2024版重庆建设工程施工规定合同

2024版重庆建设工程施工规定合同合同编号：__________甲方（发包方）：乙方（承包方）：一、工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程内容：__________1.4工程规模：__________1.5工程总价：__________二、合同主体2.1甲方（发包方）名称：__________2.2甲方（发包方）地址：__________2.3甲方（发包方）联系人：__________2.4乙方（承包方）名称：__________2.5乙方（承包方）地址：__________2.6乙方（承包方）联系人：__________三、工程进度与工期3.1工程计划开工日期：__________3.2工程计划竣工日期：__________3.3乙方应按照约定的工期完成工程，如因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的违约责任。四、工程质量4.1乙方应按照约定的工程内容和质量标准进行施工，保证工程质量符合国家相关法律法规和行业标准。4.2工程质量的评定标准：__________4.3乙方应承担工程质量的修复和返工责任，如因乙方原因导致工程质量不符合约定，乙方应承担相应的修复和返工费用。五、工程造价与支付5.1工程总造价为：__________元（大写：__________元整）。5.2甲方应按照约定的付款进度支付工程款，具体支付方式如下：（1）双方签订合同后__个工作日内，甲方支付乙方工程总价__%的预付款；（2）工程进度达到__%时，甲方支付乙方工程总价__%的进度款；（3）工程竣工并验收合格后，甲方支付乙方工程总价__%的尾款。5.3甲方支付工程款后，乙方应提供相应的发票。六、工程变更6.1双方同意，工程变更应书面签订变更协议，并作为本合同的附件。6.2工程变更导致的费用增减，按照约定的方式进行调整。七、违约责任7.1乙方未按照约定的工期完成工程的，应当按照约定向甲方支付违约金。7.2乙方未按照约定的工程质量标准施工的，应当按照约定承担修复和返工责任。7.3甲方未按照约定的付款进度支付工程款的，应当按照约定向乙方支付滞纳金。八、争议解决8.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。九、其他约定9.1双方应遵守国家相关法律法规，不得擅自变更合同内容。9.2双方应共同维护工程现场的安全，确保工程顺利进行。9.3双方应及时履行合同约定的义务，确保工程质量和进度。十、合同的签订、生效与解除10.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。10.2本合同的有效期至工程竣工并验收合格之日。10.3双方同意，提前解除本合同的，应书面协商一致。甲方（发包方）：__________乙方（承包方）：__________签订日期：__________一、附件列表：

1.工程设计图纸和技术规范

2.工程量清单

3.材料和设备的技术参数和采购合同

4.施工组织设计

5.安全生产管理制度

6.工程验收标准和方法

7.变更协议二、违约行为及认定：

1.未按约定工期完成工程：指乙方未按照合同约定的时间节点完成工程，视为违约。

2.工程质量不符合约定：指乙方施工的工程质量未达到合同约定的质量标准，视为违约。

3.未按约定支付工程款：指甲方未按照合同约定的付款进度支付工程款，视为违约。

4.擅自变更合同内容：指双方未经协商一致，单方面变更合同内容，视为违约。三、法律名词及解释：

1.发包方：指合同中委托乙方进行建设工程施工的甲方。

2.承包方：指合同中承担建设工程施工义务的乙方。

3.工程量清单：指明细列出工程所需各项工作的名称、数量、工程量和单价等的清单。

4.施工组织设计：指为实现工程施工目标，对施工过程进行全面规划和组织的文件。

5.工程验收：指工程完成后，按照约定的验收标准和方法对工程进行检查，以确认工程质量是否符合合同要求。四、执行中遇到的问题及解决办法：

1.工程进度延误：协商确定合理的赶工措施，必要时签订赶工费用协议。

2.工程质量问题：及时停工修复，必要时请专业机构进行评估，的责任方承担修复费用。

3.工程变更：签订变更协议，明确变更内容和费用。

4.付款争议：查阅合同条款，协商确定付款金额和时间。

5.安全事故：立即报告并采取应急措施，按安全生产管理制度处理。五、所有应用场景：

1.适用于各类建设工程施工合同，如房屋建筑、市政工程、道路桥梁等。

2.适用于施工方为具备相应资质的