2011建设工程合同范本

2011建设工程合同范本合同编号：[待填写]甲方（以下简称“业主”）：[待填写]乙方（以下简称“承包商”）：[待填写]根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》以及其他有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行[待填写]的建设工程事宜，经充分协商，达成以下协议：一、工程概述1.1工程名称：[待填写]1.2工程地点：[待填写]1.3工程内容：[待填写]1.4工程规模：[待填写]1.5工程预算：人民币[待填写]元整（大写：[待填写]元整）二、合同主体2.1甲方是指具备合同签订资格和履行合同能力的[待填写]，并作为本合同的委托人和发包人。2.2乙方是指具备合同签订资格和履行合同能力的[待填写]，并作为本合同的受托人和承包人。三、合同价格3.1双方确认，本工程的合同价格为固定价格，即人民币[待填写]元整（大写：[待填写]元整）。3.2合同价格包含工程设计、施工、材料设备采购、验收、保修等全部费用。3.3合同价格不包含工程变更、现场签证等额外费用。如发生上述情况，双方应另行签订补充协议。四、合同工期4.1双方确认，本工程的合同工期为[待填写]日。4.2乙方应按约定的工期完成工程。如乙方因自身原因导致工程延期，应承担相应的违约责任。五、工程质量5.1乙方应按照约定的工程内容和质量标准进行施工，确保工程质量符合国家相关法律法规和行业标准。5.2工程验收不合格的，乙方应负责整改，直至达到约定质量标准。六、支付方式6.1双方确认，本工程的支付方式为[待填写]支付。6.2支付进度：按照工程进度和验收情况，甲方按约定时间支付乙方工程款项。6.3支付金额：具体支付金额双方另行约定。七、违约责任7.1乙方未按照约定工期完成工程的，应向甲方支付违约金，违约金为合同金额的[待填写]%。7.2甲方未按照约定时间支付工程款项的，应向乙方支付滞纳金，滞纳金为应付款项的[待填写]%。八、争议解决8.1双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。九、其他约定9.1双方应遵守国家相关法律法规，不得违法从事建设活动。9.2双方应共同保护工程现场的安全，确保工程顺利进行。9.3合同附件为双方签订的[待填写]文件，为本合同不可分割的一部分。十、合同的生效、变更和解除10.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。10.2合同生效后，除非依法或者双方协商一致外，任何一方不得擅自变更或解除合同。10.3合同的变更或解除，应签订书面协议，经双方盖章确认后生效。甲方（盖章）：______________乙方（盖章）：______________签订日期：[待填写]附件：[待填写]第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导合同编号：[待填写]2011建设工程合同范本（甲方权益主导）甲方（以下简称“业主”）：[待填写]乙方（以下简称“承包商”）：[待填写]丙方（以下简称“第三方主体”）：[待填写]根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》以及其他有关法律法规的规定，甲乙丙三方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行[待填写]的建设工程事宜，经充分协商，达成以下协议：一、第三方主体概述1.1丙方作为独立的第三方主体，负责对乙方的施工过程进行质量监督、进度控制以及合同履行情况的评估。1.2丙方应具备相应的资质和能力，确保能够独立、公正、有效地履行监督职责。二、甲方权益保障2.1乙方应严格按照甲方的要求进行施工，确保工程质量、安全、进度等满足甲方的需求。2.2丙方作为第三方主体，应独立对乙方的施工过程进行监督，确保乙方的施工符合合同约定和国家相关法律法规。2.3甲方有权根据合同约定和国家相关法律法规，对乙方进行考核和评价，包括但不限于质量、安全、进度等方面。2.4甲方有权根据丙方的监督报告，要求乙方进行整改或者采取其他措施，以确保工程按期、高质量完成。2.5甲方有权根据合同约定，对乙方进行奖励或者罚款，以激励乙方更好地履行合同义务。三、乙方责任及限制3.1乙方应按照合同约定和国家相关法律法规，认真履行合同义务，确保工程质量、安全、进度等满足甲方的需求。3.2乙方应接受丙方的监督，严格按照丙方的要求进行施工，确保施工过程符合合同约定和国家相关法律法规。3.3乙方不得以任何理由拖延工程进度，影响甲方利益。3.4乙方在施工过程中，若发生质量问题、安全事故等，应立即报告甲方和丙方，并按照甲方和丙方的要求进行整改。四、丙方责任及权益4.1丙方应独立、公正、有效地对乙方的施工过程进行监督，确保乙方的施工符合合同约定和国家相关法律法规。4.2丙方应定期向甲方提交监督报告，内容包括但不限于工程质量、安全、进度等方面。