2024工程水电清包协议合同

编号：__________2024工程水电清包协议合同甲方：___________________乙方：___________________签订日期：_____年_____月_____日

2024工程水电清包协议合同合同目录第一章：名词解释1.1合同当事人1.2工程项目的定义1.3清包工程的含义1.4合同价格1.5工程进度1.6其他专业条款的定义第二章：合同主体2.1承包人的资质与能力2.2发包人的权利与义务2.3承包人的权利与义务2.4工程师的职责第三章：工程范围与内容3.1工程项目的具体范围3.2承包人应完成的工程内容3.3发包人提供的施工条件3.4工程项目的验收标准第四章：合同价格与支付4.1合同价格的确定4.2预付款的支付4.3工程进度款的支付4.4质量保证金4.5最终支付第五章：工程进度与工期5.1工程进度的计划5.2工期延误的处理5.3提前完成工程的奖励5.4工程进度款的支付时间及比例第六章：质量与检验6.1工程质量标准6.2检验程序6.3质量问题的处理6.4工程质量保修第七章：安全与环保7.1安全生产责任7.2安全防护措施7.3环保要求7.4安全事故的处理第八章：变更与解除合同8.1合同变更的条件8.2合同变更的程序8.3合同解除的条件8.4合同解除的后果处理第九章：违约责任9.1承包人的违约行为9.2发包人的违约行为9.3工程师的违约行为9.4违约责任的赔偿方式第十章：争议解决10.1争议解决方式10.2仲裁程序10.3诉讼管辖10.4法律适用第十一章：合同的生效、变更和终止11.1合同的生效条件11.2合同的变更程序11.3合同的终止条件11.4合同终止后的义务第十二章：其他条款12.1保密条款12.2广告与宣传12.3不可抗力12.4法律、法规规定的其他事项第十三章：合同的附件13.1附件清单13.2相关设计文件13.3施工图纸13.4其他技术资料第十四章：合同的签署14.1签署地点与时间14.2签署人代表授权14.3合同的副本14.4合同的正本合同编号202401第一章：名词解释1.1合同当事人1.1.1发包人：指合同中指明的具有工程发包资格的法人或其他组织。1.1.2承包人：指合同中指明的具有工程承包资格的法人或其他组织。1.2工程项目的定义1.2.1工程项目：指本合同中约定的，由承包人按合同约定完成的全部工程内容和工程量。1.3清包工程的含义1.3.1清包工程：指承包人按照发包人提供的设计文件、施工图纸和技术要求，完成工程项目的全部施工任务，并承担相应的质量、安全、进度等责任。1.4合同价格1.4.1合同价格：指本合同中约定的，承包人完成工程项目所应得的工程款总额。1.5工程进度1.5.1工程进度：指本合同中约定的，工程项目从开始施工到竣工交付所应遵守的时间安排和进度要求。1.6其他专业条款的定义1.6.1工程师：指由发包人指派的，负责对工程项目进行现场管理、监督和协调的专业人员。第二章：合同主体2.1承包人的资质与能力2.1.1承包人应具备国家规定的相应资质等级，并具备完成工程项目所需的技术、管理和服务能力。2.2发包人的权利与义务2.2.1发包人应按合同约定提供施工场地、施工条件和支持，保证承包人顺利完成工程项目。2.3承包人的权利与义务2.3.1承包人应按合同约定完成工程项目，保证工程质量、安全和进度，并承担相应责任。2.4工程师的职责2.4.1工程师应公正、公平、及时地处理合同履行过程中的技术、质量和进度等问题，维护双方的合法权益。第三章：工程范围与内容3.1工程项目的具体范围3.1.1工程项目包括：水电站建筑工程、水电安装工程、电站辅助设施工程等。3.2承包人应完成的工程内容3.2.1承包人应完成水电站主体建筑工程、水电安装、电站辅助设施等的施工任务，并提供相应的施工资料和验收文件。3.3发包人提供的施工条件3.3.1发包人应提供施工场地、施工道路、水电供应、施工照明等施工所需的必要条件。3.4工程项目的验收标准3.4.1工程项目的验收应按照国家相关法律法规、行业标准和技术要求进行，确保工程质量满足设计文件和合同要求。