建筑安装施工分包清包协议

建筑安装施工分包清包协议合同编号：__________分包清包协议一、工程概述1.1工程名称：____________________1.2工程地点：____________________1.3工程规模：____________________1.4工程内容：____________________1.5工程预算：____________________二、分包范围及要求2.1分包范围：乙方承担工程中的____________（具体分包内容）的施工任务。2.2施工标准：乙方应按照甲方的要求、施工图纸、技术规范和标准进行施工，确保分包工程的质量、安全、进度和投资控制等目标。2.3施工材料：乙方应使用符合国家标准的建筑材料、构件和设备，并保证其质量。2.4施工人员：乙方应具备相应的专业技术人员和管理人员，负责分包工程的施工组织和管理工作。2.5施工证件：乙方应按照法律规定，办理并持有相关施工证件，保证施工的合法性。三、合同价格及支付3.1合同总价：本协议分包工程的总价为人民币（大写）：____________元整（小写）：￥_____________元。3.2支付方式：甲方按照乙方实际完成的工程量，按照本协议约定的价格和付款比例进行支付。3.3付款比例：本协议付款分为三个阶段，具体付款比例和金额如下：第一阶段：工程进度达到30%，支付合同价的30%；第二阶段：工程进度达到60%，支付合同价的60%；第三阶段：工程进度达到100%，支付合同价的100%。3.4支付时间：甲方应在确认乙方完成相应工程量后，____个工作日内支付相应款项。四、工期及进度4.1合同工期：本协议分包工程的合同工期为____个月，自乙方入场施工之日起计算。4.2进度要求：乙方应按照甲方的要求，确保分包工程按期完成，如有延期，乙方应承担相应的违约责任。五、质量及验收5.1质量标准：乙方应保证分包工程的质量，符合国家相关法律法规、行业标准和甲方要求。5.2验收程序：分包工程完成后，乙方应向甲方提交验收申请，甲方应在收到申请后____个工作日内组织验收。5.3验收结果：如验收合格，甲方应在验收报告上签字确认，并支付合同价款；如验收不合格，乙方应在甲方指定期限内整改到位，并重新验收。六、违约责任6.1乙方未按照约定完成分包工程的，应承担违约责任，向甲方支付违约金，违约金为合同价款的____%。6.2甲方未按照约定支付合同价款的，应承担违约责任，向乙方支付违约金，违约金为未支付金额的____%。七、争议解决7.1对于本协议的履行发生的任何争议，双方应协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。八、其他约定8.1本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本协议未尽事宜，可另行协商补充。8.3本协议解除或终止后，乙方应立即停止施工，并按照甲方的要求撤出施工场地。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：__________一、附件列表：1.工程图纸和技术规范2.施工许可证和资质证书3.分包工程量清单4.材料和设备采购合同5.施工进度计划和时间表6.质量检验报告和验收记录7.付款凭证和转账记录8.变更订单和补充协议9.争议解决裁决书或调解书二、违约行为及认定：1.乙方未按约定时间完成分包工程的，属于违约行为。2.乙方使用不符合国家标准的材料、构件和设备的，属于违约行为。3.乙方未按甲方要求、施工图纸、技术规范和标准进行施工的，属于违约行为。4.甲方未按约定时间支付合同价款的，属于违约行为。5.甲方未按约定比例支付合同价款的，属于违约行为。6.甲方无正当理由解除或终止合同的，属于违约行为。三、法律名词及解释：1.分包工程：指乙方承担的工程中的某部分施工任务。2.合同工期：指本协议约定的分包工程完成的时间。3.违约金：指违约方应向守约方支付的赔偿金。4.质量标准：指分包工程应达到的质量要求。5.验收：指甲方对乙方完成的分包工程进行质量、安全、进度和投资控制等方面的检查。6.争议解决：指双方对于本协议履行发生的任何争议，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式进行解决。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.施工进度延误：乙方应加强施工组织和管理，合理调配人力和物力资源，确保按期完成分包工程。2.材料和设备不合格：乙方应更换合格材料和设备，并承担相应责任。3.付款纠纷：双方应严格按照本协议约定的付款比例和时间进行支付。4.验收不合格：乙方应按照甲方要求整改，并重新验收。5.变更订单：双方应签订补充协议，明确变更内容、价格和工期等。6.争议解决：双方可先协商解决，协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。五、所有应用场景：1.建筑工程分包商与总包商之间的合同。2.建筑工程施工过程中，分包商因特定原因需与其他分包商进行协调。3.建筑工程施工过程中，分包商需要向总包商提交验收申请。4.建筑工程