2024版校园改造工程项目建设工程

2024版校园改造工程项目建设工程合同编号：__________甲方：__________乙方：__________鉴于甲方为进行校园改造工程项目建设，需乙方提供相关工程建设服务，双方为了明确双方的权利和义务，经友好协商，特订立本合同，以便共同遵守。第一条工程概况1.1工程名称：__________校园改造工程项目建设1.2工程地点：__________1.3工程内容：__________1.4工程规模：__________1.5工程总投资：__________第二条工程承包范围及内容2.1乙方承包范围：__________2.2乙方承包内容：__________第三条合同价格3.1双方确认，本合同工程总价为人民币__________元（大写：__________元整），上述价格包括但不限于工程设计、施工、设备采购、材料供应、验收、保修等费用。3.2合同价款支付方式如下：（1）合同签订后七个工作日内，甲方支付乙方合同总价款的__________%作为预付款；（2）工程进度达到__________%时，甲方支付乙方合同总价款的__________%作为进度款；（3）工程验收合格后，甲方支付乙方合同总价款的__________%作为尾款。第四条工期4.1双方确认，本工程计划工期为__________个月，自乙方收到甲方开工通知之日起计算。4.2乙方如因特殊情况不能按期完成工程，应提前向甲方提出延期申请，经甲方同意后，方可延期。延期时间不得超过__________个月。第五条质量标准5.1乙方应按照国家标准、行业标准和甲方的要求进行工程设计、施工，确保工程质量。5.2工程验收标准如下：（1）工程质量应符合国家相关法律法规、规范、标准和设计文件要求；（2）工程质量应满足甲方使用功能和美观要求；（3）工程验收合格后，甲方应向乙方支付尾款。第六条甲方的权利和义务6.1甲方应按照合同约定支付价款，不得无故拖欠、迟延支付。6.2甲方应协助乙方办理相关工程建设手续，包括但不限于规划、土地、建设、环保等手续。6.3甲方应提供工程设计所需的资料、图纸等，并对其准确性负责。6.4甲方有权对乙方的施工过程进行监督、检查，并要求乙方及时整改不符合合同约定的事项。6.5甲方应在合同约定的期限内组织工程验收。第七条乙方的权利和义务7.1乙方应按照合同约定完成工程建设，确保工程质量、安全、进度符合合同要求。7.2乙方应按照甲方提供的资料、图纸等进行施工，如有疑问，应及时与甲方沟通。7.3乙方应承担工程建设过程中的安全事故责任，并按国家规定办理相关保险。7.4乙方应保证工程材料、设备的质量，并依法承担产品质量责任。7.5乙方应配合甲方进行工程验收。第八条违约责任8.1甲方违反合同约定，导致乙方无法按照约定完成工程，甲方应承担由此产生的违约责任。8.2乙方违反合同约定，导致工程质量、安全、进度不符合合同要求，乙方应承担由此产生的违约责任。8.3双方因不可抗力导致无法履行合同，双方应协商解决，并减轻或免除相应的违约责任。第九条争议解决9.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。第十条其他约定10.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。10.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且尾款支付完毕之日终止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________签订日期：__________年__________月__________日一、附件列表：1.工程设计图纸及技术要求2.工程量清单3.材料及设备采购清单4.施工组织设计5.安全生产措施方案6.工程验收标准及方法7.相关法律法规、规范、标准文件8.工程保险证书9.甲方提供的其他相关资料二、违约行为及认定：1.甲方违约行为：未按约定时间支付预付款、进度款、尾款提供的设计图纸、资料不准确或不符合要求未按约定时间组织工程验收未协助乙方办理相关工程建设手续2.乙方违约行为：未按约定完成工程设计、施工工程质量、安全、进度不符合合同要求提供的材料、设备质量不符合要求未按约定配合甲方进行工程验收3.违约行为的认定：违约行为根据合同条款、国家法律法规、行业规范标准进行认定违约责任根据合同约定和相关法律法规进行认定三、法律名词及解释：1.甲方：指合同中承担发包人义务的一方。2.乙方：指合同中承担承包人义务的一方。3.工程设计：指根据甲方需求进行的工程方案设计、施工图设计等活动。4.施工：指根据设计图纸和施工组织设计进行的工程建设活动。5.工程验收：指对工程质量、安全、进度等方面进行检查，确认符合合同要求的活动。6.违约责任：指一方未履行合同义务或履行不符合约定，应承担的法律责任。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：原因：设计变更、原材料供应不足、不可抗力等。解决办法：协商调整工期、采取加班加点、优化施工工艺等。2.工程质量问题：原因：施工工艺不当、材料不合格、乙方管理水平等。解决办法：要求乙方及时整改、暂停施工、更换不合格材料等。3.付款争议：原因：甲方拖延付款、乙方未按约定完成工程等。解决办法：协商解决、按照合同约定支付、申请仲裁或诉讼等。4.合同纠纷：原因：履行合同过程中发生争议。解决办法：友好协商、调解、仲裁或诉讼等。五、所有应用场景：1.适用于各类校园改造工程项目建设，如教学楼、宿舍楼、食堂等改造工程。