土石方工程施工合同范文(2024版)

土石方工程施工合同范文(2024版)合同编号：__________第一条工程概况1.1工程名称：____________________1.2工程地点：____________________1.3工程规模：____________________1.4工程内容：包括但不限于土石方挖掘、运输、填筑、压实、排水、边坡支护等工程。第二条施工期限2.1合同工期自____年__月__日起至____年__月__日止，共计__天。2.2施工方应按合同约定的时间节点完成施工任务，如有延期，应按约定承担违约责任。第三条工程质量3.1施工方应严格按照国家相关法律法规、行业标准和设计文件要求进行施工，确保工程质量。3.2工程质量应达到如下标准：____________________3.3施工过程中，如出现质量问题，施工方应立即采取措施予以整改，确保工程质量。第四条合同价格4.1双方确认，工程总价款为人民币（大写）：____元整（小写）：￥_____元。4.2价款支付方式如下：（1）合同签订后__天内，业主支付施工方工程总价款的__%；（2）工程进度达到__%时，业主支付施工方工程总价款的__%；（3）工程竣工验收合格后，业主支付施工方剩余的__%。4.3施工方开具正规发票，业主按约定时间支付价款。第五条违约责任5.1施工方未按合同约定时间完成工程，应按照逾期天数向业主支付违约金，违约金计算方式为：逾期部分工程价款的__%。5.2施工过程中出现质量问题，施工方应承担整改费用及因此产生的损失。5.3业主未按约定时间支付价款，应按照逾期天数向施工方支付违约金，违约金计算方式为：逾期部分工程价款的__%。第六条争议解决6.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第七条其他约定7.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程竣工验收合格且双方债务完全履行完毕之日终止。甲方（盖章）：____________________乙方（盖章）：____________________签订日期：____年__月__日一、附件列表：

1.工程设计图纸及技术要求

2.施工方案及施工组织设计

3.工程量清单

4.材料及设备采购清单

5.施工进度计划

6.质量保证书

7.安全文明施工保证书

8.合同履行过程中的相关协议和补充合同二、违约行为及认定：

1.施工方未按合同约定时间完成工程，视为违约。

2.施工过程中出现质量问题，经整改后仍不符合要求，视为违约。

3.业主未按约定时间支付价款，视为违约。

4.双方在履行合同过程中发生争议，未能通过友好协商解决，视为违约。三、法律名词及解释：

1.甲方：指委托施工方进行土石方工程施工的业主。

2.乙方：指承担土石方工程施工的施工方。

3.工程价款：指双方约定的土石方工程施工的费用。

4.违约金：指违约方应向守约方支付的赔偿金。

5.工程验收：指工程完工后，由业主或其委托的第三方进行的质量、进度、安全等方面的检查。四、执行中遇到的问题及解决办法：

1.施工进度延误：

解决办法：双方协商调整施工计划，必要时签订补充协议。2.工程质量问题：

解决办法：施工方立即整改，必要时请专业机构进行检测，整改合格后继续施工。3.价款支付纠纷：

解决办法：双方依据合同约定，按时支付价款，如有争议，可通过协商或法律途径解决。4.合同履行过程中的争议：

解决办法：通过友好协商解决，协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。五、所有应用场景：

1.房地产开发商在进行土地开发时，需要进行土石方工程施工。

2.基础设施建设项目，如道路、桥梁、水