蓄水站建设工程合同范本

蓄水站建设工程合同范本第一篇范文：合同编号：[具体编号]合同名称：蓄水站建设工程合同甲方（发包方）：[甲方全称]地址：[甲方地址]法定代表人：[甲方法定代表人]联系方式：[甲方联系方式]乙方（承包方）：[乙方全称]地址：[乙方地址]法定代表人：[乙方法定代表人]联系方式：[乙方联系方式]鉴于甲方为进行蓄水站建设，需乙方提供相关建设服务，经双方友好协商，特订立本合同，以便共同遵守。第一条工程内容1.1工程名称：[工程名称]1.2工程地点：[工程地点]1.3工程规模：[工程规模]1.4工程主要建设内容包括：(1)水源收集与蓄水设施建设；(2)输水管道铺设；(3)供水设施建设；(4)相关附属设施建设；(5)环境保护与生态恢复；(6)工程验收与维护。第二条合同价格2.1本合同约定的工程总价款为人民币[大写金额]，小写金额：[小写金额]。2.2乙方应按照本合同约定的工程内容和质量要求，完成工程建设。第三条合同工期3.1合同约定的工期为[工期开始日期]至[工期结束日期]。3.2乙方如因自身原因不能按时完成工程，应承担相应的违约责任。第四条工程质量4.1乙方应按照本合同约定的工程内容和质量要求，保证工程质量。4.2工程质量应符合国家相关法律法规、行业标准和设计文件的要求。第五条付款方式5.1甲方按照乙方实际完成的工程量和质量，支付相应的工程价款。5.2付款方式为：[付款方式，如：进度付款、验收合格后付款等]。第六条违约责任6.1乙方如未按照约定完成工程，应承担相应的违约责任。6.2甲方如未按照约定支付工程价款，应承担相应的违约责任。第七条争议解决7.1对于因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，双方应通过友好协商解决。7.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第八条其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格并办理完毕移交手续后终止。甲方（盖章）：______________________乙方（盖章）：______________________甲方代表（签名）：______________乙方代表（签名）：______________签订日期：[签订日期]1.工程设计文件2.施工图纸3.相关法律法规、行业标准及设计文件4.其他与本合同有关的文件第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导合同名称：蓄水站建设工程合同甲方（发包方）：[甲方全称]地址：[甲方地址]法定代表人：[甲方法定代表人]联系方式：[甲方联系方式]乙方（承包方）：[乙方全称]地址：[乙方地址]法定代表人：[乙方法定代表人]联系方式：[乙方联系方式]丙方（第三方主体）：[丙方全称]地址：[丙方地址]法定代表人：[丙方法定代表人]联系方式：[丙方联系方式]鉴于甲方为进行蓄水站建设，需乙方提供相关建设服务，丙方作为独立的第三方主体，为保证工程质量和进度，以及维护甲方的合法权益，经甲乙丙三方友好协商，特订立本合同，以便共同遵守。第一条工程内容1.1工程名称：[工程名称]1.2工程地点：[工程地点]1.3工程规模：[工程规模]1.4工程主要建设内容包括：(1)水源收集与蓄水设施建设；(2)输水管道铺设；(3)供水设施建设；(4)相关附属设施建设；(5)环境保护与生态恢复；(6)工程验收与维护。第二条合同价格2.1本合同约定的工程总价款为人民币[大写金额]，小写金额：[小写金额]。2.2乙方应按照本合同约定的工程内容和质量要求，完成工程建设。第三条合同工期3.1合同约定的工期为[工期开始日期]至[工期结束日期]。3.2乙方如因自身原因不能按时完成工程，应承担相应的违约责任。第四条工程质量4.1乙方应按照本合同约定的工程内容和质量要求，保证工程质量。4.2工程质量应符合国家相关法律法规、行业标准和设计文件的要求。第五条甲方权益保障5.1乙方应接受丙方作为第三方主体的质量监督和进度管理。5.2丙方应严格按照合同约定，监督乙方的工程建设，确保工程质量和进度。5.3丙方应保证甲方的合法权益，如发现乙方有违约行为，有权要求乙方立即整改，并承担相应违约责任。第六条付款方式6.1甲方按照乙方实际完成的工程量和质量，支付相应的工程价款。6.2付款方式为：[付款方式，如：进度付款、验收合格后付款等]。第七条违约责任7.1乙方如未按照约定完成工程，应承担相应的违约责任。7.2甲方如未按照约定支付工程价款，应承担相应的违约责任。7.3丙方如未按照约定履行监督职责，应承担相应的违约责任。第八条甲方权利条款8.1甲方有权对乙方的工程进度和质量进行监督。8.2甲方有权要求乙方按照合同约定，提供工程相关文件和资料。