涂料承包简单合同5篇

涂料承包简单合同5篇涂料承包简单合同5篇涂料承包简单合同篇1发包单位（甲方）：________________身份证号码：________________承包单位（乙方）：________________身份证号码：________________根据《中华人民共和国合同法》的规定，结合本工程具体情况，为明确双方责任，经协商签订本合同，以便共同遵守。一、工程名称：________________二、承包方式：________________三、承包单价及结算方式1、承包单价为每平方米人民币：________完全价格。2、结算方式：本合同签订之日起至工程全部结束后，甲方支付乙方总工程量的________，余款将在验收合格后一次性付清。中途甲方支付乙方的工人生活费，乙方无任何理由其他付款，工人生活费标准为每人每月人民币________元整。四、工期要求：按照甲方施工进度要求完成五、质量标准及验收要求：乙方承包的工程为精装修工程，质量要求及验收标准要达到精装修的质量要求及验收标准。质量要求为阴阳角必须做角，保持笔直，大面必须批三遍腻子，一遍底漆，两遍面漆，保持平滑、光洁，颜色一致无色差。验收标准要达到甲方、监理及业主的验收标准，达到样板房的效果。如验收不合格，乙方必须进行修理及返工，直到验收合格交房为止，并负担由此造成的人工费、材料费。六、安全责任：乙方进入工地后不得在工地上打架闹事，不得进行无理取闹哄抬价格，在施工中乙方必须时刻注意安全，杜绝一切安全事故的发生。如有违反，一切责任由乙方自负，和甲方无关。七、乙方在施工中必须服从甲方的管理，遵守甲方各项规章制度，如乙方不按照甲方管理要求施工，甲方有权终止合同，甲方在乙方全部人员退场后一周结清已完成工作量的50%的费用，其余50%作为后续班组的补偿和乙方中断协议的违约金。八、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，双方签字后生效。本合同余款付清后自行失效。甲方：________________乙方：________________电话号码：________________电话号码：________________涂料承包简单合同篇2发包方(甲方)：承包方(乙方)：按照《中华人民共和国经济合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》及其他有关法律法规的规定，结合本工程具体情况，甲、乙双方遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，经协商达成如下协议。第一条工程概况1.1工程名称：宝杨路配套商品房1-3号外墙弹性拉毛涂料工程1.2工程地点：宝杨路3320号1.3承包范围：1-3号外墙涂1.4承包方式：包工包料(外墙腻子甲方提供)1.5工期：自接到甲方通知后10天内完成。施工期间需配合甲方的合理安排、服从甲方管理。1.6工程质量：合格1.7工程面积：暂定3000m2,竣工后按实计算.1.8合同价款采用固定单价，单价浅色20.60元/每平方,深色21.80元/每平方。合计金额为(人民币)：63000.00元(大写)：陆万叁仟元整该价格包含工程图纸上所有内容(另有约定的除外)。1.9该价格含直接费、间接费、乙方利润、管理费、政策性文件的规定及包含等合同明示或暗示的所有风险、责任和义务的费用，少工程完成后按实际施工面程计算,单价按合同单价计算。第二条甲方工作2.1指派周建军为甲方驻工地代表，负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。2.2甲方签订合同后3天内向乙方明确施工范围及施工要求。第三条乙方工作3.1参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底，拟定施工方案和进度计划，交甲方审定。3.2乙方指派宋继训为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。3.3严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录。参加竣工验收，编制工程结算。3.4做好施工现场保卫、消防和垃圾清理等工作，并承担相应费用。3.5施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。3.6在施工过程中,负责对外立面的铝合金门窗的成品保护,采取有效的措施确保铝合金门窗不污染涂料,若有污染要及时清理,若完成后有污染而造成的损失一切费用由乙方负责。3.7工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。第四条关于工期的约定4.1乙方须按甲方提出的工期要求进行进度控制。4.2乙方在合同签订后3日内提供施工组织设计，甲方对乙方的施工组织设计(或方案)和进度计划提出质疑和合理修正时，乙方应在此后3天内提供修正的施工组织设计。4.3非乙方原因造成的工期延误，经双方协商，以经甲方签证的联系单为准，工期可以顺延。4.4工程竣工结算时乙方提供发票，甲方出具免税凭证。第五条关于工程质量及验收的约定5.1本工程质量应达到国家建筑装饰行业标准质量评定合格标准。