混凝土承包班组判决

混凝土承包班组判决合同编号：__________合同各方：名称：__________地址：__________联系人：__________联系电话：__________名称：__________地址：__________联系人：__________联系电话：__________鉴于甲方为混凝土工程的委托方，乙方为混凝土工程的承包班组，双方为了明确双方的权利义务，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程内容：乙方负责混凝土的浇筑、养护等工作。二、合同价格2.1乙方承包价为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。2.2甲方支付乙方工程款项时，应按照国家相关法律法规和政策规定，扣除应缴纳的税费。三、合同履行3.1乙方应按照甲方的要求，按时完成混凝土工程的浇筑、养护等工作。3.2乙方应保证混凝土工程的质量和安全，确保工程达到设计要求。3.3甲方应按照合同约定的付款方式及时支付乙方工程款项。四、合同的变更和解除4.1合同履行过程中，如遇不可抗力等因素，导致工程无法正常进行，双方可协商变更或解除合同。4.2合同变更或解除后，乙方应按照甲方的要求，做好工程的交接工作。五、违约责任5.1乙方未按照约定完成工程，甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金。5.2甲方未按照约定支付工程款项，乙方有权解除合同，并要求甲方支付违约金。六、争议解决6.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。6.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。七、其他7.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。7.2本合同未尽事宜，可另行协商补充。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：__________签订日期：__________一、附件列表：1.工程设计图纸2.工程量清单3.混凝土配比方案4.施工安全规范5.质量检验标准6.付款凭证7.变更和解除合同的书面协议8.违约金计算公式二、违约行为及认定：1.乙方未按照约定完成工程，包括但不限于工期延误、工程质量不符合标准等。2.甲方未按照约定支付工程款项，包括但不限于迟延付款、少付或多付款项等。3.双方在合同履行过程中，如发生争议，未能通过友好协商解决。4.双方未按照合同约定履行其他义务。三、法律名词及解释：1.甲方：指混凝土工程的委托方。2.乙方：指混凝土工程的承包班组。3.工程概况：指工程名称、工程地点、工程内容等。4.合同价格：指乙方承包价，包括工程款项及税费等。5.违约金：指一方违约时，按照约定向另一方支付的赔偿金。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：乙方应加大人员、设备投入，确保工程按时完成。2.工程质量问题：乙方应按照质量检验标准进行自检，及时整改。3.付款争议：双方可协商确定合理的付款时间和金额，如有必要可寻求专业机构进行审计。4.合同变更或解除：双方应书面签订变更或解除协议，明确双方的权利义务。5.争议解决：按照合同约定选择合适的争议解决方式，必