建筑工程劳务(2024版)

编号：__________建筑工程劳务(2024版)甲方：___________________乙方：___________________签订日期：_____年_____月_____日

建筑工程劳务(2024版)合同目录第一章：总则1.1合同当事人1.2定义与解释1.3合同文件的优先顺序1.4法律法规1.5合同的签订与生效第二章：工程概况2.1工程基本情况2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容第三章：劳务供应3.1劳务内容3.2劳务人数3.3劳务人员资质3.4劳务人员培训3.5劳务人员管理第四章：质量与验收4.1质量标准4.2质量控制4.3验收程序4.4验收标准第五章：工期与进度5.1施工工期5.2施工进度计划5.3工期延误5.4提前完工第六章：价款与支付6.1劳务单价6.2总价款6.3支付方式6.4支付进度6.5价款调整第七章：责任与义务7.1承包人的责任与义务7.2发包人的责任与义务7.3不可抗力7.4违约责任第八章：争议解决8.1争议解决方式8.2仲裁8.3诉讼第九章：合同的变更与解除9.1合同变更9.2合同解除第十章：合同的终止与失效10.1合同终止10.2合同失效第十一章：保密条款11.1保密内容11.2保密期限11.3违约责任第十二章：违约责任12.1承包人的违约责任12.2发包人的违约责任12.3违约赔偿第十三章：其他条款13.1保险13.2税款13.3环境保护13.4知识产权13.5通知与联系第十四章：附则14.1合同的修订14.2合同的补充14.3合同的解除14.4合同的终止14.5合同的解释权合同编号：2024版建筑工程劳务合同第一章：总则1.1合同当事人（1.1.1）发包人：__________（1.1.2）承包人：__________1.2定义与解释（1.2.1）工程：指位于__________的__________项目。（1.2.2）劳务：指承包人提供的__________等相关工作。1.3合同文件的优先顺序（1.3.1）合同协议书（1.3.2）中标通知书（1.3.3）合同条款（1.3.4）图纸（1.3.5）工程量清单1.4法律法规（1.4.1）本合同的签订与执行，应遵守中华人民共和国的法律法规。1.5合同的签订与生效（1.5.1）本合同自双方签字盖章之日起成立，自__________之日起生效。第二章：工程概况2.1工程基本情况（2.1.1）工程名称：__________（2.1.2）工程性质：__________（2.1.3）工程投资额：__________2.2工程地点（2.2.1）工程位于：__________2.3工程规模（2.3.1）工程规模描述：__________2.4工程内容（2.4.1）工程内容包括：__________第三章：劳务供应3.1劳务内容（3.1.1）提供的劳务包括：__________3.2劳务人数（3.2.1）预计提供劳务人数：__________3.3劳务人员资质（3.3.1）劳务人员应具备的资质：__________3.4劳务人员培训（3.4.1）承包人应提供的培训：__________3.5劳务人员管理（3.5.1）劳务人员管理要求：__________第四章：质量与验收4.1质量标准（4.1.1）工程质量标准：__________4.2质量控制（4.2.1）质量控制措施：__________4.3验收程序（4.3.1）验收程序描述：__________4.4验收标准（4.4.1）验收标准：__________第五章：工期与进度5.1施工工期（5.1.1）合同工期：__________5.2施工进度计划（5.2.1）进度计划提交：__________5.3工期延误（5.3.1）工期延误的处理：__________5.4提前完工（5.4.1）提前完工的奖励：__________第六章：价款与支付6.1劳务单价（6.1.1）劳务单价：__________6.2总价款（6.2.1）总价款：__________6.3支付方式（6.3.1）支付方式：__________6.4支付进度（6.4.1）支付进度安排：__________6.5价款调整（6.5.1）价款调整条件：__________第八章：争议解决8.1争议解决方式（8.1.1）双方同意，任何因本合同引起的争议，应通过友好协商解决。（8.1.2）协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。8.2仲裁（8.2.1）如双方同意仲裁，仲裁机构为：__________。8.3诉讼（8.3.1）诉讼地点为：__________。