塑料大棚建筑施工合同范本

塑料大棚建筑施工合同范本第一篇范文：合同编号：[填写具体的合同编号]合同签订日期：[填写合同签订的具体日期]甲方（以下简称“业主”）：[填写甲方的全称、联系人和联系方式]乙方（以下简称“承包商”）：[填写乙方的全称、联系人和联系方式]鉴于甲方愿意聘请乙方进行塑料大棚的建筑施工（以下简称“工程”），双方经充分协商，达成以下合同条款：一、工程内容与要求：1.1乙方应按照甲方的要求，完成塑料大棚的建筑施工，包括但不限于大棚的搭建、安装、调试及相关附属设施的建设。1.2乙方应保证工程的质量和进度，确保工程按期完成。1.3乙方应严格按照国家及地方的相关法律法规和标准进行施工，确保工程的安全。二、合同价格与支付：2.1双方确认，工程的总造价为[填写具体金额]元（大写：[填写具体金额的大写形式]元整）。2.2甲方应按照双方约定的付款进度，向乙方支付合同价款。2.3乙方应提供正规发票，甲方依法予以报销。3.1双方确认，工程的工期为[填写具体的工期天数]天。3.2乙方如因自身原因导致工程延期，应向甲方支付违约金，违约金为合同总价的[填写具体的百分比]%。四、违约责任：4.1乙方如违反合同约定，甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金，违约金为合同总价的[填写具体的百分比]%。4.2甲方如未按约定支付价款，乙方有权暂停工程，并有权要求甲方支付违约金，违约金为合同总价的[填写具体的百分比]%。五、争议解决：5.1双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。6.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。6.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且甲方支付完毕合同价款之日终止。甲方（盖章）：[填写甲方的全称并盖章]乙方（盖章）：[填写乙方的全称并盖章]甲方代表（签名）：[填写甲方代表签名]乙方代表（签名）：[填写乙方代表签名][在此列出附件，如工程设计图纸、施工方案等]第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导合同编号：[填写具体的合同编号]合同签订日期：[填写合同签订的具体日期]甲方（以下简称“业主”）：[填写甲方的全称、联系人和联系方式]乙方（以下简称“承包商”）：[填写乙方的全称、联系人和联系方式]第三方主体（以下简称“监理方”）：[填写监理方的全称、联系人和联系方式]鉴于甲方愿意聘请乙方进行塑料大棚的建筑施工，并委托监理方对工程进行监督管理，为确保工程质量、进度和安全，双方经充分协商，达成以下合同条款：一、工程内容与要求：1.1乙方应按照甲方的要求，完成塑料大棚的建筑施工，包括但不限于大棚的搭建、安装、调试及相关附属设施的建设。1.2乙方应保证工程的质量和进度，确保工程按期完成。1.3乙方应严格按照国家及地方的相关法律法规和标准进行施工，确保工程的安全。二、监理方的职责与权益：2.1监理方应负责对乙方的施工过程进行全面监督管理，包括但不限于施工质量、进度和安全。2.2监理方有权对乙方的施工进行现场检查，要求乙方按期提供工程进度报告和相关质量证明文件。2.3监理方应确保工程符合甲方的要求和国家及地方的相关法律法规和标准。2.4监理方在发现乙方施工不符合约定或相关法律法规和标准时，有权要求乙方立即整改，并有权暂停工程。2.5监理方应按照甲方的要求，提供工程验收报告。三、合同价格与支付：3.1双方确认，工程的总造价为[填写具体金额]元（大写：[填写具体金额的大写形式]元整）。3.2甲方应按照双方约定的付款进度，向乙方支付合同价款。3.3乙方应提供正规发票，甲方依法予以报销。4.1双方确认，工程的工期为[填写具体的工期天数]天。4.2乙方如因自身原因导致工程延期，应向甲方支付违约金，违约金为合同总价的[填写具体的百分比]%。五、甲方的权利与利益：5.1甲方有权对乙方的施工进行现场检查，并要求乙方按期提供工程进度报告和相关质量证明文件。5.2甲方有权要求监理方对乙方的施工进行监督管理，确保工程质量、进度和安全。5.3甲方在发现乙方施工不符合约定或相关法律法规和标准时，有权要求乙方立即整改，并有权暂停工程。5.4甲方有权按照本合同约定，向乙方支付合同价款。5.5甲方有权在合同约定的范围内，对工程进行变更。