2024年版建筑光伏发电系统工程承包合同范本

2024年版建筑光伏发电系统工程承包合同范本合同编号：__________第一章：定义与解释1.1定义（a）“合同”指本合同、附件及补充协议构成的整体文件。（b）“工程”指2024年版建筑光伏发电系统工程，包括设计、供应、安装、测试和调试。（c）“承包商”指负责工程实施的公司或个人。（d）“业主”指拥有工程项目的公司或个人。（e）“开始日期”指合同生效的日期。（f）“完成日期”指工程预定的竣工日期。1.2解释本合同各条款的解释应遵循相关法律法规，并符合行业惯例。第二章：工程范围2.1工程描述承包商应按照业主的要求，完成建筑光伏发电系统的设计、供应、安装、测试和调试工作。2.2工程地点工程地点位于____省____市____区____街道。2.3工程内容（a）设计：包括系统设计、设备选型等。（b）供应：提供工程所需的设备和材料。（c）安装：按照设计图纸进行设备的安装。（d）测试：对安装完毕的系统进行功能测试。（e）调试：确保系统正常运行。第三章：合同价格与付款3.1合同价格本工程的总合同价格为人民币____元（大写：____________________元整）。3.2付款方式（a）预付款：合同生效后，业主支付合同总价的____%作为预付款。（b）进度款：根据工程进度，分期支付合同总价剩余的____%。（c）尾款：工程验收合格后，支付合同总价剩余的____%。第四章：工期与延误4.1工期承包商应在合同生效后____天内完成工程。4.2工期延误（a）如因承包商原因导致工期延误，应支付违约金。（b）如因不可抗力原因导致工期延误，双方协商解决。第五章：质量保证与验收5.1质量保证承包商应保证工程的质量符合国家相关标准和行业标准。5.2验收（a）工程完成后，承包商应通知业主进行验收。（b）业主应在收到通知后____天内完成验收。（c）验收合格后，业主应签署验收证书。第六章：变更与调整6.1变更程序（a）如业主需对工程进行变更，应以书面形式通知承包商。（b）承包商应在收到变更通知后____天内，提出变更报价。（c）业主应在收到变更报价后____天内，决定是否同意变更。（d）双方就变更达成一致后，签订变更协议。6.2变更费用（a）如变更导致工程量增加，业主应支付额外费用。（b）如变更导致工程量减少，承包商应退还相应费用。第七章：违约与终止7.1违约（a）如承包商未按合同约定完成工程，视为违约。（b）如业主未按合同约定支付款项，视为违约。7.2终止（a）如一方严重违约，另一方有权终止合同。（b）终止合同的一方应书面通知对方，并说明理由。第八章：争议解决8.1协商解决如双方在合同执行过程中发生争议，应通过友好协商解决。8.2仲裁如协商无果，任何一方均有权将争议提交至____仲裁委员会进行仲裁。第九章：知识产权9.1专利权（a）承包商保证其提供的设备和技术不侵犯他人专利权。（b）如因承包商原因导致专利侵权，承包商应承担全部责任。9.2技术秘密（a）双方在合同执行过程中获得的技术秘密，应予以保密。（b）保密期限为____年，自合同终止或完成日期起计算。第十章：其他条款10.1不可抗力（a）如因不可抗力导致合同无法履行，双方互不承担责任。（b）遭受不可抗力的一方，应及时通知对方，并采取措施减轻损失。10.2通知（a）本合同项下的所有通知，应以书面形式送达对方。（b）通知视为送达的日期，以邮戳日期或快递签收日期为准。10.3法律适用本合同的签订、效力、解释、履行和争议解决，均适用中华人民共和国法律。10.4合同完整性本合同构成双方之间的完整协议，取代所有先前的口头或书面协议。10.5权利义务转让未经对方书面同意，任何一方不得将其在本合同项下的权利和义务转让给第三方。第十一章：环境保护与安全生产11.1环境保护（a）承包商应遵守国家和地方的环境保护法律法规。（b）承包商应采取措施防止施工过程中的环境污染。11.2安全生产（a）承包商应制定安全生产规章制度，确保施工安全。（b）承包商应对其工作人员进行安全教育和培训。第十二章：保险12.1工程保险（a）承包商应购买工程一切险，保险金额应覆盖工程总价。（b）保险期限自工程开工之日起至工程验收合格之日止。12.2责任保险（a）承包商应购买第三者责任保险，保险金额应不低于人民币____元。（b）保险期限自工程开工之日起至工程验收合格之日止。