购销及施工合同的争议解决途径_第1页
购销及施工合同的争议解决途径_第2页
购销及施工合同的争议解决途径_第3页
购销及施工合同的争议解决途径_第4页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

购销及施工合同的争议解决途径合同编号:__________合同各方当事人:(买方全称):(卖方全称):(施工方全称):一、购销及施工内容(具体产品/服务名称、规格、数量、质量标准等)(施工项目名称、施工地点、施工期限等)二、争议解决途径(1)合同签订地人民法院;(2)卖方所在地人民法院;(3)买方所在地人民法院;(4)仲裁委员会(名称);(5)其他(具体约定的争议解决机构)。2.2各方同意,上述争议解决机构具有最终解决争议的权威和效力。一方对争议解决机构的裁决不服的,不得向其他争议解决机构再次提起同一争议的诉讼或仲裁。2.3在争议解决过程中,除争议解决机构正在审理的部分外,各方应继续履行本合同的其他条款。三、其他条款3.1本合同自各方签字(或盖章)之日起生效,有效期为(具体期限),除非各方在本合同有效期届满前书面同意延长。3.2本合同一式(具体份数)份,各方当事人各执一份,具有同等法律效力。3.3本合同未尽事宜,可由各方另行签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。3.4本合同的任何修改、补充均须经各方书面同意,并以书面形式作为本合同不可分割的一部分。四、法律适用及争议解决语言4.1本合同的签订、效力、解释、履行及争议的解决均适用中华人民共和国法律。4.2各方同意,争议解决过程中如需翻译本合同或其他文件,应以(指定语言)为准。(买方)签字/盖章:(卖方)签字/盖章:(施工方)签字/盖章:签订日期:__________一、附件列表:1.产品/服务详细技术规格说明书2.施工设计方案及相关图纸3.施工进度计划表4.合同履行过程中的相关沟通记录5.变更订单或补充协议6.付款凭证及发票7.质量检验报告8.保险单据9.完工证明文件10.其他双方约定需要附带的文件资料二、违约行为及认定:1.卖方未能按照约定时间交付产品或服务,或交付的产品/服务不符合技术规格要求。2.买方未能按照约定时间支付款项。3.施工方未能按照设计方案和施工进度计划完成施工。5.各方同意的其他违约行为。三、法律名词及解释:1.购销合同:指买方购买、卖方出售产品或服务的合同。2.施工合同:指施工方根据买方要求进行施工项目的合同。4.争议解决机构:指双方约定的解决合同争议的机构,如人民法院、仲裁委员会等。5.友好协商:指合同各方在发生争议时,通过相互沟通、协商解决的方式。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.产品/服务交付延期:及时与卖方沟通,了解原因,协商具体的交付时间,必要时根据合同约定要求卖方支付违约金。2.产品质量问题:及时检验产品,发现问题后立即通知卖方,要求退换货或修复,必要时委托第三方进行质量鉴定。3.施工进度延误:与施工方沟通,了解原因,要求施工方采取措施加快进度,必要时根据合同约定要求施工方支付违约金。4.付款纠纷:按照合同约定的付款方式和时间进行支付,如有纠纷,及时协商解决,必要时可寻求法律途径。5.合同变更或终止:双方协商一致后,签订变更订单或补充协议,明确变更或终止的条件、时间和影响。五、所有应用场景:1.买方为获取特定产品或服务,与卖方签订购销合同。2.买方需要特定施工项目,与施工方签订施工合同。3.购销或施工过程

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论