车载显示屏及面板制造基地项目招标文件

1 第二章投标人须知 3本招标项目江苏天宝汽车电子有限公司新型车载显示屏及智能控制面板先进制造基地建设项目已由徐州经济技术开发区管委会以徐开经发备（202），验收合格及整体移交、工程保修期内的缺陷修复和保修工作。具体工程内容详见设计任务书。（2）总承包项目经理不得同时在两个或者两4（3）总承包项目经理无行贿犯罪行为记录；或有行贿犯罪行为记录，但自记录之日起已超的人员）应具备的其他要求:（1）如投标人拟派总承包项目经理为注册建造师，须取得《建筑施工企业安全生产考核合格证书》（B证）；且总承包项目经理是非变更后无在建工或因故不能按期开工、且已办理了总承包项目经理解锁手续，或总承包项目经理有在建工程，（2）投标人在递交投标文件截止时间前须同时取得《安全生产许可证》、《徐州市建筑业具的有效期内的企业信用报告（a.经徐州市服务机构名称及联系方式请查阅“诚信徐州”[网址https://www“征信服务公司”专栏；b.第三方信用服（http://6/jscsomis/iframe/xyb机构的监督管理部门为徐州经济技术开发区社会信用体系建设领导小组办公室，咨询电话。；（3）联合体投标：按联合体协议承揽施工内容的单位在递交投标文件截止时间前须同时取文件截止时间前取得经徐州市社会信用体系建设领导小组办公室备案的第三方信用服务机构出与诚信信息一体化工作平台”中备案的业绩为准，投标文件“投标人及建造师业绩公示一览表”），5），3.7失信被执行人惩戒执行苏信用办〔2018〕23号（如为联合体投标，包括牵头人和联合4.2招标文件获取方式：投标人使用CA数字证书登录“电子招标投标交易平台”获取；本招标公告及招标文件中“电子招标投标交易平台”选用：徐州电子化招投标系统 本次招标公告在江苏省建设工程招标网（/jszb/）、徐州市公共资源建本工程采用远程不见面开标方式。在开标过程如遇到问题，请及时联系技术支持客服电话，67第二章投标人须知楼8分包要求：符合建市【2016】93号文件的相关规定及其料设计任务书、澄清答疑（如有）等本项目投标文件分为①网上递交的投标文件（JSTF格）；其中：①网上递交的投标文件（JSTF格9文件须单独密封提交；③以U盘形式提供的不加密电子投标文件（nJSTF格式）和）；）；提供发包人出具的加盖单位公章的直接发包）：☑投标保证金;☑投标人应取得经徐州市社会信用体系建设领导小组办公室备案的第三方信用服务机构出具的有效期内的企业信用报告（a.经徐州市社会信用体系建设领导小组办公室徐州”[网址https://www.信服务公司”专栏；b.第三方信用服务机构出具信重复使用；c.第三方信用报告须在江苏省信用服务机构管备案）备案公示；d.第三方信用服务机构的室，咨询电话。（）；递交方式：投标保证金的缴纳方式采用银行电汇（必须从投标申请人法人基本存款账户汇出）或银行保函(必须招投标系统内备案的开户银行及其开户账号是本单位基邮箱xzjkqjbhba@126.com，并在邮件中注明备案联系人经济技术开发区公共资源交易中心开评标的其他项目无向本工程投标保证金缴纳账户开户行发起自由格式报文济技术开发区政务服务中心四楼420财开发区公共资源交易中心以转账方式退还至其基本存款1、以银行电汇形式交纳投标保证金的，未中标人的投标签订后5日内，以转账方式退还至其基本2、以保函形式交纳投标保证金的，如投标人未中标，中1、投标人应当在招标文件规定的投标文件递交截止时间前，将加密的投标文件（JSTF格式）上传至徐州市网上2、投标文件上传完毕后，投标人可通过网上招投标系统3、投标人未在投标文件递交截止时间前将加密的投标文4、设计图纸电子文档（U盘一份不加密）和不加密电子在封套封口处加盖投标人单位公章后，于2021年中心北门递交。联系人：刘朋，电话：1811无论任何原因导致资料未在投标截止时间前送达并完成择任意地点参加远程开标会议需登录入徐州市不见面交易系统（http://1:8090/BidOpening/)进表端参与交互的人员将均被视为是投标人的授权委托人或异议和投诉执行苏建规字【2016】4号文和苏建规字接受纸质异议和投诉。