简易施工合同在工程管理中的作用

简易施工合同在工程管理中的作用合同编号：__________合同双方：甲方：（全称）乙方：（全称）一、工程概况1.1工程名称：（工程全称）1.2工程地点：（工程具体位置）1.3工程规模：（工程总体规模）1.4工程内容：（工程主要内容）1.5工程预算：（工程预算金额）二、合同工期2.1工期自（开工日期）至（竣工日期），共计（工期天数）天。2.2乙方应当按照合同约定的工期完成工程。如因乙方原因导致工期延误，乙方应当承担相应的违约责任。三、工程质量3.1乙方应当按照国家及行业相关标准、规范和甲方的要求进行施工，保证工程质量。3.2工程验收合格标准：达到设计文件要求，满足使用功能，符合国家及行业相关标准、规范。3.3工程验收：工程完成后，乙方应向甲方提供完整的工程资料，并按照甲方的要求进行验收。验收不合格的，乙方应负责整改，直至达到验收合格标准。四、合同价格4.1双方确认，本工程合同总价为（合同总价），币种为（币种），大写为：（大写）。4.2合同价格包括但不限于：施工图纸及说明、施工方案、施工措施、材料费、人工费、机械使用费、管理费、利润等。4.3合同价格采取固定价格方式，合同签订后，除非双方协商一致，否则不得调整。五、支付方式5.1甲方支付乙方的工程款分为三个阶段：（1）预付款：合同签订后五个工作日内，甲方支付乙方工程总价款的（预付款比例）；（2）进度款：工程进度达到（进度比例）时，甲方支付乙方工程总价款的（进度款比例）；（3）竣工验收合格后，甲方支付乙方剩余的工程总价款。5.2甲方支付工程款时，乙方应提供等额的发票。六、违约责任6.1乙方未按照合同约定的工期完成工程，甲方有权按照逾期天数向乙方追讨违约金，违约金计算方式为：逾期部分工程价款的（百分比）。6.2甲方未按照约定支付工程款，乙方有权拒绝继续施工，并有权要求甲方支付逾期付款的违约金，违约金计算方式为：逾期支付工程价款的（百分比）。七、争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。八、其他约定8.1乙方应严格按照国家安全、环保等相关法律法规进行施工，确保施工过程中的安全、环保。8.2乙方应保证施工过程中的人员、设备安全，因乙方原因造成的人员伤亡、财产损失，由乙方承担全部责任。8.3乙方应按照甲方要求保护施工现场，施工结束后，乙方应将施工现场清理干净，恢复原状。八、合同的生效、修改和解除9.1本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程验收合格且乙方支付完毕所有款项之日终止。9.2合同的修改和解除必须经过双方协商一致，并书面确认。九、合同份数本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________签订日期：__________一、附件列表：1.工程设计图纸及说明2.施工方案和施工措施3.工程预算明细表4.施工合同专用条款5.施工合同通用条款6.乙方资质证明文件7.工程验收标准及方法8.安全生产及环保措施文件9.甲方支付凭证及乙方发票二、违约行为及认定：1.乙方未按照合同约定的工期完成工程，视为违约。2.甲方未按照约定支付工程款，视为违约。3.乙方施工质量不符合约定，视为违约。4.乙方施工安全不符合规定，视为违约。5.甲方未按合同约定提供施工条件，视为违约。6.甲方未按合同约定履行配合义务，视为违约。三、法律名词及解释：1.甲方：指合同中的业主方，拥有工程项目的合法所有权。2.乙方：指合同中的施工单位，承担工程的施工任务。3.工期：指合同约定的工程开始施工至竣工的时间段。4.工程质量：指工程满足使用功能和设计要求的状态。5.违约金：指违约方按照合同约定向守约方支付的赔偿金。6.验收合格：指工程满足设计文件要求，符合国家及行业相关标准、规范。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.遇到工期延误：双方协商调整工期，如需乙方承担违约责任，参照合同约定执行。2.遇到工程质量问题：乙方进行整改，直至达到验收合格标准。3.遇到支付纠纷：双方查阅合同条款，参照违约责任执行。4.遇到施工安全问题：乙方立即整改，确保安全合规。5.遇到合同争议：协商解决，协商不成时，向合同签订地的人民法院提起诉讼。五、所有应用场景：1.建筑工程施工合同