电气施工改造合同范本

电气施工改造合同范本合同编号：__________合同签订日期：____年__月__日甲方（以下简称“业主”）：________________________地址：________________________联系人：________________________联系电话：________________________乙方（以下简称“施工方”）：________________________地址：________________________联系人：________________________联系电话：________________________鉴于业主拟对位于上述地址的电气设施进行施工改造，并根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规的规定，双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，经协商一致，签订本合同，共同遵照执行。第一条工程概况1.1工程名称：________________________1.2工程地点：________________________1.3工程内容：对电气设施进行施工改造，包括但不限于电缆敷设、设备安装、调试等。第二条合同价格2.1本合同总价款为人民币（大写）：____元整（小写）：￥_____元。2.2合同价款支付方式如下：（1）合同签订后3个工作日内，业主向施工方支付合同总价款的30%；（2）工程进度达到50%时，业主向施工方支付合同总价款的30%；（3）工程验收合格后，业主向施工方支付剩余的40%。3.1合同约定的工期为____个月，自双方签订合同之日起计算。3.2施工方如因特殊情况需延长工期，应提前向业主提出申请，经业主同意后方可延长。延长工期的时间以双方协商确定。第四条质量标准4.1施工方应按照国家和行业标准进行施工，确保工程质量。4.2工程验收合格后，业主应向施工方支付剩余合同价款。如验收不合格，施工方应按照业主的要求进行整改，直至达到验收标准。第五条违约责任5.1双方应严格履行本合同的约定，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。5.2施工方如未按照约定的工期完成工程，应按照逾期天数向业主支付违约金，违约金计算方式为：合同总价款的0.5%×逾期天数。第六条争议解决6.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。7.1本合同附件包括：（1）工程设计图纸及相关技术文件；（2）施工方案及施工组织设计；（3）工程验收标准及方法；（4）其他双方认为需要附加的文件。第八条其他约定8.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且合同价款支付完毕之日终止。8.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（业主）：________________________乙方（施工方）：________________________授权代表：________________________授权代表：________________________签订日期：____年__月__日（注：以上合同范本仅供参考，具体合同内容请根据实际情况和法律法规进行调整。）第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导合同编号：__________合同签订日期：____年__月__日甲方（以下简称“业主”）：________________________地址：________________________联系人：________________________联系电话：________________________乙方（以下简称“施工方”）：________________________地址：________________________联系人：________________________联系电话：________________________丙方（以下简称“第三方主体”）：________________________地址：________________________联系人：________________________联系电话：________________________鉴于业主拟对位于上述地址的电气设施进行施工改造，并根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规的规定，甲乙丙三方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，经协商一致，签订本合同，共同遵照执行。第一条工程概况1.1工程名称：________________________1.2工程地点：________________________1.3工程内容：对电气设施进行施工改造，包括但不限于电缆敷设、设备安装、调试等。第二条合同价格2.1本合同总价款为人民币（大写）：____元整（小写）：￥_____元。2.2合同价款支付方式如下：（1）合同签订后3个工作日内，业主向施工方支付合同总价款的30%；（2）工程进度达到50%时，业主向施工方支付合同总价款的30%；（3）工程验收合格后，业主向施工方支付剩余的40%。3.1合同约定的工期为____个月，自双方签订合同之日起计算。3.2施工方如因特殊情况需延长工期，应提前向业主提出申请，经业主同意后方可延长。延长工期的时间以双方协商确定。第四条质量标准4.1施工方应按照国家和行业标准进行施工，确保工程质量。4.2工程验收合格后，业主应向施工方支付剩余合同价款。如验收不合格，施工方应按照业主的要求进行整改，直至达到验收标准。