开发商写装修合同范本

开发商写装修合同范本第一篇范文：合同编号：[填写合同编号]合同签订日期：[填写合同签订日期]甲方（以下简称“开发商”）：[填写开发商全称]地址：[填写开发商地址]联系方式：[填写开发商联系方式]乙方（以下简称“乙方”）：[填写乙方全称]地址：[填写乙方地址]联系方式：[填写乙方联系方式]鉴于甲方为开发商，拥有房屋（以下简称“房屋”）的出售权，并拟对房屋进行装修；乙方为具有相应资质的装修公司，愿意为甲方提供装修服务。双方为明确双方的权利和义务，经友好协商，特订立本合同，以共同遵守。一、房屋基本信息1.1房屋坐落：[填写房屋坐落]1.2房屋结构：[填写房屋结构]1.3房屋面积：[填写房屋面积]1.4房屋所有权证号：[填写房屋所有权证号]二、装修范围及标准2.1装修范围：包括但不限于客厅、卧室、厨房、卫生间、阳台等部位的装修及改造。2.2装修标准：按照附件一《装修标准》执行。三、装修费用3.1装修总价款为：[填写装修总价款]元（大写：[填写装修总价款大写]元整）。3.2乙方应按照附件二《装修付款明细》的约定向甲方支付装修费用。四、装修工期4.1装修工期自双方签订本合同之日起计算，预计工期为：[填写预计工期]天。4.2乙方如因特殊情况需延长工期，应提前七个工作日通知甲方，并征得甲方同意。五、质量保证5.1乙方应保证装修工程的质量，按照国家标准、行业标准和甲方要求进行施工。5.2装修工程验收合格后，乙方应提供一年的质保期服务。六、验收及支付6.1装修工程完成后，甲方应组织验收。验收不合格的，乙方应在接到通知后七个工作日内整改完毕，并重新验收。6.2装修工程验收合格后，甲方应按照本合同约定支付乙方装修费用。七、违约责任7.1乙方未按照约定时间完成装修工程的，应当按照逾期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：逾期部分装修费用的千分之五。7.2其他违约行为按照本合同约定或者国家法律法规的规定承担违约责任。八、争议解决8.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。九、其他约定9.1本合同附件一《装修标准》和附件二《装修付款明细》是本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。9.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份。甲方（签名）：_________乙方（签名）：_________甲方盖章：_________乙方盖章：_________签订日期：[填写合同签订日期]附件一：《装修标准》附件二：《装修付款明细》第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导合同编号：[填写合同编号]合同签订日期：[填写合同签订日期]甲方（以下简称“甲方”）：[填写甲方全称]地址：[填写甲方地址]联系方式：[填写甲方联系方式]乙方（以下简称“乙方”）：[填写乙方全称]地址：[填写乙方地址]联系方式：[填写乙方联系方式]丙方（以下简称“丙方”）：[填写丙方全称]地址：[填写丙方地址]联系方式：[填写丙方联系方式]鉴于甲方为房屋的所有人，拟对房屋进行装修；乙方为具有相应资质的装修公司，愿意为甲方提供装修服务；丙方为专业监理公司，愿意提供监理服务，确保装修工程的质量、安全、进度等符合甲方的要求。为明确各方的权利和义务，经友好协商，特订立本合同，以共同遵守。一、房屋基本信息1.1房屋坐落：[填写房屋坐落]1.2房屋结构：[填写房屋结构]1.3房屋面积：[填写房屋面积]1.4房屋所有权证号：[填写房屋所有权证号]二、装修范围及标准2.1装修范围：包括但不限于客厅、卧室、厨房、卫生间、阳台等部位的装修及改造。2.2装修标准：按照附件一《装修标准》执行。三、各方的权利和义务3.1甲方权利和义务：（1）提供房屋及场地，确保丙方监理人员正常开展工作；（2）按照约定时间支付乙方装修费用；（3）对乙方和丙方的服务进行监督，提出合理建议和意见。3.2乙方权利和义务：（1）按照约定时间和质量要求完成装修工程；（2）遵守丙方的监理要求，接受丙方的监督和管理；（3）提供装修工程的相关资料和信息。3.3丙方权利和义务：（1）按照约定时间提供监理服务，确保装修工程的质量、安全、进度等符合甲方的要求；（2）对乙方进行监督和管理，对装修工程进行全面检查和验收；（3）向甲方提供监理报告，对装修工程的问题提出整改意见。四、装修费用4.1装修总价款为：[填写装修总价款]元（大写：[填写装修总价款大写]元整）。4.2乙方应按照附件二《装修付款明细》的约定向甲方支付装修费用。五、装修工期5.1装修工期自双方签订本合同之日起计算，预计工期为：[填写预计工期]天。