建设工程合同赔偿协议

建设工程合同赔偿协议合同编号：__________鉴于甲乙双方在建设工程项目中的合作，为确保双方权益，经甲乙双方友好协商，就项目中的赔偿事宜达成如下协议：一、赔偿范围1.1乙方在施工过程中，如因自身原因导致工程质量不符合合同约定标准，需承担返工、维修等相关费用。1.2乙方如违反合同约定，导致工程进度延误，需向甲方支付违约金，违约金计算方式为：每延误一天，乙方应支付合同总价款的千分之一作为违约金。1.3乙方在施工过程中，如发生安全事故，造成人员伤亡或财产损失，应依法承担相应责任。1.4乙方应严格按照国家法律法规、施工图纸、技术规范和甲方要求进行施工，如因乙方原因导致工程质量问题，乙方应承担全部赔偿责任。二、赔偿程序2.1乙方在发生赔偿事项后，应立即通知甲方，并按照甲方要求采取措施，防止损失扩大。2.2甲方应在接到乙方通知后及时对赔偿事项进行核实，并根据实际情况要求乙方承担相应责任。2.3双方应就赔偿事项进行协商，如协商不一致，可向合同签订地人民法院提起诉讼。三、赔偿金额及支付方式3.1乙方应按照甲方要求，承担赔偿责任。赔偿金额包括但不限于：返工、维修费用、违约金、赔偿金等。3.2乙方应在甲方要求的时间内，按照甲方指定的方式支付赔偿金额。四、保密条款4.1双方在履行合同过程中所获悉的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以严格保密。4.2保密期限自合同签订之日起计算，至合同终止或履行完毕之日止。五、违约责任5.1任何一方违反本协议，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。5.2违约金计算方式为：违约金额的百分之一作为违约金。六、争议解决6.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。七、其他约定7.1本协议一式两份，甲乙双方各执一份。7.2本协议自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效，至合同终止或履行完毕之日止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：__________签订日期：__________一、附件列表：1.建设工程项目施工图纸2.技术规范及施工要求3.安全事故应急预案4.工程质量检验标准5.合同履行过程中产生的相关往来函件6.工程进度计划及时间表7.乙方施工队伍资质证明文件8.乙方负责人身份证明文件9.保险公司提供的工程保险证明文件10.其他与合同履行相关的文件和资料二、违约行为及认定：1.乙方施工质量不符合合同约定，导致工程质量问题。2.乙方违反合同约定，导致工程进度延误。3.乙方在施工过程中发生安全事故，造成人员伤亡或财产损失。4.乙方未按照甲方要求采取措施，防止损失扩大。5.乙方未按照甲方要求承担赔偿责任。6.乙方未按照约定支付违约金或赔偿金。7.乙方未履行保密义务，泄露甲方商业秘密、技术秘密等。8.乙方未按照合同约定履行其他义务。三、法律名词及解释：1.甲方：指合同中约定的发包方。2.乙方：指合同中约定的承包方。3.建设工程合同：指甲方委托乙方进行建设工程项目的设计、施工等活动，乙方按照甲方的要求完成工程并支付报酬的合同。4.赔偿责任：指因违约行为导致的损失赔偿责任。5.违约金：指违约方按照合同约定向守约方支付的违约赔偿金。6.保密义务：指合同双方在履行合同过程中对获悉的商业秘密、技术秘密等予以保密的义务。7.安全事故：指施工过程中发生的人员伤亡、财产损失等意外事件。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程质量问题：乙方应立即整改，直至符合合同约定。如乙方不积极整改，甲方有权委托第三方进行整改，费用由乙方承担。2.工程进度延误：乙方应按照甲方要求支付违约金。如违约行为严重，甲方有权解除合同，并要求乙方承担因此造成的损失。3.安全事故：乙方应立即启动应急预案，妥善处理事故，依法承担相应责任。甲方有权要求乙方暂停施工，直至安全事故得到妥善处理。4.乙方违约：甲方有权要求乙方承担违约责任，支付违约金、赔偿金等。如乙方违约行为严重，甲方有权解除合同，并要求乙方承担因此造成的损失。5.争议解决：双方应通过友好协商解决争议。协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。五、所有应用场景：1.适用于各类建设工程项目，如房屋建筑、市政工程、基础设施建设等。2.适用于乙方为施工单位，具备相应资质和能力的场景。3.适用于甲方为发包方，需要乙方完成特定建设工程的场景。4.