第四章：合同价格与支付4.1合同价格的确定4.1.1合同价格根据工程量清单、工程设计文件和市场行情，经双方协商确定。4.2预付款的支付4.2.1发包人应在合同签订后30日内支付合同总价款的10%作为预付款。4.3工程进度款的支付4.3.1发包人应根据承包人提交的工程进度报表和工程质量验收报告，按合同约定的比例支付工程进度款。4.4质量保证金4.4.1承包人应在工程交付后6个月内，按合同约定比例支付质量保证金。4.5最终支付4.5.1承包人完成合同约定的全部工程内容，并经发包人验收合格后，发包人应支付合同总价款的剩余部分。第五章：工程进度与工期5.1工程进度的计划5.1.1承包人应根据合同约定的工程内容和工程量，制定详细的施工进度计划，并报工程师审批。5.2工期延误的处理5.2.1由于承包人原因导致工期延误的，承包人应承担相应的违约责任。5.3提前完成工程的奖励5.3.1承包人提前完成工程的，发包人可以根据合同约定给予相应的奖励。5.4工程进度款的支付时间及比例5.4.1工程进度款的支付时间及比例在合同价格与支付章节中约定。第六章：质量与检验6.1工程质量标准6.1.1工程质量应符合国家相关法律法规、行业标准和技术要求。6.2检验程序6.2.1工程质量检验应按照合同约定的程序进行，第八章：变更与解除合同8.1合同变更的条件8.1.1在合同履行过程中，由于不可抗力或双方协商一致，可以对合同进行变更。8.1.2合同变更应书面形式提出，并由双方协商一致。8.2合同变更的程序8.2.1合同变更应经过双方协商，并签订书面变更协议。8.2.2合同变更协议应明确变更的内容、范围、价格和时间等。8.3合同解除的条件8.3.1在合同履行过程中，由于不可抗力或一方严重违约，可以解除合同。8.3.2合同解除应书面形式提出，并由双方协商一致。8.4合同解除的后果处理8.4.1合同解除后，承包人应停止施工，并按照合同约定办理工程交接手续。8.4.2合同解除后，发包人应按照合同约定支付承包人的工程款和费用。第九章：违约责任9.1承包人的违约行为9.1.1承包人未能按合同约定完成工程，或工程质量不符合约定标准的，应承担违约责任。9.1.2承包人未能按合同约定履行义务，导致工期延误的，应承担相应的违约责任。9.2发包人的违约行为9.2.1发包人未能按合同约定支付工程款，或提供的施工条件不符合约定标准的，应承担违约责任。9.3工程师的违约行为9.3.1工程师未能按合同约定履行监督、协调职责，导致工程质量、进度等问题发生的，应承担违约责任。9.4违约责任的赔偿方式9.4.1违约方应承担相应的赔偿责任，赔偿金额根据违约程度和合同约定确定。第十章：争议解决10.1争议解决方式10.1.1双方在合同履行过程中发生的争议，应通过友好协商解决。10.1.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。10.2仲裁程序10.2.1双方同意将争议提交仲裁委员会进行仲裁。10.2.2仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。10.3诉讼管辖10.3.1任何一方在合同签订地的人民法院提起诉讼。10.4法律适用10.4.1本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。第十一章：合同的生效、变更和终止11.1合同的生效条件11.1.1本合同自双方签字盖章之日起生效。11.1.2合同生效后，双方应严格按照合同约定履行各自的义务。11.2合同的变更程序11.2.1合同变更按照第八章的约定办理。11.3合同的终止条件11.3.1合同终止的条件按照第八章的约定办理。11.4合同终止后的义务11.4.1合同终止后，承包人应按照合同约定办理工程交接手续，并承担相应责任。第十二章：其他条款12.1保密条款12.1.1双方应对合同内容和履行过程中的商业秘密予以保密。12.1.2泄露保密信息的，泄露方应承担违约责任。12.2广告与宣传12.2.1双方同意，未经对方书面同意，不得在合同履行过程中进行与合同有关的广告和宣传。