1、授予合同后，中标方案的发表权、展览权、使用权归2、中标人的知识产权应无条件同意招标人在正规场合下使用，否则招标人有权解除合同并要求退还已支付的费如果招标人、中标人使用未中标方案作为本项目实施方3、除特殊情况外，招标人有权在工程建设中根据需要对5、中标人未经招标人许可，不得将中标方案成果整体用招标人在定标前可以对投标人及拟派项目负责人进行考招标人依据评标委员会推荐的定标候选人确定中标候选2.2定标委员会应当从招标人定标成员库中随机抽取确（1）招标人（不含代理机构）、项目业主或者使用单位（2）财政性资金投资工程的招标人本系统上下级主管部（3）非财政性国有资金投资工程的招标人母公司、子公（4）各级政府因建设管理需要，成立的长期承担地方国有资金投资工程建设项目的建设单位或管理机构（简称2.4定标委员会应当在定标会上推荐定标组长，招标人2.7与投标人有利害关系的人员不得参与本项目的定标超过5），按名次得分（第一名N分，第二名N-1分，以2、本项目招投标文件均用专用招投标工具软件制作，并通过网上招投标平台完成招投标过程。3、投标人通过网上招投标平台递交的电子投标文件为评标依据，投标人须使用工具制作电子投标文件时生成两个文件，一个是加密投标文件，用于上传到网上；另一个即为不加密NJSTF格4、投标文件递交截止时间前，招标人提前进入徐州市不见面交易系统，各投标人的授权委托人或法定代表人提前进入徐州市不面交易系统1:8090/BidOpening/，（可5、投标文件提交截止时间后，招标人将在系统内公布投标人名单，投标人按照系统提示在各自7、为顺利实现本项目开评标的远程交互，建议投标人配置的硬件设施有高配置电脑、高速稳定的网络、电源（不间断）、CA锁、音视频设备（话筒、耳麦、高清摄像头、音响）、扫描仪、因投标人自身软件硬件设备不齐全或发生故障等问题而导致在交互过程中出现不稳定或中断等（68/投标人须知1.2资金来源和落实情况1.3招标范围、计划工期和质量要求1.4投标人资格要求1.4.1投标人应具备承担本项目工程总承包的（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联（4）联合体各方必须指定牵头人，授权其代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作，并应当向招标人提交由所有联合体成员法定代表人签署的授权（5）招标人要求投标人提交投标保证担保的，应当以联合体各方或者联合体中牵头人）；（2）工程总承包招标的投标人不得是工程总承包项目的代建单位、项目管理单位、全（5）处于被责令停业、财产被接管、冻结和破产状态，以及（6）因拖欠工人工资或者发生质量安全事故被有关部门1.5费用承担和设计成果补偿标准用未中标人设计成果，具体补偿标准见“投标人须知2招标文件2.1招标文件的组成成部分。招标文件的澄清、修改内容前后相互矛盾时，以发布时间在后的文件2.2招标文件的澄清子招标投标交易平台”提交，要求招标人对招标文件予2.2.2招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定时间前通过“电子招标投标交易平台”2.3招标文件的修改2.4最高投标限价3.1投标文件的组成3.1.2招标文件“第八章投标文件格式”有规定格式要求的，投标人应按规定的格式3.2投标报价3.2.2投标人应按第八章“投标文件格式3.2.4投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件“价格清单”中的相应报价，投标报价总额为各分项金额之和。