2024水电消防安装工程合同范本

2024水电消防安装工程合同范本合同编号：__________一、工程内容1.1工程名称：____________________1.2工程地点：____________________1.3工程规模：____________________1.4工程性质：____________________1.5工程量清单：详见附件一。二、工程承包范围及方式2.1承包商应按照工程量清单、设计图纸以及本合同的约定，完成工程的施工、设备安装、调试、验收等全部工作。2.2承包商应按照约定的标准和质量要求，完成工程的施工。2.3承包商应按照约定的工期，完成工程的施工。2.4承包商应按照约定的价格，完成工程的施工。三、合同价格及支付3.1合同总价：人民币（大写）：____________元整（小写）：_____________元。3.2支付方式：3.2.1业主自开工之日起，按照工程进度分阶段支付工程进度款。3.2.2工程验收合格后，业主支付合同总价款的95%。3.2.3质保期满后，业主支付剩余的5%作为质保金。3.3支付时间及比例：详见附件二。四、工期4.1开工日期：自双方签订合同之日起计算，工期为____个月。4.2竣工日期：按照工程量清单、设计图纸以及本合同的约定，承包商应保证工程在约定的工期内完工。4.3工期延误：4.3.1由于业主原因导致工期延误的，承包商有权要求业主支付延期费用。4.3.2由于承包商原因导致工期延误的，承包商应按照合同约定向业主支付违约金。五、工程质量5.1质量标准：工程质量应符合国家及行业的相关标准和规范，达到设计要求。5.2质量保证：承包商应对工程的施工质量承担责任，自工程验收合格之日起，质保期为____年。5.3质量检测：5.3.1工程验收：工程完成后，由业主组织验收，承包商应予以配合。5.3.2质保期检测：质保期内，如工程出现质量问题，由承包商负责修复，并承担相应的费用。六、安全生产6.1承包商应按照相关法律法规和安全生产的要求，加强施工现场的安全管理，确保施工现场的安全。6.2承包商应建立健全安全生产责任制度，明确各岗位的安全责任。6.3承包商应加强安全生产培训和宣传教育，提高施工现场从业人员的安全生产意识。七、违约责任7.1承包商未按照约定完成工程的，应向业主支付违约金，违约金为合同总价款的____%。7.2业主未按照约定支付工程款的，应向承包商支付违约金，违约金为应支付工程款的____%。7.3一方违反合同约定，导致合同无法履行，应承担相应的法律责任。八、争议解决8.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。8.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。九、其他约定9.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。9.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且质保期满之日止。甲方（盖章）：_______________乙方（盖章）：_______________甲方代表（签名）：_____________乙方代表（签名）：_____________签订日期：____年____月____日附件一：工程量清单附件二：付款计划一、附件列表：1.附件一：工程量清单2.附件二：付款计划二、违约行为及认定：1.承包商未按照约定完成工程的行为，认定为违约行为。2.业主未按照约定支付工程款的行为，认定为违约行为。3.一方违反合同约定，导致合同无法履行，认定为违约行为。三、法律名词及解释：1.甲方：指合同中作为工程项目的业主方。2.乙方：指合同中作为工程项目的承包商方。3.工程量清单：指详细列明工程所需材料、工程量及价格的清单。4.付款计划：指合同中约定的业主按照工程进度分阶段支付工程进度款的时间及比例。5.工期：指合同中约定的工程开始施工至工程验收合格的时间。6.违约金：指合同中约定的因违约行为所需支付的金钱赔偿。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工期延误：解决办法：明确工期延误的原因，根据合同约定向业主支付违约金或要求业主支付延期费用。2.工程质量问题：解决办法：及时进行质量检测，由承包商负责修复，并承担相应的费用。3.付款争议：解决办法：查看合同中的付款计划，按照约定进行支付。五、所有应用场景：1.适用于水电消防安装工程项目