施工项目质量验收若无相应的国家验收标准时，则以建筑行业装饰标准为准。5.2甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。乙方应提前24小时通知甲方验收，甲方若不按时参加隐蔽工程和中间工程验收，乙方可自行验收，甲方应予承认；若甲方要求复验时，乙方应按要求办理复验，复验合格，甲方应承担复验而引起的产品损坏、停工直接费；若乙方没提前24小时通知甲方验收且自行验收，甲方不予承认，甲方要求复验时，乙方应按要求办理复验，无论复验是否合格，甲方不承担应复验而引起的产品损坏、停工损失，工期不予顺延。5.3由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不予顺延。5.4工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知7日内组织验收，并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期，但甲方应承认竣工日期，并承担乙方的看管费用。第六条关于工程价款及结算的约定6.1支付方式：工程开工后，工程完成至30%时，支付至合同价的50%工程工程全部完成验收后，支付至合同价的80%全部工程验收合格且经甲方审定结算后支付至结算价的95%，余款作为保修金。保修金为工程结算价的5%，在工程竣工验收合格满一年后一次性无息退还。6.2如在施工中发生图纸修改或增减工程内容的,由乙方出具工程联系单,甲方认可确定签字，在决算时按实结算。第七条关于材料供应的约定7.1工程所需材料全部由乙方负责采购。涂料进场后,取小样送检测,费用由乙方负责.7.2乙方采购的材料、设备，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用，并且对工程造成的损失由乙方负责。第八条有关安全生产和防火的约定8.1乙方提供的施工图纸或作法说明，应符合《中华人民共和国消防条例》和有关防火设计规范。8.2乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规程》、《中华人民共和国消防条例》和其它相关的法规、规范。8.3由于甲方确认的图纸或作法说明，违反有关安全操作规程、消防条例和防火设计规范，导致发生安全或火灾事故，甲方应承担由此产生的一切经济损失。8.4由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例，导致发生安全或火灾事故，乙方应承担由此引发的一切经济损失。第九条争议与违约责任9.1、违约(1)工期：施工过程中由于乙方原因造成工期延误，每逾期一天，须按工程结算总价款的向甲方支付违约金，并承担因此给甲方造成的一切损失，如乙方不按本条款执行，甲方有权从乙方工程款中直接扣除；因甲方原因造成工期延误，经甲方确认后，工期相应顺延，但甲方不承担任何费用。(2)产品质量：如乙方提供的产品经检验质量不合格的，乙方除应立即调换合格产品外，还应按不合格产品价款的%向甲方支付违约金。如因此造成工期延误的，乙方还应承担相应的违约责任。(3)工程质量：如因乙方原因引起工程质量不合格(以甲方、设计单位、等书面确认为准)，乙方必须立即整改，直至质量达到合格为止，同时向甲方支付与质量履约保证金等额的违约金。因此给甲方造成其他损失的`，乙方应据实赔偿。(4)付款：如甲方无故延迟支付工程款，经乙方合理催告后仍未支付的，则每逾期一天，应按逾期未付款项的%向乙方支付违约金。9.2、争议(1)双方约定，在合同履行过程中产生争议时，各方协商解决，协商不成提交工程合同签约所在地人民法院诉讼解决。(2)对于不存在争议的部分，各方在诉讼期间仍应继续履行。在人民法院判决、裁定前乙方不得停工，且不得以此为由拖延工期。第十条其它约定10.1工程竣工验收前,乙方向甲方提供完整的竣工资料两份(其中一份须原件).第十一条附则11.1本工程需要进行保险时，应另订协议。11.2本合同自甲、乙双方签字盖章后，工程完工结清全部工程款后自动失效。11.3本合同在履行过程中形成的会议纪要，报价单及补充协议，工程联系单及一切附件是本合同的组成部分与本合同具有同等法律效力。11.4本合同设正本贰份，副本贰份，甲、乙方各执正本壹份、副本壹份。甲方(盖章)：乙方(盖章)：签订日期：涂料承包简单合同篇3委托方（以下简称甲方）承包方（以下简称乙方）依照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿和诚实守信的原则，经双方友好协商，就油漆涂料工程承包事宜在互惠互利的基础上，达成如下协议。一、工程概况1、工程名称：2、工程地点：3、工程内容：4、承包范围：5、质量标准：二、工期计划开工日期：______年_____月_____日，竣工日期：______年_____月_____日，总_____天。（日历天）三、材料的调差与使用1、乙方须按施工图纸指定的产品购买，材料进场要经甲方和监理及建设单位等共同验收认可后方可使用，乙方应在符合国家质量规范技术标准的前提下自主购买油漆涂料工程所需材料。如甲方和监理及建设单位认定所购买材料不合格，乙方所进材料自动清出场地，并处罚金________________元/次。