此修改须符合本章第4.33.3投标有效期3.4投标保证金3.4.1投标人必须在投标截止时间前，按投标人须知前附表的规定递交3.5备选投标方案3.6资格审查资料3.7投标文件的编制3.7.2电子投标文件应使用“电子招标投标交易平台”可接受的投标文件制作工具进4.1投标文件备份的密封和标记4.2投标文件的递交4.2.3投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附4.3投标文件的修改与撤回5.1开标时间、地点和投标人参会代表5.2开标程序作，解密后的电子投标文件将在开标会议上当众进行数5.3特殊情况处理5.3.2因投标人原因造成投标文件在规定的时间内未完成解密的，该投6.1评标委员会6.2评标原则行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为6.4评标结果（定标候选人）公示案，在评标委员会推荐的定标候选人中择优确定中标候选人，并向招标人提交定标7.2中标通知、中标候选人公示及中标结果公告7.3履约保证金招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格7.4签订合同7.4.2排名第一的中标候选人（或者评标委员会依据招8纪律和监督8.1对招标人的纪律要求8.2对投标人的纪律要求8.3对评标委员会成员的纪律要求8.4对与评标活动有关的工作人员的纪律要求标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正8.5异议与投诉10招标人补充的其他内容），2、远程开标前，投标人务必在徐州市公共资源交（http://68/xzhynew）业务管理-上传投标文件-上传备，在主持人的指令发出之后到解密截止时间之前有充足的解密时间（正常情况下报价唯一询。)1.评标方法2.评审标准2.1.3响应性评审标准：见评标办法前附2.1.4投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价2.1.6投标文件有下列情况之一的，属于重大偏差，视为未能对招标文件作出实质性响），（6）除在投标截止时间前经招标人书面同意外，总承包项目经理与资格预审时不一致（10）投标报价低于工程成本或者高于招标文件设定（16）投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招2.2.1采用定性评审评标方式的，评标委员会根据评标方案对满足招标文件实质要求的2.2.2采用定量评审评标方式的，评标委员会根据评标方案规定的评分细则，对满足招标文件实质要求的投标文件的各评审因素进行在合格基础上评价其优良程度，并推荐定标候2.2.4评审顺序一般先评审技术标，再评审经济标，最后评审商务标，招标人也可根据2.2.5评标委员会根据评标方案载明的进入下一评审环节的方法，根据各投标文件中相3.评标程序后续评标程序。资格评审在电子招投标系统上进行，对各投标人成功解密的电子投标文件3.1.5投标文件的澄清：评标委员会对投标文件有疑问的，或者依照有关规定做出无效投标判定前，应当向当事人核实有关事项，并将核实情况3.1.7就本条款而言，实质上响应要求的投标文件，应该与招标文件的所有规定要求、3.1.8如果投标文件实质上不响应招标文件要求，评标委员会应当否决其投标，并且不3.1.9投标申请人有权了解本单位的初步评审结果，招标人应对初步评审不合格的投标13．项目设计的各项主要技术经济指标是否满足招标人功能需2343．结构布置图和计算书是否符合国家法律法规及规范标准要5筑电气、给水排水、供暖通风与空气调节、热能动力等专项设68设计文件评审得分取所有技术标评委评分中分别去掉一个最高和最低评分后的平均值，在设计文分相同的投标人进行投票确定排名，并据此确定前7名投标人排序项目管理组织方案评审不合格的不再进入下一阶段评审，评审合格的投标人全部推荐1主要材料、机械设备、大型工2施工总平面布置图应包括主要排水排污设施等的布局主要3工期目标响应招标文件情况；4工程施工的重点和难结合现场情况和施工图纸，对施工方法及质量保证措施情况投标报价评审采用定性评审，评审结论为合格或不合格。