建设花岗岩施工合同

建设花岗岩施工合同合同编号：__________地址：联系人：联系电话：地址：联系人：联系电话：一、工程内容1.1工程名称：____________________1.2工程地点：____________________1.3工程规模：____________________1.4工程质量标准：____________________1.5工程工期：自合同签订之日起至____年__月__日。二、乙方的义务2.1乙方应按照甲方的要求，提供符合设计要求、质量标准的花岗岩材料。2.2乙方应按照合同约定的工期，完成花岗岩工程施工。2.3乙方应确保工程施工过程中，安全无事故，不得给甲方造成损失。2.4乙方应承担因施工质量问题造成的返工、修复等费用。2.5乙方应按照甲方的要求，提供相关工程资料。三、甲方的义务3.1甲方应按照合同约定的时间，向乙方支付工程进度款。3.2甲方应按照合同约定的时间，向乙方支付工程质量保证金。3.3甲方应协助乙方进行工程施工，提供必要的施工条件。3.4甲方应承担因甲方原因造成的工程延期、停工等损失。四、工程价款及支付4.1本工程的合同总价为人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。4.2甲方按照乙方提交的工程进度报表，确认工程进度后，向乙方支付工程进度款。4.3工程竣工验收合格后，甲方应在验收报告上签字确认，并支付剩余工程价款。4.4乙方在工程竣工验收合格后____日内向甲方提交工程质量保证金，甲方在质量保证期内对工程质量无异议后，返还质量保证金。五、工程质量及保修5.1乙方应按照设计文件和施工规范的要求，保证工程质量。5.2乙方应承担工程质量问题造成的返工、修复等费用。5.3工程竣工验收合格后，乙方应按国家有关规定，对工程进行保修。六、违约责任6.1乙方未按照约定工期完成工程的，应向甲方支付违约金，违约金为合同总价款的__%。6.2甲方未按照约定时间支付工程进度款的，应向乙方支付滞纳金，滞纳金为应付款项的__%。6.3因甲方原因造成工程延期、停工的，乙方有权要求甲方支付工程延期费用。七、争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。八、其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程竣工验收合格且甲方支付完毕全部工程价款后终止。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：____年__月__日一、附件列表：1.设计文件2.施工规范3.工程进度报表4.工程质量保证金收据5.工程验收报告二、违约行为及认定：1.乙方未按照约定工期完成工程的，视为违约。2.甲方未按照约定时间支付工程进度款的，视为违约。3.甲方未按照约定时间支付工程质量保证金的，视为违约。4.乙方工程质量不符合约定标准的，视为违约。三、法律名词及解释：1.花岗岩工程施工：指乙方按照设计文件和施工规范要求，进行的花岗岩材料铺设、加工等作业。2.工程进度款：指甲方按照乙方提交的工程进度报表，确认工程进度后，向乙方支付的款项。3.工程质量保证金：指乙方在工程竣工验收合格后一定时间内向甲方支付的，为确保工程质量而设立的保证金。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程延期：因甲方原因造成工程延期、停工的，乙方有权要求甲方支付工程延期费用。2.工程质量问题：如发现工程质量不符合约定标准，乙方应承担返工、修复等费用，并确保工程质量达到约定标准。3.付款滞后：如甲方未按照约定时间支付工程进度款或工程质量保证金，乙方可以要求甲方支付滞纳金。五、所有应用场景：1.甲方为某一建筑项目需要铺设花岗岩，乙方具备花岗岩施工资质。2.甲方委托乙方进行花岗岩工程施工，双方就工程内容、工期、质量标准等进行协商，达成一致。3.双方签订建设花岗岩施工合同，明确双方的权利和