12.3不可抗力12.3.1不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。12.3.2由于不可抗力导致合同无法履行或部分履行，双方应协商解决。12.4法律、法规规定的其他事项12.4.1双方应遵守国家相关法律法规，执行法规规定的其他事项。第十三章：合同的附件13.1附件清单13.1.1附件清单包括：工程量清单、设计文件、施工图纸等。13.2相关设计文件13.2.1设计文件应包括：工程设计说明书、设计图纸、技术要求等。多方为主导时的，附件条款及说明附件一：甲方为主导时的附加条款及说明1.1甲方指定材料供应商甲方有权指定工程所需材料的供应商。乙方应使用甲方指定的材料供应商提供的材料，并按照甲方的要求进行施工。1.2甲方监督工程进度甲方有权对工程的进度进行监督。乙方应定期向甲方报告工程进度，并按照甲方的要求及时调整施工计划。1.3甲方变更设计要求甲方有权根据工程实际情况变更设计要求。乙方应根据甲方的变更要求进行相应的调整，并承担因变更引起的额外费用。1.4甲方验收工程甲方有权对工程进行验收。工程完成后，乙方应按照甲方的要求进行工程验收，并承担因验收不合格而产生的整改费用。附件二：乙方为主导时的附加条款及说明2.1乙方提供合格工程乙方应保证工程质量，确保工程符合合同约定的质量标准。乙方应对工程质量负责，并承担因质量问题产生的整改费用。2.2乙方遵守合同约定乙方应严格遵守合同约定的各项条款，包括工程进度、工程质量、工程安全等。乙方应承担因违反合同约定而产生的违约责任。2.3乙方提供相关资料乙方应向甲方提供与工程相关的技术资料、施工图纸等，并保证资料的准确性和完整性。乙方应对提供的资料负责。2.4乙方负责施工安全乙方应负责施工现场的安全管理，确保工程施工过程中的安全。乙方应对因施工安全问题产生的损失承担责任。附件三：第三方中介为主导时的附加条款及说明3.1第三方中介的职责第三方中介应负责协调甲方和乙方之间的关系，协助双方履行合同约定的义务。第三方中介应对双方的履行情况进行监督。3.2第三方中介的公正性第三方中介应保持公正、中立的态度，不偏袒任何一方。第三方中介应对其公正性承担责任。3.3第三方中介的调解当甲方和乙方在合同履行过程中发生争议时，第三方中介有权进行调解。调解结果应为双方接受，并具有约束力。3.4第三方中介的费用第三方中介的费用由双方协商确定。双方应按照约定支付第三方中介的费用。附件及其他补充说明一、附件列表：1.工程量清单2.设计文件3.施工图纸4.工程设计说明书5.技术要求6.施工方案7.安全防护措施8.环保要求相关文件9.材料供应商清单10.工程进度报告11.工程质量验收报告12.变更协议13.违约责任认定书14.争议调解协议二、违约行为及认定：1.承包人未能按合同约定完成工程，或工程质量不符合约定标准的，构成违约。2.承包人未能按合同约定履行义务，导致工期延误的，构成违约。3.发包人未能按合同约定支付工程款，或提供的施工条件不符合约定标准的，构成违约。4.工程师未能按合同约定履行监督、协调职责，导致工程质量、进度等问题发生的，构成违约。5.违约行为的认定应依据合同约定和相关法律法规进行。三、法律名词及解释：1.合同：指本合同中约定的，由承包人按合同约定完成的全部工程内容和工程量。2.清包工程：指承包人按照发包人提供的设计文件、施工图纸和技术要求，完成工程项目的全部施工任务，并承担相应的质量、安全、进度等责任。3.违约：指合同当事人未能履行合同约定的义务或违反合同条款的行为。4.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。5.争议解决：指双方在合同履行过程中发生的争议，通过协商、调解、仲裁或诉讼等途径予以解决。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：承包人应采取措施加快工程进度，发包人应提供必要的支持和配合。2.工程质量问题：承包人应按照合同约定进行整改，发包人应监督整改过程，确保工程质量符合要求。3.材料供应问题：承包人应与材料供应商沟通协商，确保材料供应的及时性和质量。4