（详见格（1）如果用数字表示的数额与用文字表示的数额不一（2）投标文件中的大写金额与小写金额不一（3）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，除非评标委员会认为有明显的小数点错位，此时应以标出的合价为准，并修投标价格采用价格调整的，在评标时不应考虑执行合同期间价格变化和允许调评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显评标委员会认定各投标人是否以低于成本（投标人自身的个别成本）报价竞标承担过类似工程【类似工程指单项工程合同金额大于或等于5000万元的筑工程业绩】的设计或施工总承包或工程总承包工作。注：以中标通知同、竣工验收证明（直接发包项目须提供发包人出具的加盖单位公章的包证明、合同、竣工验收证明）为准，以上必须同时具备，时间以竣间为准，金额以合同的金额为准。类似工程业绩以“徐州市建筑市场信信息一体化工作平台”中备案的业绩为准，投标文件“投标人及建公示一览表”中勾选（设计业绩除外，设计业绩相关证明材料原件扫至“投标保证金模块”备案的材料应能明确体现上述要求。上述业绩每有评标委员会对上述表格规定的量化因素和分值进行打分，并计算出投标人资信标得分。格式一年月日2、本表适用于各专家独立评审或评标委员会汇总意见时使用。作为汇总序号1234567）（第一部分合同协议书）：承包人（全称_/1.工程名称：江苏天宝汽车电子有限公司新型车载显示屏及智能控制制造基地建设项目（EPC)。3.工程审批、核准或备案文号：徐开经发备（2021）264号。套建设相关道路、管线、绿化等附属设施。总建筑面积19605平方米，总占地面积20100平方米。6.工程承包范围：工程设计（初步设计、施工图设计）、采购、施工、所有配：（：（（1）设计要求的质量标准：符合国家和地方设计技术规范、标准及规程要求，）；）：人民币（大写)）：1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程的设计、采购和施工等：（：（第二部分通用条款第三部分专用条款1.4.2发包人提供的国外标准、规范的名称：另行准、规范的份数：另行约定；发包人提供的国外标准④特殊工种作业人员资格证明报送监理人审提出的安全隐患承包人需立即进行整改闭合，对此发包）：）：1.10.4承包人在投标文件中采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承 ）：）：处理，也不承担相关的费用。发包人及监理人现（1）提供项目基础资料。发包人提供的项目基础资料的类别、内（2）提供现场障碍资料。发包人提供的现场障碍资料的类别、内2.5.3发包人提供支付担保的形式、期限、金额（或比例）：不提供。承包人的设计文件、资料图纸、数据和专利发包人对发包人代表的授权范围如下：检查监督承包方履行合同情况，并对工工期顺延、材料设备价格、用材、追加工程款、停/复工令、工程索赔、经济补偿等发包人人员姓名：/发包人人员职务：/发包人人员职责：/（2）监理的内容：施工阶段的“三控三管一协调及安全管理，即施工过程中的质 3.6.3关于商定或确定效力的具体约定：另行约定；关于对工程师的确定提出异3.7.1关于召开会议的具体约定：承包人项目经理必须参加每周例会、专题会议5000元/次罚款。承包人承担违约金以会议签到簿3.7.2关于保存和提供会议纪要的管理部门和相关部门的要求自行承担，并设置明显警示标志和专职人员维护公共安责承担，费用也由承包方承担。6)已完工程成品保护的特殊要求及费用承包人签证后由发包人承担；地上设施保护费时通道的方案；4、必须满足城管部门对围挡、冲洗设备及到路的要求。且承包人必须考虑完成以上4点所要增加的一切费用。发包人在临时设施费用中为承包人综合考虑了以上费用，承包人自主报价，结算时发包人人不再支付与以上4点关联的任何费12)对新工艺、新材料以及对构件做破坏性试验和工程质量检测发生履约担保的方式、金额及期限:/。