建设工程劳务分包合同范本0012024年

建设工程劳务分包合同范本[001]2024年通用合同编号：__________一、工程概况1.1工程名称：____________________1.2工程地点：____________________1.3工程规模：____________________1.4工程内容：____________________1.5工程工期：自合同签订之日起至工程验收合格之日止。二、劳务分包范围及要求2.1乙方负责提供本合同约定的劳务，包括但不限于：（1）____________________（2）____________________（3）____________________（4）____________________2.2乙方应按照甲方的要求，按时提供合格的劳务，保证工程的顺利进行。2.3乙方应遵守国家法律法规，严格执行施工现场的管理制度，确保施工安全。三、劳务报酬及支付方式3.1甲方应付给乙方的劳务报酬为人民币（大写）：__________元整（小写）：￥__________元。3.2甲方支付劳务报酬的方式为：（1）____________________（2）____________________（3）____________________3.3乙方提供劳务的过程中，如发生窝工、停工等情况，甲方应按照合同约定予以合理补偿。四、工期延误及违约责任4.1乙方未按照合同约定的工期完成劳务的，应按照甲方实际损失的__________%向甲方支付违约金。4.2甲方未按照合同约定的付款方式、时间支付劳务报酬的，应按照乙方实际损失的__________%向乙方支付违约金。4.3双方因违约行为给对方造成损失的，应承担相应的赔偿责任。五、合同的解除和终止（1）____________________（2）____________________（3）____________________5.2合同解除后，乙方应立即停止提供劳务，甲方应支付乙方已完成的劳务报酬。5.3合同终止后，双方应按照合同约定办理相关手续，确保工程的顺利进行。六、争议解决6.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。七、其他约定7.1本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至合同约定的工程验收合格之日止。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：__________年__________月__________日一、附件列表：1.建设工程图纸2.工程预算书3.劳务分包方案4.乙方人员名单及资质证书5.安全防护措施方案6.施工组织设计7.付款凭证8.验收报告二、违约行为及认定：1.工期延误：乙方未按照合同约定的工期完成劳务的行为。2.质量不符合约定：乙方提供的劳务质量不符合合同约定的行为。3.付款违约：甲方未按照合同约定的付款方式、时间支付劳务报酬的行为。4.擅自解除合同：双方未经协商一致，单方面解除合同的行为。5.侵权行为：乙方在提供劳务过程中，侵犯甲方合法权益的行为。三、法律名词及解释：1.建设工程：指建筑施工、安装、装修、拆除等工程活动。2.劳务分包：指建筑施工企业将其所承揽的工程中的部分劳动作业，按照合同约定分包给其他单位或个人完成的行为。3.违约金：指当事人不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定时，按照合同约定向对方支付的金钱。4.赔偿责任：指因违约行为给对方造成损失时，违约方应当承担的赔偿责任。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工期延误：协商调整工期，必要时甲方可以要求乙方支付违约金。2.质量不符合约定：要求乙方按照约定进行整改或重新施工，必要时可以要求乙方支付违约金。3.付款违约：协商解决付款问题，必要时可以依法追讨欠款。4.擅自解除合同：双方协商解决，必要时可以依法要求乙方承担违约责任。5.侵权行为：立即停止侵权行为，依法要求乙方承担侵权责任。五、所有应用场景：1.建筑施工企业将工程中的部分劳动作业分包给其他施工单位或个人。2.个人或单位承揽工程，将其中的部分工作分包给其他个人或单位。3.