工装施工合同的索赔要求_第1页
工装施工合同的索赔要求_第2页
工装施工合同的索赔要求_第3页
工装施工合同的索赔要求_第4页
工装施工合同的索赔要求_第5页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

工装施工合同的索赔要求合同编号:__________地址:____________________联系电话:________________联系人:__________________地址:____________________联系电话:________________联系人:__________________鉴于业主与施工方就工装施工项目达成合作意向,为确保双方的权利和利益,经协商一致,特订立本合同,以便共同遵守。一、工程概况1.1工程名称:____________________1.2工程地点:____________________1.3工程内容:包括但不限于____________、____________、____________等。1.4工程预算:人民币(大写):__________________元整(小写):_____________元。1.5工程工期:自____年__月__日起至____年__月__日止。二、合同价格及支付方式2.1双方确认,本合同总价款为人民币(大写):__________________元整(小写):_____________元。2.2业主应按照下列支付方式向施工方支付合同价款:(1)合同签订后3日内,业主向施工方支付合同总价款的30%;(2)工程进度达到50%时,业主向施工方支付合同总价款的30%;(3)工程竣工验收合格后,业主向施工方支付合同总价款的30%;(4)剩余的10%作为质量保证金,在工程保修期满后无质量问题的情况下支付。2.3支付方式:银行转账、现金支付或其他双方约定的方式。三、施工要求及质量标准3.1施工方应按照约定的工程内容、工程量、工程标准和设计要求进行施工。3.2施工方应按照约定的工期完成工程。如因施工方原因导致工程延期,应按照合同约定承担违约责任。3.3工程质量标准应符合国家相关法律法规、行业标准和双方约定的质量要求。3.4施工过程中,如需对施工内容、工程量、工程标准进行变更,应双方协商一致,并签订变更协议。四、工程验收及保修4.1工程竣工后,施工方应向业主提供完整的工程资料,包括设计文件、施工图纸、验收报告等。4.2业主应组织验收,验收合格后办理验收手续。验收不合格的,施工方应按照业主的要求进行整改,直至达到验收标准。4.3工程保修期限为____年,自工程竣工验收合格之日起计算。保修期内,施工方对工程质量问题负责修复和维护。五、违约责任5.1双方应严格按照本合同的约定履行各自的义务。如一方违约,应承担违约责任,向守约方支付违约金,并赔偿因此给对方造成的损失。5.2施工方如未按照约定的工期完成工程,应按照逾期天数向业主支付违约金,违约金计算方式为:合同总价款的0.5%×逾期天数。5.3业主如未按照约定时间支付合同价款,应按照逾期天数向施工方支付违约金,违约金计算方式为:合同总价款的0.5%×逾期天数。六、争议解决6.1双方在履行本合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。七、其他约定7.1本合同一式两份,甲乙双方各执一份。7.2本合同自双方签字(或盖章)之日起生效,至工程保修期满之日终止。甲方(业主):________________乙方(施工方):________________签订日期:____年__月__日一、附件列表:1.工程设计文件2.施工图纸3.工程量清单4.材料及设备采购合同5.施工方案及施工组织设计6.工程验收报告7.保修证书8.付款凭证9.变更协议10.违约金计算公式二、违约行为及认定:1.施工方未按照约定工期完成工程,认定为违约行为。2.施工方未按照约定质量标准完成工程,认定为违约行为。3.业主未按照约定时间支付合同价款,认定为违约行为。4.双方未按照约定履行合同义务,认定为违约行为。三、法律名词及解释:1.甲方(业主):指合同中约定的委托施工的一方。2.乙方(施工方):指合同中约定的承担施工的一方。3.工程验收:指施工完成后,由业主组织进行的质量、安全、功能等方面的检查、试验和评定。4.保修期限:指合同中约定的施工方对工程质量问题负责修复和维护的时间期限。5.违约金:指一方违约时,按照约定向守约方支付的赔偿金。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.工程进度延误:解决办法:双方协商确定延误原因,根据实际情况调整工期,协商确定违约责任及赔偿方式。2.工程质量问题:解决办法:及时通知施工方进行整改,严重问题可请专业检测机构进行检测,根据检测结果确定责任方及赔偿方式。3.支付问题:解决办法:双方按照合同约定履行支付义务,如有疑问,及时沟通协商,确保合同顺利执行。4.合同变更:解决办法:双方协商一致后签订变更协议,明确变更内容、工期、价款等相关事项。五、所有应用场景:1.适用于各类建筑物的

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论