的违约责任：发包人有权要求承包人承担贰拾万元/次的违约金，由此产生的一切损4.3.2工程总承包项目经理每月在现场的时间要求：项目经理为本单位人员，且办公五天，每天在现场办公时间不得少于8小时，且应及时参加发包人、监理方组合计缺席超过3次或一周工作时间不约金为合同价的5‰，解除合同，立即清其力外，未经发包人许可，中途不得更换。否则发包人扣承包人合同价0.5‰/人•次的4.3.3承包人对工程总承包项目经理的授权范围:另行约定4.3.4承包人擅自更换工程总承包项目经理的违约责任：发包人有权要求承包人承担贰拾万元/次的违约金，并有权解除合同并责令承包人退场，由此产生的一切损4.3.5承包人无正当理由拒绝更换工程总承包项目经理的违约责任:发包人有权要求承包人承担贰拾万元/次的违约金，并有权解除合同并责令承包人退场，由此产承包人提交关键人员信息及注册执业资格等证明其具备担任关键人员能力的相承包人擅自更换关键人员的违约责任：发包人有权要求承包人承担拾万元/次的关于分包合同价款支付的约定：/4.7.1双方当事人对现场查勘的责任承担的约定：承包人应对现场和工程实施条5.2.1承包人文件审查的期限：设计文件应报发包人审查，得到发包人的书面同5.2.2审查会议的审查形式和时间安排为：/，审查会议的相关费用培训的时长为：/，承包人应为培训提供的人员、设施和其它必要条件为：/纸和竣工报告各6份，需及时提供符合各职能部门要求、城建档案馆归档要求的电5.5.3对最终操作和维修手册的约定：一式肆份，项目竣工后三个月内（根据发（1）工程物资的类别、估算数量：本工程关于出入现场的权利的约定：运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承临时设施的费用和临时占地手续和费用承担的特别约定：承包人应自行承担修7.4.1关于测量放线的特别约定的技术规范：/7.5.2合同当事人对建筑工人工资清偿事宜和违约责任的约定：详见第21.5合同当事人对安全施工的要求：1.生产安全事故重2.生产安全事故轻伤人数为0。3.一万元以上（含一万元）经济损失事故（含火灾、无合同当事人对文明施工的要求：按照相关法律法规、标准、规范的要求执行，8.1.1开始准备工作：/竣工日期的约定：/8.4.2进度计划的具体要求：项目进度计划应当包括设计、承包人文件提交、采工组织方案说明等，其编制应当符合国家法律规定和一承包人提交项目进度计划的份数和时间：另行约定，份数皆为3份。承包人提交修订项目进度计划申请报告的期限发包人批复修订项目进度计划申请报告的期限承包人答复发包人提出修订合同计划的期限进度报告的具体要求：/行政审批报送的职责分工：双方约定视为异常恶劣的气候条件的情形：/8.8.2承包人提前竣工的奖励：/本合同工程，包含竣工试验阶段/不包含竣工试验阶段。保留其一，作为双方约提交竣工试验资料的类别、内容、份数和时间：1.各种材料的质检合格证明；2.各分部分项工程验收合格记录；3.完整的设计变更及工程洽商资料；4.有关工程建设的技术档案；5.有关工程建设的施工管理资料缺陷责任保修金金额为：/承包人应于缺陷责任期届满后7天内向发包人发出缺陷责任期届满通知，发包人应在收到缺陷责任期满通知后7天内核实承包人是否履行缺陷修复义务，承包人程材料的质检合格证明；2.各分部分项工程验收合格记录；3.完整的设计变更及工程洽商资料；4.有关工程建设的技术档案；5.有关工程建设的工程管理资料；6.其他资完整竣工资料的格式、份数和提交时间：6 毒气体等重大地质变化，其损失和处置费用（因工程总承包单位施工组织、措施不）； 投标下浮率）后作为结算依据。投标下浮率建安工程招标控制价—建安工程投 ）； 经发包人批准或经专家论证通过的施工技术方案所产生的工程费用如无法套用定额计价表时，由承包人申报，承包人、监理单位、发包人三方根据市场实际情况 a.单价措施项目以定额和相关费用标准计算。综合单价按照各专业计价定额中 d.建筑工人实名制费执行《省住房城乡建设厅关于建筑工人实名制费用计取方 主要建筑材料：钢筋、型钢、水泥、商品砼、电线、电缆、黄砂、碎石施工期间材料价格以施工期间材料信息价的加权平均值作为结算调整依据，施工期间材料信息 人工费单价按江苏省住房城乡建设厅发布的建设工程人工工 性调整或材料价格变化的，工期延误属发包人责任和违约的，合同价款需调增的应予以调整。