小区车位开发合同范本

小区车位开发合同范本第一篇范文：合同编号：[填写合同编号]合同名称：小区车位开发合同甲方：[填写甲方全称]地址：[填写甲方地址]代表人：[填写甲方代表人姓名]乙方：[填写乙方全称]地址：[填写乙方地址]代表人：[填写乙方代表人姓名]鉴于甲方为[小区名称]的开发商，拥有该小区的房产开发权和管理权；乙方为具备相关专业资质和经验的车位开发公司，愿意为甲方提供车位开发服务。双方为了共同利益，经友好协商，特订立本合同，以便共同遵守。第一条合同标的1.1本合同标的为[小区名称]车位的开发，包括但不限于车位的规划、设计、施工、验收、交付使用等。第二条合同价格2.1乙方根据车位的数量、面积、工程难度等因素，向甲方提出车位开发的报价，双方经协商一致后，形成本合同的价格。2.2合同总价款为[填写总价款]元整（大写：[填写总价款大写]元整），乙方应按照本合同约定的付款方式向甲方支付。第三条付款方式3.1甲方应按照本合同约定的付款方式，向乙方支付合同总价款。3.2付款方式如下：（1）[填写付款方式及时间]（2）[填写付款方式及时间]（3）[填写付款方式及时间]4.1乙方应按照本合同约定的工期完成车位的开发，否则应承担违约责任。4.2工期如下：（1）[填写工期起始时间]（2）[填写工期终止时间]第五条质量标准5.1乙方应按照国家和行业的相关标准及规定，保证车位的质量。5.2车位的质量标准如下：（1）[填写质量标准]（2）[填写质量标准]（3）[填写质量标准]第六条售后服务6.1乙方应提供[填写售后服务期限]年的售后服务，保证车位的正常使用。6.2售后服务内容包括：（1）[填写售后服务内容]（2）[填写售后服务内容]（3）[填写售后服务内容]第七条保密条款7.1双方在合同履行过程中，应对对方的商业秘密和机密信息予以保密，未经对方同意，不得向第三方披露。7.2保密期限为[填写保密期限]年。第八条违约责任8.1双方应严格履行本合同的约定，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。8.2违约金计算方式为：[填写违约金计算方式]第九条争议解决9.1双方在履行本合同过程中，如发生纠纷，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第十条其他约定10.1本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。10.2本合同自双方代表签字盖章之日起生效，有效期为[填写有效期]年。甲方（盖章）：[填写甲方盖章]乙方（盖章）：[填写乙方盖章]甲方代表人（签字）：[填写甲方代表人签字]乙方代表人（签字）：[填写乙方代表人签字]签订日期：[填写签订日期]附件：[填写附件名称，如相关设计图纸、施工方案等]第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导合同名称：小区车位开发与运营管理合同甲方：[填写甲方全称]地址：[填写甲方地址]代表人：[填写甲方代表人姓名]乙方：[填写乙方全称]地址：[填写乙方地址]代表人：[填写乙方代表人姓名]第三方：[填写第三方全称]地址：[填写第三方地址]代表人：[填写第三方代表人姓名]鉴于甲方为[小区名称]的开发商，拥有该小区的房产开发权和管理权；乙方具备车位开发及运营管理的专业资质和经验，愿意为甲方提供车位开发及运营管理服务；第三方为专业的物业管理公司，愿意协助甲方进行车位运营管理。为了确保甲方权益，经甲乙双方友好协商，特订立本合同，以便共同遵守。第一条第三方主体职责1.1第三方作为专业的物业管理公司，应协助甲方进行车位运营管理，包括但不限于车位的租赁、销售、维护、维修等。1.2第三方应按照甲方的要求，制定并执行车位运营管理的具体方案，确保车位的正常使用和运营。1.3第三方应定期向甲方报告车位的运营情况，并提供相关数据和资料，以便甲方了解车位的运营状况。第二条甲方权益保障2.1甲方作为车位的所有者和开发商，有权对车位进行开发、销售、租赁等。2.2甲方有权要求乙方按照合同约定进行车位的开发，并确保车位的质量符合国家和行业的相关标准。2.3甲方有权要求第三方进行车位的运营管理，并确保车位的正常使用和运营。2.4甲方有权根据实际情况调整车位的运营策略，并有权对乙方和第三方的工作进行监督和检查。第三条乙方义务及限制3.1乙方应按照甲方的要求，按时完成车位的开发，并确保车位的质量符合国家和行业的相关标准。3.2乙方应在合同约定的期限内，向甲方支付合同总价款。3.3乙方不得未经甲方同意，将车位的开发权、运营权等转让给第三方。3.4乙方应接受甲方的监督和检查，并按照甲方的要求，进行整改和改进。第四条第三方义务及限制4.1第三方应按照甲方的要求，进行车位的运营管理，并确保车位的正常使用和运营。