2024版建设工程设计合同-2

2024版建设工程设计合同_2合同双方基本信息：甲方（委托方）：【甲方全称】地址：【甲方地址】联系人：【甲方联系人】联系电话：【甲方联系电话】乙方（设计方）：【乙方全称】地址：【乙方地址】联系人：【乙方联系人】联系电话：【乙方联系电话】鉴于甲方需要乙方提供建设工程设计服务，双方本着平等自愿、公平公正的原则，经友好协商，达成如下合同条款：一、合同标的乙方应根据甲方提供的工程资料和要求，完成【工程名称】的建设工程设计，包括但不限于方案设计、初步设计、施工图设计等阶段。二、合同价款1.本合同设计费总额为人民币【金额】元（大写：【人民币大写金额】元整）。2.设计费支付方式及期限：（1）合同签订后【天数】日内，甲方支付乙方设计费总额的【百分比】%作为预付款；（2）乙方完成初步设计并经甲方确认后【天数】日内，甲方支付乙方设计费总额的【百分比】%；（3）乙方完成施工图设计并经甲方确认后【天数】日内，甲方支付乙方剩余设计费。三、履行期限1.乙方应在合同签订后【天数】日内完成方案设计；2.乙方应在方案设计经甲方确认后【天数】日内完成初步设计；3.乙方应在初步设计经甲方确认后【天数】日内完成施工图设计。四、履行地点乙方应在【地点】提供设计服务。五、履行方式1.乙方应按照甲方提供的工程资料和要求进行设计；2.乙方应按时提交设计文件，并确保设计文件的质量和深度符合国家规定和甲方要求；3.乙方应配合甲方进行设计交底和施工过程中的设计变更。六、违约责任1.任何一方违反合同条款，导致合同无法履行或造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿损失；2.甲方未按时支付设计费的，每逾期一日，应支付逾期金额【百分比】%的滞纳金；3.乙方未按时提交设计文件或设计文件不符合要求的，每逾期一日，应支付逾期金额【百分比】%的违约金。七、争议解决本合同履行过程中发生的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。八、其他条款1.本合同自双方签字盖章之日起生效；2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份；3.本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议。甲方（盖章）：_________________乙方（盖章）：_________________日期：_________________日期：_________________2024版建设工程设计合同草案合同双方基本信息：甲方（委托方）：【甲方全称】地址：【甲方地址】联系人：【甲方联系人】联系电话：【甲方联系电话】乙方（设计方）：【乙方全称】地址：【乙方地址】联系人：【乙方联系人】联系电话：【乙方联系电话】鉴于甲方需要乙方提供建设工程设计服务，双方本着平等自愿、公平公正的原则，经友好协商，达成如下合同条款：一、合同标的乙方应根据甲方提供的工程资料和要求，完成【工程名称】的建设工程设计，包括但不限于方案设计、初步设计、施工图设计等阶段。二、合同价款1.本合同设计费总额为人民币【金额】元（大写：【人民币大写金额】元整）。2.设计费支付方式及期限：（1）合同签订后【天数】日内，甲方支付乙方设计费总额的【百分比】%作为预付款；（2）乙方完成初步设计并经甲方确认后【天数】日内，甲方支付乙方设计费总额的【百分比】%；（3）乙方完成施工图设计并经甲方确认后【天数】日内，甲方支付乙方剩余设计费。三、履行期限1.乙方应在合同签订后【天数】日内完成方案设计；2.乙方应在方案设计经甲方确认后【天数】日内完成初步设计；3.乙方应在初步设计经甲方确认后【天数】日内完成施工图设计。四、履行地点乙方应在【地点】提供设计服务。五、履行方式1.乙方应按照甲方提供的工程资料和要求进行设计；2.乙方应按时提交设计文件，并确保设计文件的质量和深度符合国家规定和甲方要求；3.乙方应配合甲方进行设计交底和施工过程中的设计变更。六、违约责任1.任何一方违反合同条款，导致合同无法履行或造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿损失；2.甲方未按时支付设计费的，每逾期一日，应支付逾期金额【百分比】%的滞纳金；3.乙方未按时提交设计文件或设计文件不符合要求的，每逾期一日，应支付逾期金额【百分比】%的违约金。七、争议解决本合同履行过程中发生的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。八、其他条款1.本合同自双方签字盖章之日起生效；2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份；3.本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议。甲方（盖章）：_________________乙方（盖章）：_________________日期：_________________日期：_________________附件：工程资料和要求甲方提供的工程资料和要求如下：1.工程概况：（1）工程名称：【工程名称】（2）工程地点：【工程地点】（3）工程规模：【工程规模】（4）工程类型：【工程类型】（5）工程投资估算：【工程投资估算】2.设计要求：（1）设计依据：【设计依据】（2）设计标准：【设计标准】（3）设计深度：【设计深度】（4）设计范围：【设计范围】（5）设计周期：【设计周期】3.设计成果要求：（1）方案设计：包括【方案设计内容】（2）初步设计：包括【初步设计内容】（3）施工图设计：包括【施工图设计内容】4.设计服务要求：（1）乙方应在设计过程中与甲方保持密切沟通，及时解决设计中的问题；（2）乙方应参加与设计相关的会议和活动，包括设计评审、设计交底等；（3）乙方应配合甲方进行设计变更，并根据甲方要求进行修改和完善；（4）乙方应提供必要的技术支持和服务，确保设计的顺利实施。5.设计费用支付：（1）设计费用包括【设计费用内容】；（2）设计费用支付方式及期限：见合同条款。6.设计文件提交：（1）乙方应按照设计进度和要求提交设计文件；（2）设计文件应包括【设计文件内容】；（3）设计文件提交方式：【设计文件提交方式】。7.设计质量和责任：（1）乙方应保证设计文件的质量和深度符合国家规定和甲方要求；（2）乙方应对设计文件中的错误和遗漏负责，并承担相应的责任；（3）乙方应按照合同约定完成设计工作，并承担因设计原因导致工程延期或投资增加的责任。8.设计变更：（1）甲方有权根据工程需要提出设计1.合同双方基本信息：确保双方的名称、地址、联系人和联系电话等基本信息准确无误。建议增加双方的法律代表或授权代表信息，以便在合同执行过程中有明确的授权和责任主体。2.合同标的：明确工程名称、地点、规模、类型和投资估算等详细信息，以避免后续执行过程中的歧义。建议增加工程的具体描述，包括主要建设内容、功能要求等。3.合同价款：确保金额、支付方式和期限的明确性，避免使用模糊的描述。建议增加设计费调整机制，以应对设计范围变更或额外设计工作的情况。4.履行期限：确保设计阶段的时间节点与工程整体进度相匹配。建议增加关键节点的时间限制，如方案设计、初步设计、施工图设计的完成时间。5.履行地点：确保履行地点的明确性，以便于双方执行和争议解决。6.履行方式：明确乙方的设计服务内容和标准，以及甲方提供的必要支持和条件。建议增加乙方在设计过程中应遵守的规范和标准。7.违约责任：确保违约金的数额、支付方式和期限的合理性。建议增加违约责任的详细描述，包括但不限于未按时支付设计费、设计文件不符合要求等情况。8.争议解决：确保争议解决方式的合理性和可执行性。建议增加仲裁条款作为争议解决的一种方式。9.其他条款：