第十三章：税费13.1税费承担（a）合同价格包含承包商应缴纳的税费。（b）业主不再承担与工程相关的任何税费。第十四章：合同解除与终止14.1合同解除（a）如双方协商一致，可以解除合同。（b）解除合同的一方应书面通知对方，并说明理由。14.2合同终止（a）如合同解除或因其他原因终止，承包商应按照业主的要求完成工程。（b）业主应按照合同约定支付已完成的工程款项。第十五章：合同的生效、变更和解除15.1合同生效本合同自双方签字盖章之日起生效。15.2合同变更（a）如双方同意对合同进行变更，应签订书面变更协议。（b）变更协议与本合同具有同等法律效力。15.3合同解除（a）如双方同意解除合同，应签订书面解除协议。（b）解除协议与本合同具有同等法律效力。附件：（1）工程图纸和技术规范（2）设备清单和材料清单（3）验收标准和验收程序（4）变更协议和解除协议签字部分：甲方（业主）：____________________乙方（承包商）：____________________合同编号：__________第一章：定义与解释1.1定义“工程”指甲方委托乙方设计、供应、安装、调试及维护的建筑光伏发电系统。“项目现场”指甲方指定的工程安装地点。1.2解释本合同中的条款和附件构成合同不可分割的一部分。本合同所用术语，除非上下文另有要求，具有本章节所赋予的含义。第二章：工程范围2.1工程描述乙方应负责提供和安装光伏发电系统，包括太阳能电池板、逆变器、支架、电缆等所有必需的组件和材料。工程应按照甲方提供的规格书和技术要求进行。2.2工程地点工程地点：{示例：省市区街道号}第三章：工程价格与支付3.1工程价格乙方完成工程的总价为人民币【】元（大写：【】元整），具体金额双方另行协商确定。3.2支付方式预付款：合同签署后【】日内，支付合同总价的【】%；进度款：按照工程实际进度，分期支付合同总价的【】%；验收款：工程完工并经验收合格后【】日内，支付合同总价的【】%；质保金：工程验收合格后【】日内，支付合同总价的【】%作为质保金。第四章：工程时间表4.1工期乙方应自合同生效之日起【】日内完成工程的设计、供应、安装、调试工作。4.2工期延误如因不可抗力等原因导致工期延误，乙方应及时通知甲方，并由双方协商确定延期时间。第五章：质量保证与维护5.1质量保证乙方保证工程符合国家相关标准和行业标准，满足甲方的要求。5.2维护服务乙方应在工程验收合格后提供【】年的免费维护服务。维护服务内容包括：定期检查、故障排除、系统优化等。第六章：违约与责任6.1违约定义“违约”指任何一方未履行其在合同项下的任何义务，或者履行义务不符合合同的规定。6.2乙方违约若乙方未能按照合同规定的工期完成工程，应向甲方支付违约金，每延误一日支付合同总价款的【】%。若乙方提供的材料或设备不符合合同规定，甲方有权要求乙方更换或修复，并赔偿因此造成的损失。6.3甲方违约若甲方未能按合同规定支付工程款项，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付滞纳金，每日按应付款项的【】%计算。若甲方未按合同规定提供施工所需条件，导致乙方无法正常施工，乙方有权要求甲方赔偿因此造成的损失。第七章：争议解决7.1协商解决双方应通过友好协商解决因合同引起的或与合同有关的一切争议。7.2仲裁若协商不成，任何一方均可将争议提交至【】仲裁委员会，按照申请仲裁时该会有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。第八章：知识产权8.1乙方保证乙方保证其提供的工程、服务或任何一部分不侵犯任何第三方的知识产权。8.2知识产权归属除非双方另有约定，乙方在工程过程中产生的知识产权归乙方所有。甲方对乙方提供的工程图纸、技术资料等享有使用权，但不得用于与本项目无关的其他目的。第九章：不可抗力9.1定义“不可抗力”指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争、政府行为等。9.2不可抗力影响若因不可抗力导致一方无法履行合同义务，该方应立即通知对方，并在合理时间内提供相关证明。双方应协商确定是否延期履行合同或解除合同，并尽量减少不可抗力带来的损失。第十章：合同的变更与终止10.1合同变更双方同意，合同的任何修改或补充均应以书面形式作出，并由双方代表签字确认。