当工期延误属承包人责任和违约的，合同价款调增的不予调整，调减的 □承包人提交预付款保函的格式、金额和时间：/。（1）预付款的抵扣方式、抵扣比例和抵扣时间安排：在第二次支付工程进度款 付款申请报告的格式、内容、份数和提交时□提交仲裁委员会，按照申请仲裁时该会有效的仲裁规则双方约定可由发包人解除合同的其他事由：/双方约定可由承包人解除合同的其他事由：/关于变更保险合同时的通知义务的约定：/合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：发包人和承包人是否均出席争议避免的非正式讨论：关于争议评审小组的决定的特别约定：/ 并符合发包人要求。非承包人原因引起的设计指示。发包人、监理人指示遵守新规定的，按照合 或未按发包方进度节点时间施工或不组织施工的应按5000-10000元/天赔偿发包方场,承包方无条件退场,同时承包方赔偿由此给发包方造成的直11）施工期间，承包人不得辱骂、殴打、威胁发包人、监理人员，如若发生将处13)保修期内因承包人原因造成的工程质量问题给发包人、业主或他14)监理人及发包人有权对承包人的违章现象与安全文明情况进行检16)本工程合同备案手续由承包人办理，发包人配合。社会保险费用方解除施工合同，清退施工人员并按合同总价的5%收取违约金，在这种情况下，承18)承包方必须配备专职的预结算人员满足发包方的工作。每月二十3人以上集访(或拖延一天,持续状态按天计算)承包人愿承担伍万元/天的违约金(愿承包人不得以合同未签订等借口，拖延进场，每拖延一天承包人愿承担伍万元/天的违约金(愿接受发包人按伍万元/天的处罚)。20)工地实行周报制度，周报在每周例会前一天报送发包方和监理，周报包括本21)遵守政府主管部门对施工场地交通、施工噪音以及和安全生产有关的管理规22)为保证施工质量，施工难点以及容易发生质量通病的地方，承包方应先报施样板，样板经发包方验收合格后承包方方可按样价的5%违约金，发包人有权责承包人其限期整改，对整改确无实质进展的，发包人24)承包人如变更本合同约定的联系地址和联系人，应及时书面告知发包人。如承包人变更联系地址和联系人未及时告知发包人或因承包人所留地址不详造成发包26)现场签证须有监理工程师和发包人项目负责人的签字,项目变更现场签证单危及工程安全的情况，可紧急处理，但应报分管领导同意28)施工单位在结算工程款时一律凭在税务部门开具的增值税发票和完29)承包人应自行解决其外欠债务(包括对材料供应商的所欠材料款以及农民工请律师发生的律师费用(参照江苏省司法厅、江苏省物价局有关律师业务收费标准的保全费、评估费、拍卖或变卖费、差旅费等)。上述一切费用由发包人直接从承包人工程款及其他方面资金中扣除,视同已经支付相应款项(按已发生以及预计将发生金额计算)。30)承包人的竣工结算送审报告应客观且符合实际，当承包人提交的竣工结算送），虑工程下浮、各项费率计取等因素，审定价以审权解除合同，余款不予支付，由此造成的损失由承位清理外运，承包人同意费用按照发包人审计价从承包人工34)承包人出具承诺书(如有)应作为本施工合同协议书附件附后，一起装订，加35)不可抗力的确认：除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力序号单位（元）承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如三、缺陷责任期工程缺陷责任期为24个月，缺陷责任期自工程竣工验收备案六、双方约定的其他工程质量保修事项：/工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为工程总承法定代表人(签字)：委托代理人(签字)：委变值部分1.