4.3丙方应对乙方的施工过程进行评估，对乙方的履约能力进行评价，并向甲方提供评估报告。4.4丙方在履行监督职责过程中，若发现乙方有违反合同约定和国家相关法律法规的行为，应立即报告甲方，并协助甲方采取相应措施。五、违约责任5.1乙方未按照约定工期完成工程的，应向甲方支付违约金，违约金为合同金额的[待填写]%。5.2乙方未按照合同约定和国家相关法律法规进行施工的，甲方有权要求乙方进行整改，并有权根据丙方的监督报告，对乙方进行奖励或者罚款。5.3丙方未按照约定履行监督职责的，甲方有权要求丙方承担相应的违约责任。六、争议解决6.1双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。七、其他约定7.1双方应遵守国家相关法律法规，不得违法从事建设活动。7.2双方应共同保护工程现场的安全，确保工程顺利进行。7.3合同附件为双方签订的[待填写]文件，为本合同不可分割的一部分。八、合同的生效、变更和解除8.1本合同自三方签字（或盖章）之日起生效。8.2合同生效后，除非依法或者三方协商一致外，任何一方不得擅自变更或解除合同。8.3合同的变更或解除，应签订书面协议，经三方盖章确认后生效。甲方（盖章）：______________乙方（盖章）：______________丙方（盖章）：______________签订日期：[待填写]附件：[待填写]第三方介入的意义和目的：第三方主体的介入，旨在确保工程质量、安全、进度等方面的合规性，为甲方提供独立的监督和评估。通过第三方主体的监督，可以有效地降低甲方承担的风险，保障甲方的权益。同时，第三方主体的介入也有利于规范乙方的施工行为，提高施工质量，确保工程顺利进行。第三篇范文：第三方主体+乙方权益主导合同编号：[待填写]2011建设工程合同范本（乙方权益主导）甲方（以下简称“业主”）：[待填写]乙方（以下简称“承包商”）：[待填写]丙方（以下简称“第三方主体”）：[待填写]根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》以及其他有关法律法规的规定，甲乙丙三方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行[待填写]的建设工程事宜，经充分协商，达成以下协议：一、第三方主体概述1.1丙方作为独立的第三方主体，负责对甲方的工程需求进行评估，对乙方的施工过程进行质量监督、进度控制以及合同履行情况的评估。1.2丙方应具备相应的资质和能力，确保能够独立、公正、有效地履行监督职责。二、乙方权益保障2.1甲方应严格按照乙方的要求进行工程需求的提供，确保乙方的施工符合合同约定和国家相关法律法规。2.2丙方作为第三方主体，应独立对甲方的工程需求进行评估，确保甲方的需求合理、明确，以便乙方能够更好地履行合同义务。2.3乙方有权根据合同约定和国家相关法律法规，对甲方进行考核和评价，包括但不限于工程需求的合理性、明确性等方面。2.4乙方有权根据丙方的评估报告，要求甲方进行需求的调整或者补充，以确保工程顺利、高效进行。2.5乙方有权根据合同约定，对甲方进行奖励或者罚款，以激励甲方更好地提供工程需求。三、甲方责任及限制3.1甲方应按照合同约定和国家相关法律法规，认真履行提供工程需求的义务，确保工程需求的合理性、明确性等满足乙方的需求。3.2甲方不得以任何理由干扰乙方的施工过程，影响乙方利益。3.3甲方在提供工程需求过程中，若发生需求不合理、不明确等问题，应立即根据乙方的要求进行调整或者补充。四、丙方责任及权益4.1丙方应独立、公正、有效地对甲方的工程需求进行评估，确保甲方的需求符合合同约定和国家相关法律法规。4.2丙方应定期向乙方提交评估报告，内容包括但不限于工程需求的合理性、明确性等方面。4.3丙方应对甲方的工程需求进行评估，对甲方的履约能力进行评价，并向乙方提供评估报告。4.4丙方在履行评估职责过程中，若发现甲方有违反合同约定和国家相关法律法规的行为，应立即报告乙方，并协助乙方采取相应措施。五、违约责任5.1甲方未按照约定提供合理、明确的工程需求的，应向乙方支付违约金，违约金为合同金额的[待填写]%。5.2甲方未按照合同约定和国家相关法律法规提供工程需求的，乙方有权要求甲方进行需求的调整或者补充，并有权根据丙方的评估报告，对甲方进行奖励或者罚款。5.3丙方未按照约定履行评估职责的，乙方有权要求丙方承担相应的违约责任。六、争议解决6.1双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。七、其他约定7.1双方应遵守国家相关法律法规，不得违法从事建设活动。7.2双方应共同保护工程现场的安全，确保工程顺利进行。7.3合同附件为双方签订的[待填写]文件，为本合同不可分割的一部分。八、合同的生效、变更和解除8.1本合同自三方签字（或盖章）之日起生效。8.2合同生效后，除非依法或者三方协商一致外，任何一方不得擅自变更或解除合同。8.3合同的变更或解除，应签订书面协议，经三方盖章确认后生效。甲方（盖章）：_______