地弹门施工合同违约责任_第1页
地弹门施工合同违约责任_第2页
地弹门施工合同违约责任_第3页
地弹门施工合同违约责任_第4页
地弹门施工合同违约责任_第5页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

地弹门施工合同违约责任合同编号:__________合同双方:甲方:(全称)乙方:(全称)鉴于甲方为地弹门施工项目的业主,乙方为地弹门施工项目的承包商,根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规,经双方友好协商,就地弹门施工项目的违约责任达成如下协议:一、定义及合同范围1.1本合同中的“地弹门施工项目”是指位于__________的地弹门施工工程,包括但不限于地弹门的安装、调试、验收等。1.2乙方应按照本合同约定的条款、时间和质量要求完成地弹门施工项目。二、违约责任2.1甲方违约2.1.1甲方未按合同约定支付工程款,每逾期支付一日,应向乙方支付应付款项的__________%作为违约金。2.1.2甲方未按合同约定提供施工场地、施工条件等,导致乙方无法正常施工的,甲方应承担由此增加的费用和(或)工期延误。2.1.3甲方未按合同约定提供设计图纸、技术资料等,导致乙方无法按期完成施工的,甲方应承担由此增加的费用和(或)工期延误。2.2乙方违约2.2.1乙方未按合同约定时间完成施工,每逾期完成一日,应向甲方支付工程款的__________%作为违约金。2.2.2乙方施工质量不符合合同约定及国家标准,导致工程不合格的,乙方应承担重新施工的费用和(或)甲方因此遭受的损失。2.2.3乙方未按合同约定使用材料、设备等,导致工程质量问题或安全事故的,乙方应承担由此增加的费用和(或)甲方因此遭受的损失。2.3不可抗力2.3.1因不可抗力导致一方无法履行合同义务的,受影响方应立即通知对方,并在__________小时内提供相关证明文件。2.3.2遭受不可抗力影响的一方应尽力克服不可抗力,减少损失,并在不可抗力结束后__________日内继续履行合同。2.3.3因不可抗力导致合同无法履行或部分履行,双方应协商解决,并根据实际情况调整合同的履行期限和(或)工程款。三、争议解决3.1双方在履行合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决。3.2若协商无果,任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。四、其他约定4.1本合同自双方签字(或盖章)之日起生效,有效期为__________年。4.2本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。甲方(盖章):__________乙方(盖章):__________代表(签名):__________代表(签名):__________日期:__________日期:__________一、附件列表:1.地弹门施工项目设计图纸2.地弹门施工项目技术资料3.工程款项支付证明文件4.不可抗力证明文件5.施工场地、施工条件提供证明文件6.施工质量验收标准7.材料、设备使用证明文件8.双方签字盖章的合同正本二、违约行为及认定:1.甲方违约行为及认定:未按合同约定支付工程款,认定标准为逾期支付超过合同约定的付款期限。未按合同约定提供施工场地、施工条件等,认定标准为影响乙方正常施工的程度。未按合同约定提供设计图纸、技术资料等,认定标准为影响乙方正常施工的程度。2.乙方违约行为及认定:未按合同约定时间完成施工,认定标准为逾期完成超过合同约定的工期。施工质量不符合合同约定及国家标准,认定标准为工程验收不合格的程度。未按合同约定使用材料、设备等,认定标准为影响工程质量或安全程度。三、法律名词及解释:1.甲方:指地弹门施工项目的业主。2.乙方:指地弹门施工项目的承包商。3.违约金:指违约方按照合同约定向守约方支付的赔偿金。4.不可抗力:指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、社会事件等。5.工期延误:指因违约行为导致工程进度推迟的时间。6.工程款:指甲方按照合同约定支付给乙方的施工费用。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.甲方未按约定支付工程款:乙方应与甲方沟通,催促甲方支付工程款,必要时可依法申请法院强制执行。2.甲方未提供施工场地、施工条件:乙方应与甲方沟通,要求甲方提供必要的施工条件,必要时可依法申请法院强制执行。3.甲方未提供设计图纸、技术资料:乙方应与甲方沟通,要求甲方提供相关资料,必要时可依法申请法院强制执行。4.乙方未按约定时间完成施工:乙方应与甲方沟通,说明原因,商定延期完成,并根据合同约定支付违约金。5.乙方施工质量不符合约定:乙方应按照甲方的要求进行整改,重新施工,并承担由此增加的费用和(或)甲方因此遭受的损失。6.乙方未按约定使用材料、设备:乙方应按照甲方的要求进行整改,重新使用符合合同约定的材料、设备,并承担由此增加的费用和(或)甲方

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论