2、材料调差：按照工程所在地当时季度的信息价，如信息价和实际购买价存在较大差异的，以甲乙双方、监理和建设单位共同认定价格，经认定后办理认证手续为准，进行决算。四、工程变更工程施工中如经建设单位确认需变更项目，以建设单位签字并盖章的文件通知及设计单位出具的加盖章签字的变更图为准。工程量增减总量在______%内不调整。五、工程量与造价1、以工程所在地省份的预算定额决算下浮______%为承包价。2、按所承包的`施工图纸施工的工作量据实决算。3、支付方式：六、工程施工及验收标准1、承包方的施工人员须严格依照施工工艺和操作程序进行施工。2、乙方须保证安全生产、文明施工，遵循国家、省以及甲方的安全生产规范。3、不得酒后作业，无关人员不得进入施工场地。4、国家制定的施工工艺规程和验收规范为验收标准。七、保修承诺1、乙方在装饰施工质量范围内承担保修责任，自工程竣工验收之日起，为期_____年。2、保修期间，由乙方施工不当造成的油漆涂料施工费用均为乙方负责。3、保修内容均采用修复形式，只对油漆涂料负责，不承担其他连带责任。4、在保修期内，乙方应在接到通知后，确认是保修范围内的_____个工作日内派人修复。5、保修期内因甲方使用不当、非装饰外力原因或不可抗拒因素（自然老化、结构层降、温差收缩、碳化收缩等原因）所产生的结果不属于保修范围。如须乙方维修，则材料和人工费用均由甲方负责并承担。八、双方责任1、甲方职责：（1）甲方应给承包方人员办理进场施工手续（出入证等）、提供施工所需的水、电和施工设备。施工中如需要临时使用公共部分，甲方应负责协调好，做好交叉作业的施工环境。（2）甲方有对乙方监督管理的权力，应按合同约定向乙方拨付工程款。2、乙方职责：（1）乙方须按甲方所提供的图纸、方案进行施工。（2）乙方施工人员进入施工现场应严格遵守甲方的安全施工要求，乙方配有专职安全员负责施工安全，若施工期间乙方管理不善所引起的安全问题由乙方自行处理。（3）乙方施工人员必须遵守施工现场各项管理制度，必须做到文明施工，乙方施工中给其它工序造成污染的要自行清除。九、违约条款合同生效后，在合同履行期间，因履行有瑕疵或擅自解除合同方，给守约方造成的损失，应进行赔偿。十、附则1、合同履行期间双方发生争议，由甲乙双方协商解决；协商不成的，均可向合同履行地的法院起诉。2、本合同未尽事宜，甲乙双方友好协商解决。3、本合同壹式_______份，甲乙双方各执_______份，具有同等法律效力，经双方签字盖章后生效，合同履行完毕后失效。甲方：乙方：_______年_____月_____日涂料承包简单合同篇4甲方：乙方：甲方将座落在建湖县上冈镇兰卡影视基地1号棚南立面的grc钢架工程承包给乙方施工，为了明确双方的责、权、利，保质、保量、按期完成施工任务，根据中国现行的《建筑法》、《合同法》、《建筑工程质量管理条列》及有关法律行政法规，遵守平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲、乙双方共同协商同意，达成如下条款：1.承包内容：兰卡影视基地，grc钢架工程。2、承包方式及单价：包工包料；grc钢架综合单价/平方米(综合单价包括制作及安装人工费，保险费、材料费等，具体按实际施工工艺施工)。3、工程工期：自甲方通知之日起，起工期延误的，应由甲方书面签证为准。如应乙方原因延误工期的，每延误一天罚款元，工期截止日期为工程验收合格为准。4、工程量计量方法：面积以实际施工面积为准。5、工程款支付：6、工程质量：乙方施工按照国家钢结构制作及安装相应标准执行。(1)、钢架与墙连接时，必须用16mm穿墙螺栓，内侧用150x150x15钢板作为垫片与螺栓共同受力。(2)、焊缝必须饱满，每竖向角钢必须加设斜撑，斜撑中部加设支点与内侧钢架连接，外侧立面设中部通长角钢两道，内侧(与墙连接处)中部设一道。7、安全责任：乙方在施工过程中必须确保工人的安全，工人施工时，必须佩戴安全帽、系好安全带，如乙方在施工过程中，安全设施不到位，甲方发现后，要求整改并进行经济处罚；乙方在施工过程中，发生的任何安全事故与甲方无关，发生的任何经济损失及责任与甲方无关。8、质保范围：墙面在施工验收合格后一年内，墙壁面层接缝及面层无裂缝、无干裂等缺陷，如一旦出现以上缺陷，甲方通知乙方，乙方必须无条件的及时维修和处理。9、本合同一式两份，双方签字盖章并签证后生效。双方各执一份。10、本合同未尽事宜，由双方另行协商解决，协商不成可申请仲裁委员会仲裁。甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：__________________年____月____日_________年____月____日涂料承包简单合同篇5甲方：身份证：乙方：身份证：甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方决定将公司所有外墙涂料粉刷工程承包经乙方。为明确双方的权利和义务，根据国家有关法律规定，特签订本合同，以便共同遵守。第一条工程概况1、工程地址：2、施工内容：外墙涂料粉刷，总面积约____平方米。3、工程开工日期：4、工程竣工日期：5、工程承包方式：包工6、工程总天数：____天，雨天顺延。第二条工程价款工程价款按照每平方米元包工计算（大