2024版机房土建施工合同书

2024版机房土建施工合同书合同编号：__________甲方：__________

地址：__________

联系人：__________

联系电话：__________乙方：__________

地址：__________

联系人：__________

联系电话：__________鉴于甲方需要进行机房土建施工，乙方具备相关施工资质和经验，经双方友好协商，特订立本合同，共同遵照执行。第一条施工内容

1.1本合同涉及的机房土建施工内容包括：__________第二条施工质量标准

2.1乙方应按照甲方提供的施工图纸和施工要求进行施工，确保施工质量达到国家相关标准和甲方要求。2.2乙方应严格按照施工图纸和施工规范进行施工，确保工程质量安全。第三条施工期限

3.1本合同约定的施工期限为：__________第四条合同价格

4.1本合同涉及的机房土建施工总价款为：__________元（大写：__________元整）。4.2乙方完成施工后，甲方应按照本合同约定的价格支付乙方施工款项。第五条付款方式

5.1甲方在本合同签订后七个工作日内，向乙方支付合同总价款的50%作为预付款。5.2乙方完成施工并经验收合格后，甲方应支付合同总价款的50%作为进度款。5.3剩余的合同总价款，乙方在质保期内无质量问题发生后七个工作日内一次性支付完毕。第六条质量保证

6.1乙方应对施工的机房土建工程提供一年的质保期，质保期内如有质量问题，乙方应及时予以修复或更换。6.2质保期满后，如甲方需延长质保期，乙方应根据甲方需求提供延长质保期的服务，具体费用双方协商确定。第七条违约责任

7.1乙方未按照约定的施工质量、施工期限完成施工的，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金为合同总价款的10%。7.2甲方未按照约定时间支付预付款、进度款及质保金的，乙方有权拒绝继续施工，并有权要求甲方支付违约金，违约金为应付款项的10%。第八条争议解决

8.1对于因履行本合同而产生的任何争议，双方应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向甲方所在地的人民法院提起诉讼。第九条其他约定

9.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。9.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至合同约定的质保期满之日终止。甲方（盖章）：__________

乙方（盖章）：__________甲方代表（签名）：__________

乙方代表（签名）：__________签订日期：__________年__________月__________日一、附件列表：

1.施工图纸

2.施工要求说明

3.施工规范

4.施工质量标准

5.付款凭证

6.验收报告

7.质保金支付凭证二、违约行为及认定：

1.乙方未按照约定的施工质量、施工期限完成施工，视为违约。

2.甲方未按照约定时间支付预付款、进度款及质保金，视为违约。

3.双方未按照约定履行合同义务，导致合同无法正常履行，视为违约。三、法律名词及解释：

1.机房土建施工：指机房的基础建设、室内外装修、水电安装等工程。

2.质保期：指乙方对施工的机房土建工程提供的质量保证期限。

3.违约金：指违约方应支付给守约方的赔偿金。

4.施工图纸：指详细表示机房土建施工内容的图纸。

5.施工要求说明：指甲方对乙方施工所需满足的要求和标准的说明。四、执行中遇到的问题及解决办法：

1.问题：甲方未按约定时间支付预付款。

解决办法：乙方应与甲方沟通，催促甲方支付预付款，必要时可依法向甲方所在地的人民法院提起诉讼。2.问题：乙方未按约定质量及期限完成施工。

解决办法：甲方有权要求乙方在规定期限内整改或重新施工，并有权要求乙方支付违约金。3.问题：施工过程中出现设计变更。

解决办法：双方应协商一致，根据实际情况调整施工内容，并重新签订补充协议。4.问题：施工过程中遇到不可抗力因素导致停工。

解决办法：双方应协商一致，根据不可抗力因素的影响，合理调整施工期限。五、所有应用场景：

1.甲方为机房土建工程的建设单位，乙方为具有相应施工资质的施工单位。

2.甲方需要乙方按照约定的质量及期限完成机房土建施工。

3.乙方需按照施工图纸和