报价清单综合说明关计价要求，并按照下列依据自主报价，但不得低于(1)本招标文件及其补充通知、答疑纪要；(2)参考《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013(6)施工现场情况、工程特点及拟定补缺陷以及履行招标文件中约定的风险范围内的所有责任和义务所发生的全部费用。江苏天宝汽车电子有限公司新型车载显示屏及智能控制面板先进制造基地建设项目（EPC）设计任务书建筑建筑参数轴线尺寸M*M测算面积层数高度装修地坪形式地坪负载屋面形式墙面形式土建Building主厂房（内饰电子车间）mainbuilding行车跨118M*21M26021行车轨顶8M（起吊高度>7.5m）N/A属耐磨面层+渗透5T（根据最大700T注塑机自重+20T模具测屋面预留太阳能荷载（20kg/m2）内饰电子车间109M*118M135051西侧檐口高度9mN/A非金属耐磨地坪+渗透（洁净车间另有说明）2T屋面预留太阳能荷载（20kg/m3）分坡6-7轴线吊顶118M*20M24781转换层60001防火墙23521十万级洁净房45001吊顶高度4m洁净板防静电PVC2T万级洁净房1吊顶高度3m洁净板防静电PVC2T屋面设备炮楼30M*10M3001高度5MDECK板+钢砼地面根据设备重量屋面设备平台110M*9M10DECK板+钢砼地面根据设备重量屋顶水箱1小计subtotal雨棚canopy雨棚（内饰车间）canopy北雨棚northcanopy41M*8M344.41梁底5.5米地坪按厂区道路，坡度1%西雨棚southcanopy118M*9M1115.11梁底5.5米地坪按厂区道路，坡度1%小计subtotal东侧动力站房Utilityroom变电站transformerroom118M*18M2230.21梁底6米环氧地面屋面荷载考虑暖通设备外机、冷却水塔设备等集中供料房centralizedmaterialssupplyroom1梁底6米环氧地面空压站房compressedairbuilding1梁底6米环氧地面换热站1梁底6米环氧地面冷却水泵房coolingwaterpumproom1梁底6米环氧地面办公区域1梁底6米北侧辅房89M*7M654.151屋面荷载考虑一万级设备外机及VOC处理设备等（约600KG/㎡）甲类仓库扩建12.5M*8M1同一期消防水泵房bumproom消防水池小计subtotal20750.9建筑物照明Light照明形式主厂房（内饰车间）Mainbuilding行车跨Cranearea118M*21M2602照明形式采用LED光源，照度达到300lux电子车间109M*118M13505照明形式采用LED光源，照度达到300lux其中：洁净车间6000照明形式采用LED光源，照度达到300lux，audit后搭。转换层检修通道需照明屋面设备炮楼30M*10M300照明形式采用LED光源，照度按规范雨棚Canopy照明形式采用LED光源，照度按规范动力站房Utilityroom118M*18M2230照明形式采用LED光源，照度按规范北侧辅房89M*7M654.15照明形式采用LED光源，照度按规范甲类仓库扩建12.5M*8M采用防爆电气，照度按规范照明灯具照明面积20000m2照明配电箱照明总箱4台，照明分箱12台,照明面积20000m2照明灯具安装工程含电线电缆及电线管,照明面积20000m2消防工程Fireprotection消防系统形式和配置主厂房（内饰车间）mainbuilding行车跨Cranearea118M*21M2602丙二类单层厂房，满足消防规范电子车间109M*118M13505丙二类单层厂房，满足消防规范其中：十万级洁净室4500丙二类单层厂房，满足消防规范万级洁净室丙二类单层厂房，满足消防规范屋面设备炮楼30M*10M300丙二类单层厂房，满足消防规范防火涂料16407丙二类单层厂房，满足消防规范排烟天窗16407非吊顶区域设置动力站房Utility2230满足消防规范北侧辅房654满足消防规范IT机房\UPS气溶胶满足消防规范甲类仓库扩建12.5M*8M满足消防规范暖通工程Ventilationsystem洁净厂房空调系统（十万冷水机组2台125万大卡水冷式冷水机组冷却塔2台300m³/h开式冷却塔循环水泵3台300m³/h冷冻循环泵，3台185m³/h冷却循环泵洁净厂房用组合式空调箱3台风量65000m3/h洁净厂房用直膨式全新风空调机组1台风量6000m3/h组合式空调箱1台风量35000m3/h组合式空调箱2台风量30000m3/h洁净厂房空调管道安装通风系统厂房屋顶排风机10台风量22000m3/h，10台风量16000m3/h厂房轴流风机4台20000m3/h，8台6000m3/h厂房通风管道动力站房通风2230包括空压站（空压机进风排风消音降噪）、变电所、换热站、水泵房及冷冻机房消防排烟系统15340覆盖15340m2车间排烟风机1台风量80000m3/h，机外余压1000Pa排烟风机1台风量134000m3/h，机外余压800Pa排烟补风风机1台65000m3/h，机外余压900Pa北侧辅房654甲类仓库扩建12.5M*8M防爆风机工厂电力配电工程electricityinplant配电系统配置变电所配电工程electricityintransformer1）变压器transformer新增10KV变压器3台2）高压柜highpressuretank10KV开关柜20台3）低压柜lowpressuretankmns型低压出线柜35台4）变电所安装工程installationintransformer10KV变电所工程5）变电所设计费设计费主厂房电力配电electricityinmainbuilding动力、消防、照明各规格桥架，厂房面积200002）动力母线槽2000A母线槽两根，合计250米3）动力配电箱动力配电箱50台，工艺设备9000kW4）动力电缆厂房动力及消防电缆,厂房面积200005）安装工程6）防雷接地动力站房电力配电electricityinutilityroom动力桥架2）动力配电箱冷机4台,水泵6台，空压机3台，冷却水塔4台，装机功率共计2000kW3）动力电缆冷机、空压机、水塔水泵等电源及动力设备二次配电4）安装工程主厂房工艺设备二次接线2ndconnectionofequipmentinmainbuilding压缩空气系统compressedairsystem配置空压机compressedairmachine一期2台20m³空压机，一工频一变频，包括2台吸附式干燥机，2台冷干机，6m3储气罐，2台气水分离器，2台前置过滤器，2台后置过滤器，1台油水分离器等后处理设备空压站房管道安装热镀锌管道，覆盖15340m2车间主厂房工艺设备二次接管注塑机工艺冷却水系统换热站换热设备集成式换热机组一套管道覆盖仓库、注塑车间、非洁净室车间，管道125万；80组412型钢管柱形散热器20万厂区工程plantproject要求和配置厂区内10kV高压电缆红线内厂区高压电缆1000厂区低压电缆工程联络、消防的备用电全部由原一期供电改为二期变电所供电的配套工程厂区道路和场地（含厂区给ground（includingwatersupplyanddrainage,andfirepump）7000满足消防要求沉降式道口270西侧雨棚下设置双车位沉降式道口，包含电动升降平台南北大门及门卫场地平整（含土方外运）20000立方围墙wall一期已建厂区路灯和配电roadlampandelectricity按照一期标准厂区预埋管待设计（包括厂区高、低压埋管、IT管道、监控弱电管道、井等）厂区绿化plantlandscape6400草坪为主，树木点缀旗台旗杆一期已建机动车停车场parkinglot划线充电桩30个152个车位（含厂区总体），按照20%比例配（30个），包含动力电配套非机动车停车场parkinglotfornon-motorvehicle一期已建VOC治理设施/生产工艺废水处理设施内饰负责投资装修工程要求和配置车间办公室装修630包含卫生间、更衣室、办公室、IT机房等土建装修及给排水含IT机房电源配电，不含IT列头柜的二次配电