建筑工程施工合同范文模板2024年

建筑工程施工合同范文模板2024年通用合同编号：__________第一条工程概况1.1项目名称：__________1.2项目地点：__________1.3项目规模：__________1.4项目内容：__________1.5工程总投资：__________第二条合同价格2.1本工程合同总价为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。2.2合同价格包括但不限于：工程设计费、材料费、施工费、设备费、人工费、管理费、税金等。2.3合同价格采取固定价格方式，未经双方协商一致，任何一方不得擅自调整。第三条合同履行3.1施工方应按照双方确认的施工图纸、施工方案、技术要求等施工，确保工程质量。3.2施工方应按照双方约定的工期完成施工，如因施工方原因导致工期延误，应按照合同约定承担违约责任。3.3施工方应严格按照国家及地方有关法律法规、规范标准进行施工，确保施工安全。3.4业主应按照合同约定支付合同价款，如逾期支付，应按照合同约定承担违约责任。3.5业主应协助施工方办理工程相关手续，包括但不限于施工许可、验收等。第四条质量保证4.1施工方对施工的工程质量承担永久责任，保修期限按照国家有关规定执行。4.2施工过程中，如发生质量问题，施工方应立即采取措施予以整改，确保工程质量。4.3工程验收合格后，施工方应按照约定提供相关资料，办理移交手续。第五条违约责任5.1双方应严格按照本合同约定履行各自权利义务，如一方违约，应承担违约责任。5.2施工方如未按照约定完成施工，应按照逾期天数向业主支付违约金，违约金计算方式为：合同总价款的__________%。5.3业主如未按照约定支付合同价款，应按照逾期天数向施工方支付违约金，违约金计算方式为：合同总价款的__________%。第六条争议解决6.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第七条其他约定7.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，双方各执一份。7.2本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：__________签订日期：__________一、附件列表：1.施工图纸2.施工方案3.技术要求4.工程设计费支付凭证5.材料费支付凭证6.施工费支付凭证7.设备费支付凭证8.人工费支付凭证9.管理费支付凭证10.税金支付凭证11.工程验收报告12.保修条款13.工程移交清单二、违约行为及认定：1.施工方未按照约定完成施工，认定违约行为。2.业主未按照约定支付合同价款，认定违约行为。3.施工过程中发生质量问题，施工方未及时整改，认定违约行为。4.双方未按照约定履行各自权利义务，认定违约行为。三、法律名词及解释：1.甲方：指合同中的业主方。2.乙方：指合同中的施工方。3.合同总价：指双方约定的工程完成后的总费用。4.工期：指双方约定的工程完成的时间。5.违约金：指一方违约时应支付给另一方的赔偿金。6.工程验收合格：指工程按照约定标准完成，并通过验收。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.遇到工期延误问题，双方应积极沟通，根据实际情况调整施工计划，确保工程按时完成。2.遇到质量问题，施工方应立即整改，并承担相应责任。3.遇到支付问题，双方应核对支付凭证，确保合同价款按时支付。4.遇到履行义务问题，双方应根据合同约定，积极履行各自权利义务。五、所有应用场景：1.适用于各类建筑工程施工合同的签订。2.适用于施工方和业主之间的工程款项支付。