高压施工合同中的合同协调

高压施工合同中的合同协调合同编号：__________甲方：__________乙方：__________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》等法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方的高压施工工程项目的协调事宜，达成如下协议：一、工程概述1.工程名称：__________2.工程地点：__________3.工程规模：__________4.工程内容：__________5.工程投资：__________6.工程工期：__________二、甲方权利和义务1.甲方应向乙方提供真实、准确、完整的工程相关信息，包括施工图纸、施工方案、施工要求等。2.甲方应按照约定时间支付工程款项，支付方式为__________。3.甲方应保证乙方的施工场地、施工设备、施工人员的安全，确保乙方正常施工。4.甲方应协调解决乙方施工过程中遇到的问题，包括但不限于土地征用、青苗赔偿、拆迁安置等。5.甲方应按照合同约定履行合同义务，不得擅自变更合同内容。三、乙方权利和义务1.乙方应按照甲方提供的工程信息，制定施工方案，确保工程质量、安全、进度达到甲方要求。2.乙方应按照约定时间向甲方提交工程进度报告，及时报告工程进展情况。3.乙方应保证施工场地、施工设备、施工人员的安全，防止安全事故的发生。4.乙方应遵守国家法律法规，严格执行施工规范，确保工程质量。5.乙方应按照合同约定履行合同义务，不得擅自变更合同内容。四、合同价格1.合同总价：__________元（大写：__________元整）。2.价格构成：包括工程设计费、施工费、材料费、设备费、人工费、管理费、利润等。3.价格调整：合同履行过程中，如遇不可抗力等因素导致工程造价发生变动，双方可协商调整合同价格。五、合同履行1.甲方应按照约定时间向乙方支付工程款项，逾期支付的，每逾期一日，应支付应付金额的__________%作为逾期违约金。2.乙方应按照约定时间完成工程，逾期完成的，每逾期一日，应支付应付金额的__________%作为逾期违约金。3.甲方应按照合同约定提供施工场地、施工设备、施工人员等，如有变更，应提前通知乙方，并协商解决。4.乙方应按照合同约定进行施工，如有变更，应提前通知甲方，并协商解决。六、合同的解除和终止1.双方协商一致，可以解除或终止合同。2.不可抗力因素导致合同无法履行，双方可以解除或终止合同。3.甲方违反合同约定，乙方有权解除合同。4.乙方违反合同约定，甲方有权解除合同。七、争议解决1.双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。2.如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。八、其他约定1.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。2.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至合同约定的工程完工并验收合格之日终止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________签订日期：__________一、附件列表：1.工程设计图纸2.施工方案3.工程进度报告4.施工合同履行证明5.工程质量检测报告6.安全事故应急预案7.施工场地示意图8.施工设备清单9.施工人员名单10.相关法律法规文件二、违约行为及认定：1.甲方逾期支付工程款项，按照合同约定支付逾期违约金。2.乙方逾期完成工程，按照合同约定支付逾期违约金。3.甲方未按照合同约定提供施工场地、施工设备、施工人员等，视为违约。4.乙方未按照合同约定进行施工，视为违约。5.双方未按照合同约定履行合同义务，视为违约。三、法律名词及解释：1.合同法：指《中华人民共和国合同法》的相关规定。2.建筑法：指《中华人民共和国建筑法》的相关规定。3.建设工程质量管理条例：指《建设工程质量管理条例》的相关规定。4.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。5.违约金：指一方未履行合同约定义务，按照合同约定向对方支付的违约赔偿。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.甲方逾期支付工程款项：乙方可以与甲方协商解决，要求甲方按时支付款项；如协商不成，乙方有权依法向人民法院提起诉讼。2.乙方逾期完成工程：乙方应尽快完成工程，并向甲方支付逾期违约金；如乙方原因导致工程严重逾期，甲方有权解除合同。3.施工过程中出现安全事故：立即启动安全事故应急预案，采取措施防止事故扩大，并及时报告甲方和相关部门。4.施工场地、设备、人员不符合合同约定：甲方应要求乙方立即整改，确保施工顺利进行。5.合同履行过程中出现争议：通过友好协商解决，如协商不成，任何一方有权向合同签订地人民法院提起诉讼。五、所有应用场景：1.适用于各类高压施工工程项目，如电力、石油、化工