配电房土建施工合同范本(2024版)_第1页
配电房土建施工合同范本(2024版)_第2页
配电房土建施工合同范本(2024版)_第3页
配电房土建施工合同范本(2024版)_第4页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

配电房土建施工合同范本(2024版)合同编号:__________合同各方确认,根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,经协商一致,签订本合同,共同遵照执行。一、工程概述1.1工程名称:__________1.2工程地点:__________1.3工程规模:__________1.4工程性质:__________1.5工程内容:__________二、合同主体三、合同价格3.1本合同总价款为人民币(大写):__________元整(小写):__________元。3.2乙方报价包括但不限于:__________3.3合同价格为本合同签署之日的市场价格,甲方不得以任何理由要求降低价格。四、合同履行4.1乙方应当按照约定的工期完成工程。4.2乙方应当按照约定的质量标准完成工程。4.3乙方应当按照约定的标准支付工程款。五、合同的变更和解除5.1合同的变更和解除必须经双方协商一致,并签订书面协议。5.2因不可抗力导致合同无法履行,双方协商一致可以解除合同。六、违约责任6.1乙方未按照约定的工期完成工程的,应当按照逾期工程款的金额支付违约金。6.2乙方未按照约定的质量标准完成工程的,甲方有权要求乙方重新施工,并支付因此产生的费用。6.3甲方未按照约定支付工程款的,乙方有权暂停施工,并按照逾期支付工程款的金额支付违约金。七、争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议,应当通过友好协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院起诉。八、其他约定8.1本合同一式两份,甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字(或盖章)之日起生效,至工程验收合格且甲方支付完毕全部工程款之日终止。甲方(盖章):__________乙方(盖章):__________代表(签名):__________代表(签名):__________日期:__________日期:__________一、附件列表:

1.配电房土建施工设计图纸

2.配电房土建施工技术要求

3.配电房土建施工进度计划

4.配电房土建施工质量标准

5.配电房土建施工安全措施

6.配电房土建施工材料清单

7.配电房土建施工验收标准

8.配电房土建施工付款凭证

9.配电房土建施工合同变更协议

10.配电房土建施工违约金计算公式二、违约行为及认定:

1.乙方未按照约定的工期完成工程的,认定为违约行为。

2.乙方未按照约定的质量标准完成工程的,认定为违约行为。

3.甲方未按照约定支付工程款的,认定为违约行为。

4.甲方未按照约定提供施工场地的,认定为违约行为。

5.因不可抗力导致合同无法履行,不认定为违约行为。三、法律名词及解释:

1.发包方:指合同中约定有权发包的当事人,即配电房土建施工项目的委托方。

2.承包方:指合同中约定有权承包的当事人,即配电房土建施工项目的承揽方。

3.工期:指合同中约定的承包方完成配电房土建施工项目的时间。

4.质量标准:指合同中约定的配电房土建施工项目的质量要求。

5.违约金:指合同中约定的因违约行为而应支付的赔偿金。

6.不可抗力:指合同中约定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、社会事件等。四、执行中遇到的问题及解决办法:

1.问题:乙方未按照约定的工期完成工程。

解决办法:按照合同约定的违约金计算公式计算违约金,向乙方追偿。

2.问题:乙方未按照约定的质量标准完成工程。

解决办法:要求乙方按照合同约定的质量标准重新施工,并支付因此产生的费用。

3.问题:甲方未按照约定支付工程款。

解决办法:暂停施工,与甲方协商支付工程款,必要时可依法向人民法院提起诉讼。

4.问题:甲方未按照约定提供施工场地。

解决办法:要求甲方按照合同约定的时间、地点提供施工场地,必要时可依法向人民法院提起诉讼。五、所有应用场景:

1.城市配电房土建施工项目

2.农村配电房土建施工项目

3.工业配电房土建施工项目

4.商业配电房土建施工项目

5.公共设施配电房土建施工项目

6

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论