建设工程施工合同的特征(2024版)

编号：__________建设工程施工合同的特征(2024版)甲方：___________________乙方：___________________签订日期：_____年_____月_____日

建设工程施工合同的特征(2024版)合同目录第一章：前言1.1合同签订依据1.2合同当事人1.3合同宗旨第二章：合同标的2.1工程概况2.2施工内容2.3工程量清单第三章：合同价格3.1合同价格构成3.2价格调整机制3.3支付方式与支付时间第四章：合同工期4.1施工期限4.2工期延误4.3提前竣工第五章：施工质量5.1质量标准5.2质量控制5.3质量验收第六章：施工材料与设备6.1材料供应与验收6.2设备安装与调试6.3材料与设备质量保障第七章：施工安全7.1安全生产责任7.2安全防护措施7.3安全事故处理第八章：环境保护8.1环保要求8.2环保措施8.3环保责任第九章：合同的履行与变更9.1合同履行原则9.2合同变更程序9.3合同解除与终止第十章：违约责任10.1违约行为10.2违约责任判定10.3违约赔偿第十一章：争议解决11.1争议解决方式11.2仲裁与诉讼11.3争议解决时效第十二章：合同的生效、修改与解除12.1合同生效条件12.2合同修改程序12.3合同解除条件第十三章：合同附件13.1附件清单13.2附件内容13.3附件效力第十四章：其他约定14.1保密条款14.2知识产权保护14.3不可抗力合同编号_________第一章：前言1.1合同签订依据本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规，遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则，由双方协商一致签订。1.2合同当事人甲方：（全称名称）乙方：（全称名称）1.3合同宗旨甲乙双方通过签订本合同，明确双方在建设工程施工过程中的权利、义务和责任，确保工程质量、安全、进度和投资控制等目标的实现。第二章：合同标的2.1工程概况工程名称：（工程名称）工程地点：（工程地点）工程规模：（工程规模）工程性质：（工程性质）2.2施工内容本合同施工内容包括：（具体施工内容列表）2.3工程量清单工程量清单详见附件：（附件名称）第三章：合同价格3.1合同价格构成本合同总价构成包括：（价格构成要素列表）3.2价格调整机制价格调整的条件、方式和程序详见附件：（附件名称）3.3支付方式与支付时间支付方式：（支付方式）支付时间及支付金额详见附件：（附件名称）第四章：合同工期4.1施工期限合同约定的施工期限为：（具体日期）4.2工期延误工期延误的处理方式详见附件：（附件名称）4.3提前竣工提前竣工的奖励措施详见附件：（附件名称）第五章：施工质量5.1质量标准本工程质量标准按照：（标准名称）执行。5.2质量控制质量控制措施详见附件：（附件名称）5.3质量验收验收程序、验收标准及验收不合格的处理详见附件：（附件名称）第六章：施工材料与设备6.1材料供应与验收材料供应及验收要求详见附件：（附件名称）6.2设备安装与调试设备安装与调试要求详见附件：（附件名称）6.3材料与设备质量保障质量保障措施及责任划分详见附件：（附件名称）第七章：施工安全7.1安全生产责任安全生产责任划分及管理要求详见附件：（附件名称）7.2安全防护措施安全防护措施及要求详见附件：（附件名称）7.3安全事故处理安全事故的处理程序及责任划分详见附件：（附件名称）第八章：环境保护8.1环保要求本工程应符合（具体环保法规）的环保要求。8.2环保措施环保措施及责任划分详见附件：（附件名称）8.3环保责任环保责任的承担及处理方式详见附件：（附件名称）第九章：合同的履行与变更9.1合同履行原则双方应遵循诚实信用、公平交易的原则，履行合同义务。9.2合同变更程序合同变更的程序、条件及后果详见附件：（附件名称）9.3合同解除与终止合同解除与终止的条件、程序及后果详见附件：（附件名称）第十章：违约责任10.1违约行为违约行为的认定及处理方式详见附件：（附件名称）10.2违约责任判定违约责任的判定及计算方式详见附件：（附件名称）10.3违约赔偿违约赔偿的计算方法、范围及责任承担详见附件：（附件名称）第十一章：争议解决11.1争议解决方式双方可以选择（仲裁/诉讼）等方式解决合同争议。