10.2合同终止在合同履行期间，若一方严重违约，另一方有权终止合同，并要求违约方赔偿损失。合同终止后，双方的权利义务终止，但终止前已发生的权利义务继续有效。第十一章：保密条款11.1保密义务双方应对在合同执行过程中获得的对方商业秘密和机密信息予以严格保密。保密义务不适用于：在披露时已公开的信息；由披露方授权公开的信息；非因违反本合同而获得的信息。11.2保密期限双方的保密义务自合同生效之日起算，至合同终止或履行完毕后【】年止。第十二章：适用法律12.1适用法律本合同的签订、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国的法律。第十三章：通知与送达13.1通知方式双方之间的通知应以书面形式进行，并通过快递、电子邮件或挂号信件等方式送达对方指定的地址。13.2通知生效通知在下列条件满足时视为有效送达：以快递方式发送的，在快递公司出具的送达回执上签收之日；以电子邮件发送的，在邮件发送后【】小时内，除非发送方在发送后【】小时内收到系统退信通知；以挂号信件发送的，在邮戳日起算【】日后。第十四章：其他条款14.1整体协议本合同构成双方的完整协议，取代了所有先前的口头或书面协议。14.2可分割性如果本合同的任何条款被认定为无效或不可执行，该条款应从本合同中删除，其余条款仍具有完全效力。第十五章：附件15.1附件列表本合同附件包括但不限于：附件一：工程详细规格书和技术要求；附件二：支付计划和付款方式；附件三：工程进度表；附件四：质量保证和维护服务内容；附件五：保密协议。附件部分：（附件内容应根据实际需要制定，包括但不限于上述附件列表中的内容。附件应详细说明相关条款的具体要求和标准，以供双方参照执行。）签字部分：甲方（盖章）:______________________授权代表（签名）:______________________签订日期:______________________乙方（盖章）:______________________授权代表（签名）:______________________签订日期:______________________合同编号：__________第一章：定义与解释1.1定义：本合同中，“工程”指2024年版建筑光伏发电系统工程，包括所有设计、供应、安装、测试、调试及维护工作。“承包方”指甲方，“业主”指乙方。1.2解释：除非本合同另有规定，否则本合同所用术语的含义应遵循相关行业标准和法律法规。第二章：合同范围2.1工程范围：承包方负责提供光伏发电系统的设计、设备供应、安装、测试、调试及维护服务。第三章：合同价格与付款方式3.1合同价格：本合同总价为人民币{示例：500万元}。3.2付款方式：合同签署后，业主支付合同总价10%作为预付款。工程进度达到50%时支付30%，工程完工验收合格后支付剩余60%。第四章：工期与进度4.1工期：承包方应在合同签署后{示例：180天}内完成工程。4.2进度报告：承包方应每{示例：30天}向业主提交工程进度报告。第五章：质量保证与维护5.1质量保证：承包方保证工程符合国家相关标准和行业标准，并提供{示例：2年}的质保期。5.2维护服务：质保期内，承包方应提供免费的系统维护服务。质保期结束后，可提供有偿维护服务。第六章：违约责任6.1承包方违约：若承包方未能按合同约定完成工程，应向业主支付违约金，违约金为合同总价的{示例：5%}。6.2业主违约：若业主未能按合同约定支付款项，应向承包方支付滞纳金，滞纳金为逾期款项的{示例：0.1%}每日。第七章：变更与终止7.1变更：任何一方要求变更合同内容，需书面通知对方，并经双方协商一致。第八章：争议解决8.1协商解决：双方应通过协商解决合同执行中的任何争议。8.2仲裁：若协商不成，任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼。第九章：知识产权9.1设计版权：工程的设计图纸版权归{示例：承包方}所有。9.2技术保密：双方应对在合同执行过程中获得的对方商业和技术信息保密。第十章：其他条款10.1适用法律：本合同受中华人民共和国法律管辖。10.2通知：所有通知应以书面形式发送，通过{示例：快递}方式送达对方指定地址。10.3完整性：本合同构成双方之间关于工程的全部分理解和协议，取代所有先前的口头或书面协议。第十一章：保险11.1保险责任：承包方应在工程期