水利施工合同

水利施工合同合同编号：__________合同双方：甲方：1.名称：__________2.地址：__________3.法定代表人：__________4.联系电话：__________乙方：1.名称：__________2.地址：__________3.法定代表人：__________4.联系电话：__________鉴于甲方为水利工程施工项目的业主，乙方为具备相应资质的水利工程施工单位，双方依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国水利工程法》等法律法规的规定，本着平等、自愿、公平、诚信的原则，经友好协商，就甲方将水利工程施工项目委托给乙方施工的事宜，达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：__________2.工程地点：__________3.工程规模：__________4.工程投资估算：__________5.工程质量标准：__________6.工程工期：__________二、乙方的义务和责任1.乙方应按照合同约定，完成水利工程施工项目的施工任务。2.乙方应保证工程质量符合国家相关法律法规和行业标准。3.乙方应按照合同约定的工期完成工程，如有延期，应承担相应的违约责任。4.乙方应承担工程期间的安全责任，确保工程施工过程中的安全。5.乙方应按照合同约定，提交工程进度报告、质量报告等相关资料。三、甲方的义务和责任1.甲方应按照合同约定，向乙方支付工程价款。2.甲方应提供施工所需的场地、水源、电源等基础设施。3.甲方应协助乙方办理施工所需的相关手续。4.甲方应对乙方施工过程中的问题提供必要的指导和建议。5.甲方应负责工程验收工作。四、工程价款及支付方式1.工程总价款为：__________元（大写：____________________________元整）。2.甲方分期向乙方支付工程价款，具体支付方式如下：（1）合同签订后，甲方支付乙方工程总价款的30%作为预付款。（2）工程进度达到50%时，甲方支付乙方工程总价款的30%。（3）工程进度达到100%时，甲方支付乙方工程总价款的20%。（4）剩余的10%作为质量保证金，待工程验收合格后支付。五、合同的履行和验收1.乙方应按照合同约定的工程规模、质量标准、工期完成施工任务。2.甲方应按照合同约定的时间节点对工程进度、质量进行验收。3.工程验收不合格的，乙方应按照甲方的要求进行整改，直至达到验收标准。4.工程验收合格的，甲方应在验收合格后____天内向乙方支付质量保证金。六、违约责任1.乙方未按照合同约定完成施工任务的，应承担违约责任，向甲方支付违约金，违约金为工程总价款的____%。2.甲方未按照合同约定支付工程价款的，应承担违约责任，向乙方支付违约金，违约金为未支付工程价款的____%。3.双方因不可抗力原因导致合同无法履行或部分履行，应根据实际情况协商解决。七、争议解决1.双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。2.如协商不成，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。八、其他约定1.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。2.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程验收合格之日止。3.本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：__________签订日期：__________一、附件列表：1.工程设计图纸2.施工方案和施工组织设计3.工程量清单4.材料和设备供应清单5.施工进度计划6.质量保证措施7.安全施工措施8.环境保护措施9.合同履行过程中的相关证书和批准文件10.其他与履行合同相关的文件和资料二、违约行为及认定：1.乙方未按照合同约定完成施工任务的，属于违约行为。2.甲方未按照合同约定支付工程价款的，属于违约行为。3.乙方工程质量不符合约定标准的，属于违约行为。4.乙方未按照合同约定的工期完成工程的，属于违约行为。5.甲方未按照合同约定提供施工所需的基础设施的，属于违约行为。6.双方未履行合同约定的其他义务的，属于违约行为。三、法律名词及解释：1.甲方：指合同中的委托方，负责委托水利工程施工。2.乙方：指合同中的受托方，负责完成水利工程施工。3.工程价款：指乙方完成工程所需的报酬。4.工期：指合同约定的乙方完成工程的时间。5.质量保证金：指为确保工程质量，甲方预留的一部分价款。6.违约金：指违约方应支付给守约方的赔偿金。7.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：解决办法：双方协商确定延误原因，并根据实际情况调整工期和工程价款。2.工程质量问题：解决办法：立即停工，由乙方负责整改，直至达到验收标准。3.支付纠纷：解决办法：双方依据合同约定，按时支付工程价款和相关费用。4.合同履行过程中产生的争议：解决办法：通过友好协商解决，协商不成时，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。五、所有应用场景：1.甲方为水利工程施工项目的业主，乙方为具备相