六、乙方的违约及限制条款：6.1乙方如违反合同约定，甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金，违约金为合同总价的[填写具体的百分比]%。6.2乙方如未按约定完成工程，甲方有权要求乙方支付逾期竣工违约金，违约金为合同总价的[填写具体的百分比]%。6.3乙方应严格按照国家及地方的相关法律法规和标准进行施工，如有违法行为，乙方应承担相应法律责任。七、争议解决：7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。8.1本合同一式三份，甲乙双方各执一份，监理方执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且甲方支付完毕合同价款之日终止。甲方（盖章）：[填写甲方的全称并盖章]乙方（盖章）：[填写乙方的全称并盖章]第三方主体（盖章）：[填写监理方的全称并盖章]甲方代表（签名）：[填写甲方代表签名]乙方代表（签名）：[填写乙方代表签名]第三方主体代表（签名）：[填写第三方主体代表签名][在此列出附件，如工程设计图纸、施工方案等]第三方主体介入的意义和目的：第三方主体的介入，旨在为甲方提供专业的监理服务，确保工程质量、进度和安全。监理方具有独立性和公正性，能够客观评估乙方的施工情况，为甲方提供有力的支持和建议。通过监理方的监督和管理，甲方能够更好地保障第三篇范文：第三方主体+乙方权益主导合同编号：[填写具体的合同编号]合同签订日期：[填写合同签订的具体日期]甲方（以下简称“业主”）：[填写甲方的全称、联系人和联系方式]乙方（以下简称“承包商”）：[填写乙方的全称、联系人和联系方式]第三方主体（以下简称“咨询方”）：[填写咨询方的全称、联系人和联系方式]鉴于甲方愿意聘请乙方进行塑料大棚的建筑施工，并委托咨询方提供技术咨询服务，为确保工程质量、进度和安全，双方经充分协商，达成以下合同条款：一、工程内容与要求：1.1乙方应按照甲方的要求，完成塑料大棚的建筑施工，包括但不限于大棚的搭建、安装、调试及相关附属设施的建设。1.2乙方应保证工程的质量和进度，确保工程按期完成。1.3乙方应严格按照国家及地方的相关法律法规和标准进行施工，确保工程的安全。二、咨询方的职责与权益：2.1咨询方应负责对乙方的施工过程提供技术咨询服务，包括但不限于施工方案的优化、技术难题的解决和技术指导。2.2咨询方有权对乙方的施工进行现场检查，要求乙方按期提供工程进度报告和相关质量证明文件。2.3咨询方应确保工程符合甲方的要求和国家及地方的相关法律法规和标准。2.4咨询方在发现乙方施工不符合约定或相关法律法规和标准时，有权要求乙方立即整改，并有权暂停工程。2.5咨询方应按照甲方的要求，提供技术咨询服务报告。三、合同价格与支付：3.1双方确认，工程的总造价为[填写具体金额]元（大写：[填写具体金额的大写形式]元整）。3.2甲方应按照双方约定的付款进度，向乙方支付合同价款。3.3乙方应提供正规发票，甲方依法予以报销。4.1双方确认，工程的工期为[填写具体的工期天数]天。4.2乙方如因自身原因导致工程延期，应向甲方支付违约金，违约金为合同总价的[填写具体的百分比]%。五、乙方的权利与利益：5.1乙方有权要求咨询方提供专业的技术咨询服务，确保工程质量、进度和安全。5.2乙方有权要求甲方按期支付合同价款。5.3乙方有权在合同约定的范围内，对工程进行变更。5.4乙方应按照甲方的要求，完成工程，并有权要求甲方按期支付合同价款。六、甲方的违约及限制条款：6.1甲方如违反合同约定，乙方有权解除合同，并要求甲方支付违约金，违约金为合同总价的[填写具体的百分比]%。6.2甲方如未按约定支付价款，乙方有权暂停工程，并有权要求甲方支付违约金，违约金为合同总价的[填写具体的百分比]%。6.3甲方应严格按照合同约定，向乙方支付合同价款。七、争议解决：7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。8.1本合同一式三份，甲乙双方各执一份，咨询方执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且甲方支付完毕合同价款之日终止。甲方（盖章）：[填写甲方的全称并盖章]乙方（盖章）：[填写乙方的全称并盖章]第三方主体（盖章）：[填写咨询方的全称并盖章]甲方代表（签名）：[填写甲方代表签名]乙方代表（签名）：[填写乙方代表签名]第三方主体代表（签名）：[填写第三方主