。投标确保金证实（粘贴处）投标人：（盖章）法定代表人或其授权代理人（签字）：日期：年月日

四、唱标一览表项目编号：项目名称：投标人名称（盖章）：法定代表人或其授权代表签字：单位：元报价（人民币）大写：小写：质量标准工期质保期人工工日单价零星用工元/工日项目经理（建造师）等级及编号对招标文件及协议条款认同程度授权代表签字确定此唱标一览表内容尽可能充实,但不要加附页，一式三份，单独密封（和投标文件同时递交）。年月日备注：依据招标项目标实际情况，本表格内容、格式可合适调整。

第七部分投标文件资格审查部分（一）资格资质文件1）企业法人营业执照副本；2）资质证书；3）组织机构代码证；4）安全生产许可证；5）拟配置项目经理相关工程类专业注册建造师证书及安全生产考评合格证；6）法定代表人授权委托书原件及被委托人身份证原件,如法定代表人参与投标，提供法定代表人证书原件或法定代表人身份证原件。以上证书、证件须将复印件加盖公章附在资格后审文件中，不然其投标无效。（二）其它资格审查资料（格式附后）以下资料按要求附上，并加盖公章，（1）（2）（3）项为必备条件，若无则资格后审不合格，（4）（5）（6）内容若无应注明情况，不然视为资格后审不合格。（1）投标人基础情况表投标人名称注册地址邮政编码联络方法联络人电话传真网址组织结构法定代表人姓名技术职称电话技术责任人姓名技术职称电话成立时间职员总人数：企业资质等级其中项目经理营业执照号高级职称人员注册资金中级职称人员开户银行初级职称人员账号技工经营范围备注

（2）上十二个月度财务会计报表注：应附财务会计报表，包含资产负债表、现金流量表、利润表复印件。（3）提供报价单位对项目班子人员（拟派项目经理、授权委托人及施工员、预算员、材料员、质检员、安全员）近三个月养老保险缴纳证实。

（4）近三年（1月至今）完成类似项目情况表项目名称项目所在地发包人名称发包人地址发包人电话协议价格开工日期完工日期负担工作工程质量项目经理技术责任人总监理工程师及电话项目描述备注

（5）正在施工和新承接项目情况表项目名称项目所在地发包人名称发包人地址发包人电话签约协议价开工日期计划完工日期负担工作工程质量项目经理技术责任人总监理工程师及电话项目描述备注（6）近2年发生诉讼及仲裁情况（如没有，请注明：无）。

第八部分投标文件商务部分格式目录(1)总说明；(2)工程项目投标报价汇总表；(3)单项工程投标报价汇总表；(4)单位工程投标报价汇总表；(5)分部分项工程量清单和计价表；(6)工程量清单综合单价分析表；(7)方法项目清单计价汇总表；(8)方法项目清单和计价表（一）(9)方法项目清单和计价表（二）；(10)方法项目清单分析表；(11)其它项目清单和计价汇总表；(12)暂列金额明细表；(13)材料暂估价一览表/专业工程暂估价表；(14)计日工表；(15)总承包服务费清单和计价表；(16)规费、税金项目清单和计价表；(17)材料汇总表；(18)人机汇总表；(19)全部设备清单及关键材料清单计价表；(20)投标人认为需要提供其它表格及资料。格式附后报价表目录工程量清单计价表格1、计价表格使用要求1、封面应按要求内容填写、签字、盖章。2、总说明应按下列内容填写：工程概况：建设规模、工程特征、计划工期、协议工期、实际工期、施工现场及改变情况、施工组织设计特点、自然地理条件、环境保护要求等。编制依据等。3、投标人应按招标采购文件要求，附工程量清单综合单价分析表。4、工程量清单和计价表中列明全部需要填写单价和合价，投标人均应填写，未填写单价和合价，视为此