简易施工合同的简化版本

简易施工合同的简化版本合同编号：__________合同双方：甲方：名称：____________________地址：____________________联系人：__________________联系电话：_______________乙方：名称：____________________地址：____________________联系人：__________________联系电话：_______________鉴于甲方为工程项目的业主，乙方为具有相应资质的施工单位，双方经协商一致，就乙方向甲方提供施工服务事宜，达成如下协议：一、工程概况1.1工程名称：____________________1.2工程地点：____________________1.3工程内容：____________________1.4工程规模：____________________1.5工程预算：____________________二、合同价格及支付方式2.1双方确认，本合同施工费用为人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。2.2甲方支付乙方工程款分三个阶段进行：（1）预付款：合同签订后七个工作日内，甲方支付乙方工程预算的30%作为预付款。（2）进度款：工程进度达到合同约定的70%时，甲方支付乙方工程预算的30%作为进度款。（3）尾款：工程验收合格后七个工作日内，甲方支付乙方剩余的40%工程款。三、施工期限3.1双方确认，本工程施工期限为____个月，自甲方提供施工场地之日起计算。3.2乙方如因特殊情况需延长施工期限，应提前向甲方提出申请，经甲方批准后方可延长。延长工期不超过____个月。四、施工质量及验收4.1乙方应按照甲方的要求和国家相关标准进行施工，保证工程质量。4.2工程验收分为初步验收和最终验收两个阶段，具体验收标准和程序详见附件一。4.3初步验收合格后，乙方应按照甲方要求进行整改，整改合格后进入最终验收阶段。4.4最终验收合格后，甲方应按照本合同约定支付乙方工程尾款。五、违约责任5.1乙方未按照约定时间完成工程，甲方有权按照逾期天数向乙方追讨违约金，违约金计算方式为：违约金=合同金额×0.05%×逾期天数。5.2甲方未按照约定时间支付工程款，乙方有权拒绝继续施工，并有权要求甲方支付逾期付款的违约金，计算方式同上。六、争议解决6.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。七、其他约定7.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程验收合格之日止。甲方（盖章）：____________________乙方（盖章）：____________________甲方代表（签名）：______________乙方代表（签名）：______________签订日期：____________________附件一：工程验收标准及程序附件二：施工安全协议附件三：工程量清单附件四：施工图纸及技术要求一、附件列表：1.附件一：工程验收标准及程序2.附件二：施工安全协议3.附件三：工程量清单4.附件四：施工图纸及技术要求二、违约行为及认定：1.乙方未按照约定时间完成工程，甲方有权按照逾期天数向乙方追讨违约金，违约金计算方式为：违约金=合同金额×0.05%×逾期天数。2.甲方未按照约定时间支付工程款，乙方有权拒绝继续施工，并有权要求甲方支付逾期付款的违约金，计算方式同上。三、法律名词及解释：1.甲方：指合同所述工程项目的业主。2.乙方：指具有相应资质的施工单位。3.施工期限：指双方约定的完成工程施工的时间。4.工程验收：指对施工完成的工程进行检查，以确保符合合同约定的质量和标准。5.违约金：指一方未履行合同约定时，需向对方支付的赔偿金。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：乙方应提前与甲方沟通，合理调整施工计划，避免工期延误。2.工程质量问题：乙方应严格按照施工标准和甲方要求进行施工，确保工程质量。3.付款延迟：甲方应按时支付工程款项，如有延迟，应支付违约金，并积极与乙方协商解决。4.争议解决：双方应通过友好协商解决争议，协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。五、所有应用场景：1.适用于各类建筑