4.2第三方应接受甲方的监督和检查，并按照甲方的要求，进行整改和改进。4.3第三方不得未经甲方同意，将车位的运营权等转让给第三方。4.4第三方应按照合同约定，向甲方支付运营管理费用。第五条违约责任5.1乙方如未能按照合同约定的期限完成车位的开发，应向甲方支付违约金，并赔偿因此给甲方造成的损失。5.2乙方如未能确保车位的质量符合国家和行业的相关标准，应承担相应的法律责任。5.3第三方如未能按照甲方的要求进行车位的运营管理，应向甲方支付违约金，并赔偿因此给甲方造成的损失。第六条争议解决6.1双方在履行本合同过程中，如发生纠纷，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第七条其他约定7.1本合同一式三份，甲、乙、第三方各执一份。7.2本合同自甲乙第三方代表签字盖章之日起生效，有效期为[填写有效期]年。甲方（盖章）：[填写甲方盖章]乙方（盖章）：[填写乙方盖章]第三方（盖章）：[填写第三方盖章]甲方代表人（签字）：[填写甲方代表人签字]乙方代表人（签字）：[填写乙方代表人签字]第三方代表人（签字）：[填写第三方代表人签字]签订日期：[填写签订日期]附件：[填写附件名称，如相关设计图纸、施工方案等]总结：第三方介入的意义和目的在于，通过引入专业的物业管理公司，甲方可以更好地进行车位的运营管理，确保车位的正常使用和运营。同时，通过增加乙方的违约及限制条款，甲方可以更好地保护自身的权益。本合同以甲方为主导，以甲方的责权利为优先，旨在确保甲方的权益得到充分保障，同时促进车位的开发和运营管理工作的顺利进行。第三篇范文：第三方主体+乙方权益主导合同名称：智能停车系统开发与运营管理合同甲方：[填写甲方全称]地址：[填写甲方地址]代表人：[填写甲方代表人姓名]乙方：[填写乙方全称]地址：[填写乙方地址]代表人：[填写乙方代表人姓名]第三方：[填写第三方全称]地址：[填写第三方地址]代表人：[填写第三方代表人姓名]鉴于甲方为[建筑物名称或地点]的产权所有人，需要提高停车效率和管理水平；乙方具备智能停车系统的开发和运营管理的专业资质和经验，愿意为甲方提供智能停车系统的开发和运营管理服务；第三方作为专业的技术支持和服务提供商，愿意协助乙方进行智能停车系统的开发和维护。为了确保乙方权益，经甲乙双方友好协商，特订立本合同，以便共同遵守。第一条第三方主体职责1.1第三方作为专业的技术支持和服务提供商，应协助乙方进行智能停车系统的开发和维护，确保系统的稳定性、安全性和可靠性。1.2第三方应按照乙方的要求，提供技术培训和客户支持服务，确保甲方员工和业主能够熟练使用智能停车系统。1.3第三方应定期向乙方报告智能停车系统的运行情况，并提供相关数据和资料，以便乙方了解系统的运行状况。第二条乙方权益保障2.1乙方作为智能停车系统的开发和运营管理方，有权对系统进行开发、升级、维护等。2.2乙方有权要求甲方提供必要的场地、设施和数据支持，以确保智能停车系统的正常运行。2.3乙方有权要求第三方提供技术支持和服务，并确保系统的稳定性、安全性和可靠性。2.4乙方有权根据实际情况调整智能停车系统的运营策略，并有权对甲方和第三方的工作进行监督和检查。第三条甲方义务及限制3.1甲方应按照乙方的要求，提供必要的场地、设施和数据支持，以确保智能停车系统的正常运行。3.2甲方应在合同约定的期限内，向乙方支付智能停车系统的开发费用和运营管理费用。3.3甲方不得未经乙方同意，将智能停车系统的开发权、运营权等转让给第三方。3.4甲方应接受乙方和第三方的监督和检查，并按照乙方和第三方的要求，进行整改和改进。第四条第三方义务及限制4.1第三方应按照乙方的要求，提供技术支持和服务，并确保智能停车系统的稳定性、安全性和可靠性。4.2第三方应接受乙方和甲方的监督和检查，并按照乙方和甲方的要求，进行整改和改进。4.3第三方不得未经乙方同意，将智能停车系统的技术支持和服务转让给第三方。4.4第三方应按照合同约定，向乙方支付技术支持和服务费用。第五条违约责任5.1甲方如未能按照合同约定的期限支付费用，应向乙方支付违约金，并赔偿因此给乙方造成的损失。5.2乙方如未能按照合同约定的期限完成智能停车系统的开发或导致系统出现重大故障，应承担相应的法律责任。5.3第三方如未能按照乙方的要求提供技术支持和服务，应向乙方支付违约金，并赔偿因此给乙方造成的损失。第六条争议解决6.1双方在履行本合同过程中，如发生纠纷，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第七条其他约定7.1本合同一式三份，甲、乙、第三方各执一份。7.2本合同自甲乙第三方代表签字盖章之日起生效，有效期为[填写有效期]年。甲方（盖章）：[填写甲方盖章]乙方（盖章）：[填写乙方盖章]第三方（盖章）：[填写第三方盖章]甲方代表人（签字）：[填写甲方代表人签字]乙方代表人（签字）