第九章：合同的变更与解除9.1合同变更（9.1.1）合同变更的条件：__________（9.1.2）合同变更的程序：__________9.2合同解除（9.2.1）合同解除的条件：__________（9.2.2）合同解除的程序：__________第十章：合同的终止与失效10.1合同终止（10.1.1）合同终止的条件：__________（10.1.2）合同终止的程序：__________10.2合同失效（10.2.1）合同失效的条件：__________（10.2.2）合同失效的程序：__________第十一章：保密条款11.1保密内容（11.1.1）保密信息：__________11.2保密期限（11.2.1）保密期限：__________11.3违约责任（11.3.1）违约责任：__________第十二章：违约责任12.1承包人的违约责任（12.1.1）承包人违约的情形：__________（12.1.2）违约责任的具体处理：__________12.2发包人的违约责任（12.2.1）发包人违约的情形：__________（12.2.2）违约责任的具体处理：__________12.3违约赔偿（12.3.1）违约赔偿金额：__________第十三章：其他条款13.1保险（13.1.1）保险要求：__________13.2税款（13.2.1）税款承担：__________13.3环境保护（13.3.1）环境保护要求：__________13.4知识产权（13.4.1）知识产权保护：__________13.5通知与联系（13.5.1）通知与联系的方式：__________第十四章：附则14.1合同的修订（14.1.1）合同修订程序：__________14.2合同的补充（14.2.1）合同补充条件：__________14.3合同的解除（14.3.1）合同解除程序：__________14.4合同的终止（14.4.1）合同终止条件：__________14.5合同的解释权（14.5.1）合同解释权归属：__________合同双方签字盖章处：（签字）（盖章）日期：____年__月__日（签字）（盖章）日期：____年__月__日多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明1.1甲方指定材料供应商甲方有权指定工程所需材料的供应商。乙方应按照甲方的要求采购材料，并保证材料的质量、数量和交付时间符合合同要求。若乙方未按照甲方要求采购材料，造成工程质量问题或延误工期，乙方应承担相应责任。1.2甲方监督工程进度甲方有权对工程进度进行监督。乙方应定期向甲方报告工程进度情况，并按照甲方的要求及时调整工程进度计划。若乙方未按照甲方要求调整工程进度计划，造成工期延误，乙方应承担相应责任。1.3甲方变更工程内容甲方有权根据工程需要变更工程内容。乙方应按照甲方的要求及时调整工程内容，并保证工程质量。若乙方未按照甲方要求调整工程内容，造成工程质量问题或延误工期，乙方应承担相应责任。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明2.1乙方负责工程质量乙方应保证工程质量，确保工程达到约定的质量标准。若工程质量不符合约定，乙方应承担修复、返工等费用，并按照甲方的要求及时解决问题。2.2乙方负责工程进度乙方应按照约定的工期完成工程。若乙方原因造成工期延误，乙方应承担延期违约金，并按照甲方的要求及时调整工程进度计划。2.3乙方负责采购材料乙方负责采购工程所需材料。乙方应保证材料的质量、数量和交付时间符合合同要求。若乙方未按照甲方要求采购材料，造成工程质量问题或延误工期，乙方应承担相应责任。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明3.1第三方中介的职责第三方中介负责协调甲方、乙方之间的关系，协助双方履行合同义务。第三方中介应公正、中立地处理合同履行过程中产生的争议，并按照约定收取中介费用。3.2第三方中介的选定甲方、乙方应共同选定第三方中介。若双方在选定第三方中介过程中产生争议，双方应通过友好协商解决。3.3第三方中介的费用第三方中介的费用由甲方、乙方按照约定的比例承担。若双方在费用承担比例上产生争议，双方应通过友好协商解决。3.4第三方中介的解除甲方、乙方均有权解除第三方中介的合同。解除合同的条件、程序和责任按照双方约定执行。若双方在解除第三方中介合同的条件、程序和责任上产生争议，双方应通过友好协商解决。附件及其他补充说明一、附件列表：1.工程图纸2.工程量清单3.劳务人员资质证明4.材料供应商资质证明5.保险单据6.税款支付证明7.环境保护审批文件8.知识产权授权证书9.合同修订记录10.合同补充协议11.争议解决仲裁协议12.第三方中介服务合同13.工程进度报告14.工程质量验收报告二、违约行为及认定：1.承包人未按约定提供劳务，或提供的劳务不符合质量标准。2.承包人未按约定时间完成工程。3.承包人未按约定采购材料，或提供的材料不符合质量标准。4.承包人未按约定管理劳务人员，导致工程质量问题或安全事故。5.发包人未按约定支付价款。6.发包人未按约定提供工程图纸、工程量清单等必要资料。7.发包人未按约定时间支付价款，导致工程进度延误。8.第三方中介未按约定提供服务，或服务不符合质量标准。9.任何一方未按约定履行合同义务，导致合同无法履行或造成损失。三、法律名词及解释：1.合同：指本合同协议书及附件等文件。2.劳务：指承包人提供的建筑工程相关的人工服务工作。3.工期：指合同约定的工程完成时间。4.价款：指合同约定的工程总价款。5.违约：指未履行合同约定的义务。6.违约责任：指违约方应承担的法律责任。7.争议解决：指双方因合同履行产生的纠纷解决方式。8.仲裁：指双方约定将争议提交仲裁机构进行裁决。9.诉讼：指双方约定将争议提交人民法院进行审判。10.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：及时沟通，调整施工计划，采取加班、增派人员等措施。2.材料质量问题：及时更换供应商，对已使用的材料进行检测、维修或更换。3.劳务人员不足：增