11.2仲裁与诉讼仲裁或诉讼的地点、机构及程序详见附件：（附件名称）11.3争议解决时效争议解决的时效及期限详见附件：（附件名称）第十二章：合同的生效、修改与解除12.1合同生效条件合同生效的条件及程序详见附件：（附件名称）12.2合同修改程序合同修改的程序、条件及方式详见附件：（附件名称）12.3合同解除条件合同解除的条件、程序及后果详见附件：（附件名称）第十三章：合同附件13.1附件清单附件清单详见附件：（附件名称）13.2附件内容附件内容的具体条款详见附件：（附件名称）13.3附件效力附件与合同具有同等法律效力。第十四章：其他约定14.1保密条款保密条款的具体内容详见附件：（附件名称）14.2知识产权保护知识产权保护的具体内容详见附件：（附件名称）14.3不可抗力不可抗力的认定及处理方式详见附件：（附件名称）合同当事人签字盖章：甲方：（签字）乙方：（签字）合同签订日期：（签字日期）多方为主导时的，附件条款及说明一、甲方为主导时的附加条款及说明1.1甲方指定分包商甲方有权根据工程需要，指定分包商完成部分施工内容。乙方应接受甲方的指定，并与之分包商签订分包合同，分包商的施工质量、安全及进度等均由乙方负责。1.2甲方监督权甲方有权对乙方的施工过程进行监督，包括但不限于施工质量、安全、进度等方面。乙方应积极配合甲方的监督工作，提供必要的资料和方便。1.3甲方变更权甲方有权根据工程需要，对施工内容、工程量、工期等进行变更。乙方应按照甲方的变更要求，及时调整施工计划，并报甲方批准。1.4甲方终止权如乙方严重违约，甲方有权终止合同，并要求乙方支付违约金。甲方终止合同的，乙方应立即停止施工，并办理相关手续。二、乙方为主导时的附加条款及说明2.1乙方质量保障乙方应保证施工质量，确保工程达到约定的质量标准。如工程质量出现问题，乙方应负责修复，并承担相应费用。2.2乙方工期保障乙方应保证按合同约定的工期完成施工。如乙方原因导致工期延误，乙方应支付逾期竣工违约金，具体金额及计算方式详见附件。2.3乙方安全责任乙方应严格按照国家有关安全生产的法律、法规和甲方要求，确保施工过程中的安全生产。如发生安全事故，乙方应承担相应责任。2.4乙方保密义务乙方应对在合同履行过程中获得的甲方商业秘密、技术秘密等予以保密，未经甲方同意，不得泄露给第三方。三、第三方中介时的附加条款及说明3.1第三方中介职责第三方中介作为合同的见证方，负责监督乙方的施工过程，确保合同的履行。第三方中介有权对乙方的施工质量、安全、进度等方面进行监督。3.2第三方中介调解权如甲方和乙方在合同履行过程中发生纠纷，第三方中介有权进行调解。调解不成的，双方可依法寻求其他解决途径。3.3第三方中介费用第三方中介的费用由甲方承担。具体费用标准及支付方式详见附件。3.4第三方中介终止权如乙方严重违约，第三方中介有权终止合同，并要求乙方支付违约金。第三方中介终止合同的，乙方应立即停止施工，并办理相关手续。附件及其他补充说明一、附件列表：1.工程量清单2.材料供应与验收附件3.设备安装与调试附件4.质量控制与验收附件5.安全生产与防护措施附件6.环保措施与责任划分附件7.合同价格构成附件8.支付方式与支付时间附件9.工期延误与提前竣工附件10.合同变更与解除附件11.争议解决方式附件12.附件清单13.附件内容的具体条款14.保密条款附件15.知识产权保护附件16.不可抗力附件17.第三方中介服务协议二、违约行为及认定：1.甲方违约行为未按约定提供施工场地未按时支付合同款项未履行合同约定的监督职责擅自变更合同内容2.乙方违约行为施工质量不符合约定未按约定工期完成施工安全生产措施不力导致安全事故泄露甲方商业秘密3.第三方中介违约行为未履行监督职责导致合同纠纷未公正调解合同纠纷未按约定提供中介服务三、法律名词及解释：1.合同法合同的成立、生效、履行、变更、解除和终止的法律规定2.建筑法建筑行业的法律规范，包括施工许可、工程质量、安全生产等方面的规定3.违约金当事人不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担的违约责任形式4.不可抗力无法预见、无法避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等四、执行中遇到的问题及解决办法：1.施工质量问题定期质量检查及时整改与维修2.工期延误提前制定应急预案加强施工进度