8.3甲方在合同约定的范围内，对工程进行变更，乙方应予以执行。第九条乙方限制条款9.1乙方不得擅自变更工程内容和规模。9.2乙方不得将工程转包或分包给第三方。9.3乙方应严格按照合同约定的标准和质量要求，完成工程建设。第十条争议解决10.1对于因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，首先应通过友好协商解决。10.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第十一条第三方介入的意义和目的11.1丙方作为第三方主体，介入本合同的目的在于保证工程质量和进度，维护甲方的合法权益。11.2丙方的介入有助于双方在合同履行过程中，更好地履行各自的义务，确保工程顺利进行。第十二条甲方为主导的目的和意义12.1甲方作为发包方，主导本合同的目的在于确保工程质量和进度，满足自身的需求。12.2甲方通过主导本合同，可以更好地保障自身的合法权益，确保工程顺利实施。甲方（盖章）：______________________乙方（盖章）：______________________第三方（盖章）：______________________甲方代表（签名）：______________乙方代表（签名）：______________第三方代表（签名）：______________签订日期：[签订日期]1.工程设计文件2.施工图纸3.相关法律法规、行业标准及设计文件第三篇范文：第三方主体+乙方权益主导合同名称：风力发电站建设工程合同甲方（发包方）：[甲方全称]地址：[甲方地址]法定代表人：[甲方法定代表人]联系方式：[甲方联系方式]乙方（承包方）：[乙方全称]地址：[乙方地址]法定代表人：[乙方法定代表人]联系方式：[乙方联系方式]丙方（第三方主体）：[丙方全称]地址：[丙方地址]法定代表人：[丙方法定代表人]联系方式：[丙方联系方式]鉴于甲方为进行风力发电站建设，需乙方提供相关建设服务，丙方作为独立的第三方主体，为保证工程质量和进度，以及维护乙方的合法权益，经甲乙丙三方友好协商，特订立本合同，以便共同遵守。第一条工程内容1.1工程名称：[工程名称]1.2工程地点：[工程地点]1.3工程规模：[工程规模]1.4工程主要建设内容包括：(1)风力发电机组安装；(2)输电线路铺设；(3)发电站配套设施建设；(4)环境保护与生态恢复；(5)工程验收与维护。第二条合同价格2.1本合同约定的工程总价款为人民币[大写金额]，小写金额：[小写金额]。2.2乙方应按照本合同约定的工程内容和质量要求，完成工程建设。第三条合同工期3.1合同约定的工期为[工期开始日期]至[工期结束日期]。3.2乙方如因自身原因不能按时完成工程，应承担相应的违约责任。第四条工程质量4.1乙方应按照本合同约定的工程内容和质量要求，保证工程质量。4.2工程质量应符合国家相关法律法规、行业标准和设计文件的要求。第五条乙方权益保障5.1甲方应接受丙方作为第三方主体的质量监督和进度管理。5.2丙方应严格按照合同约定，监督甲方的工程建设，确保工程质量和进度。5.3丙方应保证乙方的合法权益，如发现甲方有违约行为，有权要求甲方立即整改，并承担相应违约责任。第六条付款方式6.1甲方按照乙方实际完成的工程量和质量，支付相应的工程价款。6.2付款方式为：[付款方式，如：进度付款、验收合格后付款等]。第七条违约责任7.1甲方如未按照约定完成工程，应承担相应的违约责任。7.2乙方如未按照约定支付工程价款，应承担相应的违约责任。7.3丙方如未按照约定履行监督职责，应承担相应的违约责任。第八条乙方权利条款8.1乙方有权对甲方的工程进度和质量进行监督。8.2乙方有权要求甲方按照合同约定，提供工程相关文件和资料。8.3乙方在合同约定的范围内，对工程进行变更，甲方应予以执行。第九条甲方限制条款9.1甲方不得擅自变更工程内容和规模。9.2甲方不得将工程转包或分包给第三方。9.3甲方应严格按照合同约定的标准和质量要求，完成工程建设。第十条争议解决10.1对于因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，首先应通过友好协商解决。10.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第十一条第三方介入的意义和目的11.1丙方作为第三方主体，介入本合同的目的在于保证工程质量和进度，维护乙方的合法权益。11.2丙方的介入有助于双方在合同履行过程中，更好地履行各自的义务，确保工程顺利进行。第十二条乙方为主导的目的和意义12.1乙方作为承包方，主导本合同的目的在于确保工程质量和进度，满足自身的需求。12.2乙方通过主导本合同，可以更好地保障自身的合法权益，确保工程顺利实施。甲方（盖