工地工程单价合同范本

工地工程单价合同范本第一篇范文：合同编号：[请插入具体合同编号]甲方（以下简称“雇主”）：地址：[甲方详细地址]联系方式：[甲方联系电话]乙方（以下简称“承包商”）：地址：[乙方详细地址]联系方式：[乙方联系电话]鉴于甲方为工地工程的业主，具备法律资格，并委托乙方进行工地工程的建设；乙方具备法律资格，愿意承担此项工程的施工任务。双方经友好协商，特订立本合同，以便共同遵守。第一条工程概况1.1工程名称：[工地工程名称]1.2工程地点：[工地具体地址]1.3工程内容：[工程简要描述]1.4工程规模：[工程规模描述]1.5工程单价：[工程单价明细]第二条合同价格2.1本合同的合同总价款为人民币[大写金额：零仟元整]（￥[小写金额：具体金额]），根据工程量清单及工程单价计算得出。2.2乙方应按照本合同约定的工程单价和工程量清单完成工程。工程量清单作为本合同的附件，与本合同具有同等法律效力。第三条工程进度3.1工程预计开工日期：[开工日期]3.2工程预计竣工日期：[竣工日期]3.3乙方应按照约定的工期完成工程。如因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的违约责任。第四条工程质量4.1乙方应按照约定的工程质量和标准完成工程。工程质量应符合国家相关法律法规、行业标准和甲方要求。4.2工程验收不合格的，乙方应负责整改，直至达到验收标准。整改费用由乙方承担。第五条工程款支付5.1本合同的付款方式为：[付款方式，如：进度付款、验收合格后付款等]。5.2甲方按照本合同约定的付款方式及时支付乙方工程款。甲方延迟支付的，应支付延迟支付期间的违约金。第六条违约责任6.1乙方未按照约定完成工程的，甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金。6.2甲方未按照约定支付工程款的，乙方有权解除合同，并要求甲方支付违约金。第七条争议解决7.1对于因履行本合同而产生的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第八条其他约定8.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同的附件（工程量清单、图纸等）均为合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。甲方（盖章）：______________乙方（盖章）：______________甲方代表（签名）：______________乙方代表（签名）：______________签订日期：[具体日期]附件：工程量清单、图纸等第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导甲方（以下简称“雇主”）：地址：[甲方详细地址]联系方式：[甲方联系电话]乙方（以下简称“承包商”）：地址：[乙方详细地址]联系方式：[乙方联系电话]第三方（以下简称“监理机构”）：地址：[监理机构详细地址]联系方式：[监理机构联系电话]鉴于甲方为工地工程的业主，具备法律资格，并委托乙方进行工地工程的建设；乙方具备法律资格，愿意承担此项工程的施工任务；监理机构作为独立的第三方，负责对工程的进度、质量、安全等进行监督管理，确保工程按期、按质、按安全标准完成。双方经友好协商，特订立本合同，以便共同遵守。第一条工程概况1.1工程名称：[工地工程名称]1.2工程地点：[工地具体地址]1.3工程内容：[工程简要描述]1.4工程规模：[工程规模描述]1.5工程单价：[工程单价明细]第二条合同价格2.1本合同的合同总价款为人民币[大写金额：零仟元整]（￥[小写金额：具体金额]），根据工程量清单及工程单价计算得出。2.2乙方应按照本合同约定的工程单价和工程量清单完成工程。工程量清单作为本合同的附件，与本合同具有同等法律效力。第三条工程进度3.1工程预计开工日期：[开工日期]3.2工程预计竣工日期：[竣工日期]3.3乙方应按照约定的工期完成工程。如因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的违约责任。第四条工程质量4.1乙方应按照约定的工程质量和标准完成工程。工程质量应符合国家相关法律法规、行业标准和甲方要求。4.2工程验收不合格的，乙方应负责整改，直至达到验收标准。整改费用由乙方承担。第五条工程款支付5.1本合同的付款方式为：[付款方式，如：进度付款、验收合格后付款等]。5.2甲方按照本合同约定的付款方式及时支付乙方工程款。甲方延迟支付的，应支付延迟支付期间的违约金。第六条甲方权益保障6.1乙方应保证工程的进度和质量，确保甲方利益不受损失。6.2乙方应接受监理机构的监督管理，遵守监理机构发出的指令。6.3乙方如发生违约行为，甲方有权扣除相应的违约金，并要求乙方立即整改。6.4甲方有权根据工程进度和质量情况，调整工程款项的支付比例和时间。第七条监理机构的职责7.1监理机构应对乙方的施工进度、质量、安全等进行全面监督管理。7.2监理机构有权对乙方进行现场检查，要求乙方提供相关工程资料。