2024建设工程施工劳务分包合同SFK

编号：__________2024建设工程施工劳务分包合同SFK甲方：___________________乙方：___________________签订日期：_____年_____月_____日

2024建设工程施工劳务分包合同SFK合同目录第一章：总则1.1分包工程的范围与内容1.2分包合同的组成文件1.3分包合同的签订与生效1.4分包合同的履行地点和时间第二章：分包工程的技术要求2.1工程图纸和施工技术标准2.2分包工程的施工方案和施工组织设计2.3分包工程的施工技术要求2.4分包工程的施工质量标准第三章：分包工程的进度计划3.1分包工程的开工时间3.2分包工程的竣工时间3.3分包工程的进度计划和节点要求3.4分包工程的中间验收和竣工验收第四章：分包工程的费用与支付4.1分包工程的总价款4.2分包工程的预付款4.3分包工程的进度付款4.4分包工程的结算方式与时间4.5分包工程的价款调整与索赔第五章：分包工程的质量与安全5.1分包工程的质量管理5.2分包工程的质量检查与验收5.3分包工程的安全管理5.4分包工程的安全防护措施第六章：分包工程的责任与义务6.1分包人的责任与义务6.2发包人的责任与义务6.3分包人与发包人的权利与义务第七章：违约责任7.1分包人违约的责任7.2发包人违约的责任7.3违约赔偿的计算与支付第八章：争议解决8.1争议解决的方式8.2争议解决的时效8.3仲裁或诉讼的地点和法院第九章：合同的变更与解除9.1合同变更的条件与程序9.2合同解除的条件与程序9.3合同变更与解除的效力第十章：合同的终止与解除10.1合同终止的条件与程序10.2合同解除后的善后处理10.3合同解除后的结算与支付第十一章：合同的适用法律与争议解决11.1合同适用的法律11.2争议解决的方式与程序11.3法律适用与争议解决的优先级第十二章：其他条款12.1合同的保密条款12.2合同的知识产权保护12.3合同的不可抗力条款12.4合同的税费承担第十三章：附件13.1分包工程的施工图纸和技术文件13.2分包工程的施工方案和施工组织设计13.3分包工程的进度计划和节点要求13.4分包工程的预付款和进度付款的计算依据第十四章：合同的签署与备案14.1合同的签署程序与时间14.2合同的备案程序与时间14.3合同的生效与终止日期合同编号SFK2024001第一章：总则1.1分包工程的范围与内容：本合同的分包工程为_________（具体工程名称），包括但不限于_________（具体工程内容）。1.3分包合同的签订与生效：本合同自双方签字盖章之日起生效。1.4分包合同的履行地点和时间：本合同的履行地点为_________（履行地点），履行时间为_________（履行开始时间）至_________（履行结束时间）。第二章：分包工程的技术要求2.1工程图纸和施工技术标准：分包人应按照发包人提供的工程图纸和施工技术标准进行施工。2.2分包工程的施工方案和施工组织设计：分包人应按照发包人的要求提供施工方案和施工组织设计，并经发包人批准后方可施工。2.3分包工程的施工技术要求：分包人应按照发包人提供的设计文件和技术要求进行施工，确保工程质量符合要求。2.4分包工程的施工质量标准：分包人应按照发包人提供的施工质量标准进行施工，确保工程质量符合要求。第三章：分包工程的进度计划3.1分包工程的开工时间：分包工程的开工时间为_________（具体开工时间）。3.2分包工程的竣工时间：分包工程的竣工时间为_________（具体竣工时间）。3.3分包工程的进度计划和节点要求：分包人应按照发包人要求提供进度计划和节点要求，并按照要求进行施工。3.4分包工程的中间验收和竣工验收：分包人应按照发包人的要求进行中间验收和竣工验收，确保工程质量符合要求。第四章：分包工程的费用与支付4.1分包工程的总价款：分包工程的总价款为_________（具体金额）。4.2分包工程的预付款：分包工程的预付款为_________（具体金额），支付时间为_________（具体支付时间）。4.3分包工程的进度付款：分包工程的进度付款按照_________（付款比例）进行，每_________（时间间隔）支付一次。4.4分包工程的结算方式与时间：分包工程的结算方式为_________（结算方式），结算时间为_________（结算时间）。4.5分包工程的价款调整与索赔：分包人和发包人应按照合同约定的价款调整和索赔条款处理相关事宜。第五章：分包工程的质量与安全5.1分包工程的质量管理：分包人应建立健全质量管理体系，确保工程质量符合要求。5.2分包工程的质量检查与验收：分包人应按照发包人的要求进行质量检查和验收，确保工程质量符合要求。5.3分包工程的安全管理：分包人应建立健全安全生产管理体系，确保施工过程中的安全生产。5.4分包工程的安全防护措施：分包人应按照发包人的要求采取安全防护措施，确保施工过程中的安全。第六章：分包工程的责任与义务6.1分包人的责任与义务：分包人应按照合同约定完成分包工程，并承担相应的责任和义务。6.2发包人的责任与义务：发包人应按照合同约定提供相应的条件和支持，并承担相应的责任和义务。6.3分包人与发包人的权利与义务：分包人和发包人应按照合同约定的权利和义务履行合同。第七章：违约责任7.1分包人违约的责任：分包人未按照合同约定完成分包工程的，应承担违约责任，具体包括：_________（违约责任的具体内容）。7.2发包人违约的责任：发包人未按照合同约定提供条件和支持的，应承担违约责任，具体包括：_________（违约责任的具体内容）。