电力劳务施工合同范本

电力劳务施工合同范本合同编号：__________合同各方：甲方：名称：__________地址：__________法定代表人：__________联系电话：__________乙方：名称：__________地址：__________法定代表人：__________联系电话：__________鉴于甲方为电力工程的业主或委托人，乙方为具有相应资质的电力劳务施工单位，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规，甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，就乙方为甲方提供电力劳务施工服务事宜，达成如下协议：一、工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程内容：__________1.4工程规模：__________1.5工程工期：__________二、劳务施工范围及要求2.1乙方应按照甲方提供的施工图纸、施工方案和技术要求，完成电力劳务施工工作。2.2乙方应严格按照国家及地方相关法律法规、施工规范和标准进行施工，确保工程质量、安全、进度和投资控制目标的实现。2.3乙方应负责工程现场的管理和协调，确保施工场地、材料、设备等符合规定，并对施工过程中的安全事故负责。2.4乙方应按照甲方要求，提供相关施工资料和文件，并保证资料的真实性、完整性和准确性。三、合同价格及支付3.1双方确认，本合同的劳务施工费用为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。3.2甲方应按照双方约定的付款进度，向乙方支付合同款项。具体付款进度及比例双方另行协商确定。3.3乙方开具正规税务发票，甲方按照税务规定进行报销。3.4乙方未按照约定完成施工任务，甲方有权按照约定扣除相应款项。四、工期及违约责任4.1乙方应按照约定的工期完成施工任务。如因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的违约责任。4.2甲方应按照约定提供施工条件，如因甲方原因导致工程延期，甲方应承担相应的违约责任。五、质量保证及验收5.1乙方应保证施工质量，确保工程验收合格。如出现质量问题，乙方应负责及时整改，并承担相应责任。5.2工程验收合格后，乙方应按照约定提供质保服务，质保期自验收合格之日起计算。六、保密条款6.1双方在合同履行过程中，应对对方的商业秘密、技术秘密和合同内容予以保密。6.2保密期限自本合同签订之日起计算，至合同履行完毕之日止。七、争议解决7.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。八、其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至合同约定的工程竣工验收合格之日止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________签订日期：__________一、附件列表：1.电力劳务施工图纸2.施工方案和技术要求3.工程量清单4.材料及设备清单5.施工进度计划6.安全生产管理制度7.质量管理措施8.合同履行证明文件9.验收报告10.质保服务协议二、违约行为及认定：1.乙方未按照约定完成施工任务，或施工质量不符合要求。2.甲方未按照约定支付合同款项。3.甲方未按照约定提供施工条件。4.乙方未按照约定保密商业秘密、技术秘密和合同内容。5.甲方未按照约定履行合同义务，导致工程延期。6.乙方未按照约定提供质保服务。三、法律名词及解释：1.电力劳务施工：指电力工程的施工活动，包括土建、线路、变电、配电等工程的施工。2.合同履行：指合同各方按照约定履行合同义务的行为。3.违约行为：指合同各方未能按照约定履行合同义务的行为。4.工程质量：指工程满足使用功能和安全生产要求的标准。5.质保服务：指乙方在工程验收合格后，按照约定提供一定期限的保修和维护服务。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.施工进度延误：协商调整施工进度计划，合理分配资源和人力。2.工程质量问题：及时整改，停工整顿，重新验收。3.合同款项支付纠纷：查看合同约定，协商解决支付问题。4.施工安全事故：立即上报，采取紧急措施，调查事故原因，责任人。5.保密义务违反：追究违约责任，要求赔偿损失。五、所有应用场景：1.电力工程业主或委托人与具有相应资质的电力劳务施工单位签订合同。2.用于规范电力劳务施工的各项工作，确保