5.2乙方如因特殊情况需延长工期，应提前七个工作日通知甲方，并征得甲方同意。六、质量保证6.1乙方应保证装修工程的质量，按照国家标准、行业标准和甲方要求进行施工。6.2装修工程验收合格后，乙方应提供一年的质保期服务。七、验收及支付7.1装修工程完成后，甲方应组织验收。验收不合格的，乙方应在接到通知后七个工作日内整改完毕，并重新验收。7.2装修工程验收合格后，甲方应按照本合同约定支付乙方装修费用。八、违约责任8.1乙方未按照约定时间完成装修工程的，应当按照逾期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：逾期部分装修费用的千分之五。8.2丙方未按照约定时间提供监理服务或未达到甲方要求的，应当按照逾期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：逾期部分监理费用的千分之五。8.3其他违约行为按照本合同约定或者国家法律法规的规定承担违约责任。九、争议解决9.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。十、第三方介入的意义和目的10.1丙方的介入旨在确保装修工程的质量、安全、进度等方面符合甲方的要求，维护甲方的合法权益。10.2丙方作为第三方主体，能够客观、公正地对待甲乙双方，有效协调甲乙双方的关系，促进合同的顺利履行。十一、甲方为主导的目的和意义11.1甲方作为房屋的所有人，有权对房屋进行装修，并有权选择合适的乙方进行装修服务。11.2甲方通过本合同约定乙方的装修范围、标准、工期等要求，确保装修工程符合甲方的期望。第三篇范文：第三方主体+甲方权益主导合同编号：[填写合同编号]合同签订日期：[填写合同签订日期]甲方（以下简称“甲方”）：[填写甲方全称]地址：[填写甲方地址]联系方式：[填写甲方联系方式]乙方（以下简称“乙方”）：[填写乙方全称]地址：[填写乙方地址]联系方式：[填写乙方联系方式]丙方（以下简称“丙方”）：[填写丙方全称]地址：[填写丙方地址]联系方式：[填写丙方联系方式]鉴于甲方为房屋的所有人，拟对房屋进行装修；乙方为具有相应资质的装修公司，愿意为甲方提供装修服务；丙方为专业监理公司，愿意提供监理服务，确保装修工程的质量、安全、进度等符合甲方的要求。为明确各方的权利和义务，经友好协商，特订立本合同，以共同遵守。一、房屋基本信息1.1房屋坐落：[填写房屋坐落]1.2房屋结构：[填写房屋结构]1.3房屋面积：[填写房屋面积]1.4房屋所有权证号：[填写房屋所有权证号]二、装修范围及标准2.1装修范围：包括但不限于客厅、卧室、厨房、卫生间、阳台等部位的装修及改造。2.2装修标准：按照附件一《装修标准》执行。三、各方的权利和义务3.1甲方权利和义务：（1）提供房屋及场地，确保丙方监理人员正常开展工作；（2）按照约定时间支付乙方装修费用；（3）对乙方和丙方的服务进行监督，提出合理建议和意见。3.2乙方权利和义务：（1）按照约定时间和质量要求完成装修工程；（2）遵守丙方的监理要求，接受丙方的监督和管理；（3）提供装修工程的相关资料和信息。3.3丙方权利和义务：（1）按照约定时间提供监理服务，确保装修工程的质量、安全、进度等符合甲方的要求；（2）对乙方进行监督和管理，对装修工程进行全面检查和验收；（3）向甲方提供监理报告，对装修工程的问题提出整改意见。四、装修费用4.1装修总价款为：[填写装修总价款]元（大写：[填写装修总价款大写]元整）。4.2乙方应按照附件二《装修付款明细》的约定向甲方支付装修费用。五、装修工期5.1装修工期自双方签订本合同之日起计算，预计工期为：[填写预计工期]天。5.2乙方如因特殊情况需延长工期，应提前七个工作日通知甲方，并征得甲方同意。六、质量保证6.1乙方应保证装修工程的质量，按照国家标准、行业标准和甲方要求进行施工。6.2装修工程验收合格后，乙方应提供一年的质保期服务。七、验收及支付7.1装修工程完成后，甲方应组织验收。验收不合格的，乙方应在接到通知后七个工作日内整改完毕，并重新验收。7.2装修工程验收合格后，甲方应按照本合同约定支付乙方装修费用。八、违约责任8.1乙方未按照约定时间完成装修工程的，应当按照逾期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：逾期部分装修费用的千分之五。8.2丙方未按照约定时间提供监理服务或未达到甲方要求的，应当按照逾期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：逾期部分监理费用的千分之五。8.3其他违约行为按照本合同约定或者国家法律法规的规定承担违约责任。九、争议解决9.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。十、第三方介入的意义和目的10.1丙方的介入旨