7.3违约赔偿的计算与支付：违约赔偿的计算方式为_________（计算方式），支付时间为_________（支付时间）。第八章：争议解决8.1争议解决的方式：双方应通过友好协商解决合同争议，协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。8.2争议解决的时效：双方在合同争议发生之日起_________（具体时间）内解决争议。8.3仲裁或诉讼的地点和法院：争议解决的地点为_________（地点），法院为_________（法院名称）。第九章：合同的变更与解除9.1合同变更的条件与程序：合同变更需双方协商一致，并签订书面变更协议。9.2合同解除的条件与程序：合同解除需双方协商一致，并签订书面解除协议。9.3合同变更与解除的效力：合同变更或解除后，双方应继续履行合同约定的义务。第十章：合同的终止与解除10.1合同终止的条件与程序：合同终止需双方协商一致，并签订书面终止协议。10.2合同解除后的善后处理：合同解除后，双方应按照合同约定处理善后事宜。10.3合同解除后的结算与支付：合同解除后，双方应按照合同约定进行结算和支付。第十一章：合同的适用法律与争议解决11.1合同适用的法律：本合同适用_________（国家或地区）的法律。11.2争议解决的方式与程序：双方应通过友好协商解决合同争议，协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。11.3法律适用与争议解决的优先级：如本合同内容与适用法律存在冲突，应以适用法律为准。第十二章：其他条款12.1合同的保密条款：双方应对合同内容予以保密，未经对方同意不得向第三方披露。12.2合同的知识产权保护：双方应对合同涉及的知识产权予以保护，未经对方同意不得使用对方的知识产权。12.3合同的不可抗力条款：因不可抗力导致合同无法履行或部分履行，双方应协商解决。12.4合同的税费承担：合同项下的税费由_________（承担方）承担。第十三章：附件13.1附件一：分包工程的施工图纸和技术文件13.2附件二：分包工程的施工方案和施工组织设计13.3附件三：分包工程的进度计划和节点要求13.4附件四：分包工程的预付款和进度付款的计算依据第十四章：合同的签署与备案14.1合同的签署程序与时间：合同自双方签字盖章之日起生效。14.2合同的备案程序与时间：合同签署后，双方应按照法律规定进行备案。14.3合同的生效与终止日期：合同生效日期为_________（生效日期），终止日期为_________（终止日期）。合同方签字：_________（甲方名称）：_________（乙方名称）：多方为主导时的，附件条款及说明附加条款一：甲方为主导时的特殊条款1.1甲方对乙方的指示权：甲方有权对乙方的工作进行指示和监督，以确保工程按期完成并符合质量要求。1.2甲方对工程进度和质量的控制权：甲方有权对工程进度和质量进行控制，要求乙方按照约定的进度计划和质量标准进行施工。1.3甲方对工程变更的决策权：如遇工程变更，甲方有权决定变更的内容和范围，乙方应按照甲方的决定进行相应的调整。附加条款二：乙方为主导时的特殊条款2.1乙方的自主权和责任：乙方在合同约定的范围内有权自主安排施工，并承担由此产生的责任和风险。2.2乙方的质量保证义务：乙方应保证分包工程的质量和安全，对工程的施工质量承担全部责任。2.3乙方的进度履行义务：乙方应按照合同约定的进度计划履行施工义务，如因乙方原因导致进度延误，乙方应承担相应的违约责任。附加条款三：第三方中介参与时的特殊条款3.1第三方中介的职责：第三方中介应公正、中立地协调甲乙双方的利益关系，并提供必要的咨询服务。3.2第三方中介的收费：第三方中介的收费标准应事先约定，并在合同中明确。3.3第三方中介的决策权：在第三方中介的参与下，对于工程的变更、索赔等事项，第三方中介有权作出决定，甲乙双方应予以尊重。附件及其他补充说明一、附件列表：1.分包工程的施工图纸和技术文件2.分包工程的施工方案和施工组织设计3.分包工程的进度计划和节点要求4.分包工程的预付款和进度付款的计算依据5.工程质量标准和要求6.安全生产管理制度7.合同变更协议8.合同解除协议9.争议解决协议10.合同履行过程中的其他相关文件和资料二、违约行为及认定：1.甲方违约：未按约定提供施工图纸和技术文件未按约定支付预付款和进度付款未按约定提供施工条件和支持提前终止合同或变更合同内容2.乙方违约：未按约定完成分包工程工程质量不符合约定的标准未按约定进度计划施工未履行安全生产管理职责3.第三方中介违约：未能公正、中立地协调甲乙双方利益未按约定提供咨询服务未按约定作出决策或决策失误三、法律名词及解释：1.合同：双方或多方为实现一定目的，明确相互权利义务的协议。2.分包工程：主体工程的一部分，由主体工程的建设单位依法分包给其他单位或个人施工的工程。3.违约：当事人不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的行为。4.违约责任：违约方因违约行为而应当承担的民事责任。5.争议解决：通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决合同争议的过程。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：原因：不可抗力、设计变更、施工条件变化等。解决办法：协商调整进度计划，延长合同履行时间。2.工程质量问题：原因：施工不当、材料不合格、设计缺陷等。解决办法：及时整改，重新检验，必要时采取补救措施。3.支付纠纷：