第五条甲方权益保障5.1甲方享有工程项目的监督权、检查权和建议权，有权对施工过程进行监督，确保工程质量、安全、进度等方面符合甲方的要求。5.2甲方对乙方提供的工程材料和设备有异议的，有权要求乙方更换或修复，直至符合甲方的要求。5.3甲方有权根据工程进度和质量情况，提前或推迟支付合同价款。5.4甲方在合同约定的范围内，有权要求乙方提供相关工程资料和文件。第六条乙方义务及限制6.1乙方应按照本合同约定的工程内容、质量标准、工期要求完成施工，并承担相应的安全责任。6.2乙方应保证工程材料和设备的质量，不得使用假冒伪劣、不合格的产品。6.3乙方应遵守甲方的现场管理制度，服从甲方的协调和监督。6.4乙方如因原因导致工期延误，应承担相应的违约责任。第七条第三方主体职责7.1第三方主体应独立公正地对工程质量、进度、安全等方面进行监督和评估，并向甲方提供评估报告。7.2第三方主体有权对乙方进行现场检查，确保乙方按照合同约定履行义务。7.3第三方主体应协调解决甲方和乙方在履行合同过程中发生的争议。第八条违约责任8.1乙方如未按照约定的工期完成工程，应按照逾期天数向业主支付违约金，违约金计算方式为：合同总价款的0.5%×逾期天数。8.2乙方如未按照约定的质量标准完成工程，应承担修复、更换或赔偿的责任。8.3第三方主体如未按照本合同约定履行职责，应承担相应的违约责任。第九条争议解决9.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第十条其他约定10.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且合同价款支付完毕之日终止。10.2本合同一式三份，甲乙丙三方各执一份，具有同等法律效力。甲方（业主）：________________________乙方（施工方）：________________________第三方主体：________________________授权代表：________________________授权代表：________________________授权代表：________________________签订日期：____第三篇范文：第三方主体+甲方权益主导合同编号：__________合同签订日期：____年__月__日甲方（以下简称“业主”）：________________________地址：________________________联系人：________________________联系电话：________________________乙方（以下简称“施工方”）：________________________地址：________________________联系人：________________________联系电话：________________________丙方（以下简称“第三方主体”）：________________________地址：________________________联系人：________________________联系电话：________________________鉴于业主拟对位于上述地址的电气设施进行施工改造，并根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规的规定，甲乙丙三方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，经协商一致，签订本合同，共同遵照执行。第一条工程概况1.1工程名称：________________________1.2工程地点：________________________1.3工程内容：对电气设施进行施工改造，包括但不限于电缆敷设、设备安装、调试等。第二条合同价格2.1本合同总价款为人民币（大写）：____元整（小写）：￥_____元。2.2合同价款支付方式如下：（1）合同签订后3个工作日内，业主向施工方支付合同总价款的30%；（2）工程进度达到50%时，业主向施工方支付合同总价款的30%；（3）工程验收合格后，业主向施工方支付剩余的40%。3.1合同约定的工期为____个月，自双方签订合同之日起计算。3.2施工方如因特殊情况需延长工期，应提前向业主提出申请，经业主同意后方可延长。延长工期的时间以双方协商确定。第四条质量标准4.1施工方应按照国家和行业标准进行施工，确保工程质量。4.2工程验收合格后，业主应向施工方支付剩余合同价款。如验收不合格，施工方应按照业主的要求进行整改，直至达到验收标准。第五条乙方权益保障5.1乙方有权根据工程进度和质量情况，提前或推迟支付合同价款。5.2乙方对甲方提供的工程材料和设备有异议的，有权要求甲方更换或修复，直至符合乙方的要求。5.3乙方在合同约定的范围内，有权要求甲方提供相关工程资料和文件。第六条甲方义务及限制6.1甲方应按照本合同约定的工程内容、质量标准、工期要求完成施工，并承担相应的安全责任。6.2甲方应保证工程材料和设备的质量，不得使用假冒伪劣、不合格的产品。6.3甲方应遵守乙方的现场管理制度，服从乙方的协调和监督。6.4甲方如因原因导致工期延误，应承担相应的违约责任。第七条第三方主体职责7.1第三方主体应独立公正地对工程质量、进度、安全等方面进行监督和评估，并向乙方提供评估报告。7.2第三方主体有权对甲方进行现场检查，确保甲方按照合同约定履行义务。7.3第三方主体应协调解决甲方和乙方在履行合同过程中发生的争议。第八条违约责任8.1甲方如未按照约定的工期完成工程，应按照逾期天数向业主支付违约金，违约金计算方式为：合同总价款的0.5%×逾期天数。8.2甲方如未按照约定的质量标准完成工程，应承担修复、更换或赔偿的责任。8.3第三方主体如未按照本合同约定履行职责，应承担相应的违约责任。第九条争议解决9.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第十条其他约定10.1本合同自双