7.3监理机构对工程的质量、进度和安全等方面的问题有权提出整改要求，并要求乙方及时整改。第八条违约责任8.1乙方未按照约定完成工程的，甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金。8.2甲方未按照约定支付工程款的，乙方有权解除合同，并要求甲方支付违约金。8.3监理机构未按照约定履行监理职责的，甲方有权解除监理合同，并要求监理机构支付违约金。第九条争议解决9.1对于因履行本合同而产生的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第十条其他约定10.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，一式三份，甲乙双方各执一份，监理机构执一份。10.2本合同的附件（工程量清单、图纸等）均为合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。甲方（盖章）：______________乙方（盖章）：______________监理机构（盖章）：______________甲方代表（签名）：______________乙方代表（签名）：______________监理机构代表（签名）：______________签订日期：[具体日期]附件：工程量清单、图纸等第三方介入的意义和目的在于，通过独立的监理机构对乙方的施工过程进行监督管理，确保工程按期、按质、按安全标准完成，维护甲方的合法权益。同时，通过详细的违约及限制条款，保障甲方的利益不受损失。甲方为主导的目的和意义在于，通过明确甲方的权益保障和违约责任，确保第三篇范文：第三方主体+乙方权益主导软件开发项目单价合同范本甲方（以下简称“客户”）：地址：[甲方详细地址]联系方式：[甲方联系电话]乙方（以下简称“开发商”）：地址：[乙方详细地址]联系方式：[乙方联系电话]第三方（以下简称“技术咨询机构”）：地址：[监理机构详细地址]联系方式：[监理机构联系电话]鉴于客户为软件开发项目的委托方，具备法律资格，并委托开发商进行软件开发；开发商具备法律资格，愿意承担此项软件开发任务；技术咨询机构作为独立的第三方，负责对软件开发项目的技术方向、质量、进度等进行监督管理，确保项目按期、按质、按技术要求完成。双方经友好协商，特订立本合同，以便共同遵守。第一条项目概况1.1项目名称：[软件开发项目名称]1.2项目地点：[项目实施地点]1.3项目内容：[项目详细描述]1.4项目规模：[项目规模描述]1.5项目单价：[项目单价明细]第二条合同价格2.1本合同的合同总价款为人民币[大写金额：零仟元整]（￥[小写金额：具体金额]），根据项目需求书及项目单价计算得出。2.2开发商应按照本合同约定的项目单价和项目需求书完成项目。项目需求书作为本合同的附件，与本合同具有同等法律效力。第三条项目进度3.1项目预计开工日期：[开工日期]3.2项目预计竣工日期：[竣工日期]3.3开发商应按照约定的项目进度完成项目。如因开发商原因导致项目延期，开发商应承担相应的违约责任。第四条项目质量4.1开发商应按照约定的项目质量和标准完成项目。项目质量应符合国家相关法律法规、行业标准和客户要求。4.2项目验收不合格的，开发商应负责整改，直至达到验收标准。整改费用由开发商承担。第五条项目款支付5.1本合同的付款方式为：[付款方式，如：进度付款、验收合格后付款等]。5.2客户按照本合同约定的付款方式及时支付开发商项目款。客户延迟支付的，应支付延迟支付期间的违约金。第六条乙方权益保障6.1客户应保证项目的进度和质量，确保开发商利益不受损失。6.2客户应接受技术咨询机构的监督管理，遵守技术咨询机构发出的指令。6.3客户如发生违约行为，开发商有权扣除相应的违约金，并要求客户立即整改。6.4开发商有权根据项目进度和质量情况，调整项目款项的支付比例和时间。第七条技术咨询机构的职责7.1技术咨询机构应对开发商的项目进度、质量、安全等进行全面监督管理。7.2技术咨询机构有权对开发商进行现场检查，要求开发商提供相关项目资料。7.3技术咨询机构对项目的质量、进度和安全等方面的问题有权提出整改要求，并要求开发商及时整改。第八条违约责任8.1开发商未按照约定完成项目的，客户有权解除合同，并要求开发商支付违约金。8.2客户未按照约定支付项目款的，开发商有权解除合同，并要求客户支付违约金。8.3技术咨询机构未按照约定履行监理职责的，客户有权解除监理合同，并要求技术咨询机构支付违约金。第九条争议解决9.1对于因履行本合同而产生的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第十条其他约定10.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，一式三份，甲乙双方各执一份，技术咨询机构执一份。10.2本合同的附件（项目需求书、图纸等）均为合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。甲方（盖章）：______________乙方（盖章）：______________技术