工程补充施工合同

工程补充施工合同合同编号：__________一、合同背景1.2鉴于本项目在施工过程中，由于设计变更、工程量增减等原因，需要对主合同的部分条款进行调整，经双方协商一致，签订本补充施工合同。二、合同标的2.1本补充施工合同的标的为：根据主合同及本项目实际情况，对主合同中的施工内容、工程量、工程价款、工程进度等方面进行调整。2.2本补充施工合同的施工范围包括但不限于：__________。三、合同价格3.1补充合同的工程总价款为：人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。3.2补充合同的工程价款支付方式、支付时间等按照主合同的约定执行。四、合同履行4.1乙方应按照主合同及本补充施工合同的约定，完成施工任务。4.2乙方应保证施工质量，确保本项目达到约定的质量标准。4.3乙方应按照约定的工程进度完成施工，如有延期，应承担相应的违约责任。4.4甲方应按照约定的时间和方式支付工程价款。五、合同的变更和解除5.1本补充施工合同一经签订，即成为主合同的有效组成部分，与主合同具有同等法律效力。5.2除非双方协商一致，否则任何一方不得单方面变更或解除本补充施工合同。六、违约责任6.1乙方未按照约定履行合同义务的，应承担违约责任，向甲方支付违约金，违约金计算方式按照主合同的约定执行。6.2甲方未按照约定支付工程价款的，应承担违约责任，向乙方支付违约金，违约金计算方式按照主合同的约定执行。七、争议解决7.1双方在履行本补充施工合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。八、其他约定8.1本补充施工合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本补充施工合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至主合同约定的工程竣工验收合格之日终止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签字）：__________代表（签字）：__________签订日期：__________签订日期：__________一、附件列表：1.《建设工程施工合同》（主合同）2.设计变更通知3.工程量增减清单4.施工进度计划调整表5.工程质量标准和要求6.工程价款支付凭证7.违约金计算公式8.争议解决方式的相关法律文件二、违约行为及认定：1.乙方未按照约定时间完成施工任务的，属于违约行为。2.乙方施工质量未达到约定标准的，属于违约行为。3.乙方未按照约定工程进度进行施工的，属于违约行为。4.甲方未按照约定时间和方式支付工程价款的，属于违约行为。5.双方未按照约定协商解决争议的，属于违约行为。三、法律名词及解释：1.甲方：指合同约定的委托方，负责委托乙方进行工程施工。2.乙方：指合同约定的受托方，负责按照主合同和补充合同的约定进行工程施工。3.施工合同：指双方签订的关于施工工程的权利义务关系的协议。4.补充施工合同：指针对主合同中的变更、调整内容进行约定的合同。5.违约金：指违约方按照约定向守约方支付的赔偿金。6.争议解决：指双方在履行合同过程中发生的争议通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式予以解决。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.施工进度延误：乙方应采取措施加快施工进度，并向甲方支付违约金。2.施工质量问题：乙方应按照约定标准进行整改，直至满足质量要求。3.工程量增减：双方应根据实际情况签订补充协议，调整工程量和价款。4.工程变更：乙方应根据甲方要求进行设计变更，确保项目顺利进行。5.支付问题：甲方应按照约定时间和方式支付工程价款，如有疑问，应及时沟通解决。6.争议产生：双方应进行友好协商，协商不成的，可依法采取仲裁或诉讼等方式解决。五、所有应用场景：1.工程设计变更导致的施工内容调整。2.